山东省（春季高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》项目十七任务一 45分钟专题训练卷

山东省（春季高考）建筑类《建筑施工组织与管理》45分钟专题训练卷专辑，共172份试卷。试卷命题与高考紧密相关，精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固建筑类理论知识，熟悉高考题型和命题规律，提高解题能力和应试技巧，为高考取得优异成绩打下坚实的基础，本训练卷适用于即将参加建筑类高考的学生。 与本专辑配套的还有山东省春季高考考试《建筑识图与构造》《土木工程力学基础》《建筑材料》《建筑施工技术与机械》《建筑结构》45分钟专题训练卷专辑，欢迎同学和老师们下载使用。 山东省（春季高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》 项目十七：施工合同管理 任务一：施工合同管理 时间：45分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题2分，共40分） 1. 合同签订阶段，签约前需保持待签合同与______的一致性（ ） A. 施工组织设计 B. 招标文件、投标文件 C. 施工预算 D. 施工进度计划 【答案】B 【解析】为保证招投标公正性，待签合同应与招标文件、投标文件在实质性内容上一致。 2. 施工过程中，如发生工期变更，应该由谁提出（ ） A. 项目经理 B. 监理工程师 C. 发包人、监理人 D. 设计人 【答案】C 【解析】施工过程中，如发生工期变更，应该由发包人或监理人提出。项目经理负责项目的具体管理，而监理工程师负责监督工程质量和进度，但他们都不是工期变更的直接发起人。设计人可能会因设计变更影响工期，但工期变更的提出通常是基于发包人的要求或监理人的观察和建议。因此，选项C“发包人或监理人”是正确的。 3. 在施工合同管理中，什么是“工程索赔”？（ ） A. 业主向施工方提出额外要求 B. 施工方向业主提出付款要求 C. 施工方要求延长工期 D. 业主要求增加工程数量 【答案】B 【解析】工程索赔是指施工方依据合同规定，向业主提出额外付款或补偿要求，通常是因为合同外的额外工作或额外费用产生。 4. 索赔事件发生后，承包人应在______内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知（ ） A. 14天 B. 28天 C. 30天 D. 42天 【答案】B 【解析】根据规定，索赔事件发生后，承包人需在28天内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知，答案是B。 5. 下列不属于索赔证据基本要求的是（ ） A. 随意性 B. 真实性 C. 全面性 D. 法律证明效力 【答案】A 【解析】索赔证据要有真实、全面等特性，随意性证据无法保障索赔的有效性和合法性。 6. 索赔处理中，以下哪项是正确的（ ） A. 直接提交仲裁处理 B. 优先协商解决争议 C. 直接进行诉讼 D. 向媒体公布索赔信息 【答案】B 【解析】索赔处理中，应先通过和解或调解（协商）解决争议，而不应直接提交仲裁处理或进行诉讼；向媒体公布索赔信息也不是标准的索赔处理方式。因此，选项B“优先协商解决争议”是正确的。 7. 在建筑施工中，工程变更的主要原因是（ ） A. 业主的需求变更 B. 施工单位的疏忽 C. 施工图纸错误 D. 材料供应不足 【答案】A 【解析】建筑施工中，工程变更的主要原因通常是业主需求发生变化，如使用功能调整、建设标准提高或工程规模改变等。施工单位疏忽、施工图纸错误和材料供应不足也可能导致工程调整，但不是工程变更的主要原因。因此，选项A“业主的需求变更”正确。 8. 建筑施工项目管理中的“工程变更”是指什么？（ ） A. 施工单位无故更改施工计划 B. 建筑设计图纸发生变动 C. 人员配备计划发生变化 D. 施工现场临时调整工序 【答案】B 【解析】工程变更是指在工程实施过程中，对原设计图纸、设计内容或工程做法进行的变动。设计图纸发生变动属于工程变更，选项B正确。施工单位无故更改施工计划、人员配备计划变化以及施工现场临时调整工序，通常不属于工程变更的基本定义。因此，选项B“建筑设计图纸发生变动”正确。 9. 工程承包施工合同属于经济合同的范围，是确定_____之间的法律关系（ ） A. 建设单位与施工单位 B. 建设单位与监理单位 C. 施工单位与监理单位 D. 施工单位与设计单位 【答案】A 【解析】工程承包施工合同是确定建设单位与施工单位的法律关系和一切责任、权利、义务关系的极为重要的技术经济文件。 10. 工期索赔计算方法不包括（ ） A. 网络分析法 B. 比例分析法 C. 经验估算法 D. 其他方法 【答案】C 【解析】工期索赔计算有网络分析、比例分析等方法，经验估算法缺乏科学性和准确性。 11. 在工程施工索赔中，以下哪项可以作为索赔证据（ ） A. 来往信件 B. 施工现场的照片及录像 C. 市场行情资料 D. 所有以上选项 【答案】D 【解析】在工程施工索赔中，来往信件、施工现场的照片及录像、市场行情资料都可以作为索赔证据。这些证据有助于证明索赔的合理性和必要性，以及索赔金额的计算依据。 12. 工程变更中，发包人和______均可提出变更（ ） A. 承包人 B. 设计人 C. 监理人 D. 造价咨询人 【答案】C 【解析】发包人和监理人均有变更提议权，监理人需经发包人同意后向承包人发变更指示。 13. 合同措施控制成本应贯穿于合同的什么周期（ ） A. 谈判到执行 B. 执行到终结 C. 谈判到终结 D. 整个合同周期 【答案】D 【解析】合同措施控制成本应贯穿于整个合同周期。从合同谈判开始到合同终结的全过程，都需要采取相应的合同措施来控制成本，以确保项目的经济效益。 14. 施工项目合同管理主要包括哪些内容（ ） A. 合同的签订、履行、变更 B. 解除、纠纷处理以及工程索赔 C. A和B都是 D. A和B都不是 【答案】C 【解析】施工项目合同管理主要包括合同的签订、履行、变更以及解除、纠纷处理和工程索赔等内容。这些都是合同管理的重要组成部分，关系到项目能否顺利进行和各方利益的保护。 15. 在建筑施工中，哪种控制措施可以有效减少工程变更？（ ） A. 严格遵守施工合同 B. 降低工程质量标准 C. 提前修改施工图纸 D. 增加人力投入 【答案】A 【解析】严格遵守施工合同可以减少工程变更，确保工程按合同约定进行。 16. 关于施工合同的计价方式，以下哪项说法是错误的？（ ） A. 总价合同（一口价合同）的特点是评标时易于确定报价最低的承包商 B. 单价合同的特点是量价分离，量变价不变 C. 总价合同适用于工程量小、可精确计算的项目 D. 单价合同仅适用于小型工程 【答案】D 【解析】关于施工合同的计价方式，总价合同和单价合同是两种常见的合同类型。总价合同的特点是评标时易于确定报价最低的承包商，适用于工程量不大且能精确计算的项目；单价合同的特点是量价分离，量变价不变，适用于工程量不易确定或工程量可能发生变化的项目。D项“单价合同仅适用于小型工程”的说法是错误的，单价合同同样适用于大型工程。 17. 施工合同中，发包人的一般义务不包括以下哪项？（ ） A. 遵守法律 B. 提供施工场地 C. 承担全部工程风险 D. 及时支付合同价款 【答案】C 【解析】在施工合同中，发包人的一般义务包括遵守法律、提供施工场地、及时支付合同价款等。但发包人通常不承担全部工程风险，因为合同中通常会约定风险分担的条款，将部分或全部风险分配给承包人或双方共同承担。因此，C项“承担全部工程风险”不是发包人的一般义务。 18. 在合同措施中，选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式是在哪个阶段进行的（ ） A. 合同执行期间 B. 合同谈判时 C. 合同终结时 D. 合同索赔时 【答案】B 【解析】在合同措施中，选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式是在合同谈判时进行的。在谈判阶段选择合适的合同模式可以为后续的成本控制和风险管理奠定基础。 19. 施工过程中发现设计图纸与工程量清单内容存在不一致时，承包人应采取的正确做法是（ ） A. 按工程量清单组织施工并自行调整造价 B. 按设计图纸组织施工并拒绝计量支付 C. 书面报告监理人并按照指示处理 D. 暂停全部施工并要求解除合同 【答案】C 【解析】承包人发现合同文件内容不一致时，应及时书面报告监理人，由监理人依据合同约定作出处理指示。 20. 工程承包合同确定的是（ ） A. 建设单位与施工单位的法律关系 B. 施工单位与材料供应商的法律关系 C. 建设单位与设计单位的法律关系 D. 施工单位与监理单位的法律关系 【答案】A 【解析】工程承包合同主要是明确建设单位与施工单位之间在工程建设中的权利、义务和责任关系。 二、简答题（本大题共4小题，每题5分，共20分） 21. 在施工项目管理中，合同管理的重要性体现在哪里，具体包括哪些关键活动？ 【答案】在施工项目管理中，合同管理的重要性体现在它能够保障项目按照法律规定和合同约定顺利进行，避免或减少纠纷，保护各方的合法权益。具体的关键活动包括合同的签订、履行、变更、解除、纠纷处理以及工程索赔等。 【解析】合同管理在施工项目管理中的重要性不容忽视，因为它涉及到项目各方的权利和义务，是维护各方利益、确保项目顺利进行的法律保障。合同管理的关键活动包括合同的签订、执行、变更、解除以及处理可能出现的纠纷等，这些活动对于预防风险、保障项目顺利实施至关重要。 22. 简述施工合同的概念。 【答案】施工合同是建设单位（发包方）和施工单位（承包方）之间，为完成特定的建筑安装工程任务而签订的明确双方权利和义务的协议。 【解析】施工合同是建筑工程项目实施过程中的重要法律文件，它规定了发包方和承包方在工程项目建设过程中的权利和义务，包括工期、质量、价款、支付方式等条款。施工合同的签订和履行是确保工程项目顺利进行的关键。 23. 阐述工程承包合同的作用。 【答案】工程承包合同具有以下重要作用： 确定法律关系：明确建设单位与施工单位之间的法律关系，规定双方在工程建设中的权利、义务和责任，保障双方合法权益。 规范经济关系：属于经济合同范围，对工程价款、支付方式、结算办法等经济条款进行约定，保障工程建设中的资金往来和经济利益分配。 指导施工管理：合同中的条款对施工进度、质量标准、安全要求等进行规定，为施工过程中的管理提供依据，确保施工有序进行。 解决纠纷依据：在工程建设过程中，如果出现争议或纠纷，工程承包合同是解决问题的重要依据，通过合同条款判定责任和寻求解决方案。 【解析】工程承包合同的作用主要体现在四个方面：第一，确定法律关系，明确建设单位与施工单位之间的权利、义务和责任，保障双方的合法权益；第二，规范经济关系，对工程价款、支付方式、结算办法等经济事项作出约定，规范工程建设中的资金往来和利益分配；第三，指导施工管理，对施工进度、工程质量、安全要求等作出规定，为施工组织和现场管理提供依据；第四，作为解决工程争议的重要依据，当发生争议或纠纷时，可依据合同约定判断双方责任并寻求解决方案。因此，工程承包合同兼具确立关系、规范经济活动、指导施工管理和处理争议的作用。 24. 在签订施工合同时，为什么需要保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性？ 【答案】需要保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性，是为了确保合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求的一致性，防止因内容不一致导致的合同纠纷。 【解析】保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性是为了避免在合同执行过程中出现理解偏差和纠纷。这种做法有助于确保合同条款的明确性和执行的可操作性，同时也保障了招投标过程的公正性和透明度。 三、计算题（本大题共2小题，每题5分，共10分） 25. 某施工企业参加办公楼工程投标。招标工程量清单中，土方工程为1200 ，综合单价为32元/；混凝土工程为180 ，综合单价为560元/；钢筋工程为24 t，综合单价为4800元/t。投标人按直接费的6%计取企业管理费，按直接费与企业管理费之和的4%计取利润，税率为9%。招标最高投标限价为306000元。（1）计算该工程的直接费。（2）计算该工程的含税投标报价。（3）判断该投标报价是否超过招标最高投标限价，并计算差额。 【答案】（1）直接费为：，计算得254400元。（2）企业管理费为：，计算得15264元；利润为：，计算得10786.56元；含税投标报价为：，计算得305691.11元。（3）投标报价未超过最高投标限价，差额为：，计算得308.89元。 【解析】直接费=1200×32+180×560+24×4800=254400元。管理费15264元，利润10786.56元，含税报价=(254400+15264+10786.56)×1.09=305691.11元，低于限价308.89元。 26. 某基坑土方工程合同约定，原合同工程量为8000 ，综合单价为78元/。合同约定，实际完成工程量在原工程量正负15%以内时执行原综合单价，超过15%的增加部分按72元/结算。施工完成后，经监理工程师确认的实际工程量为9600 。合同约定，发包人按已确认工程价款的85%支付进度款，其余15%作为质量保证金。发包人此前已累计支付工程进度款450000元。（1）计算该项土方工程的最终结算价款。（2）计算本期应支付的工程进度款。（3）计算应扣留的质量保证金，并说明承包人申报变更价款时应提交的主要合同文件。 【答案】（1）按原单价结算的工程量为：，计算得9200 ；超过部分工程量为：，计算得400 。最终结算价款为：，计算得746400元。（2）累计应支付进度款为：，计算得634440元；本期应支付进度款为：，计算得184440元。（3）质量保证金为：，计算得111960元。承包人应提交经确认的工程量签证、工程变更指令、变更报价资料和进度款支付申请。 【解析】原单价适用上限为8000×1.15=9200，超出400按72元/计。结算价=9200×78+400×72=746400元；本期应付=746400×85%-450000=184440元，质保金111960元。应附变更指令、签证及报价资料。 四、综合应用题（本大题共4小题，共30分） 27.（5分）某施工企业参加一办公楼工程投标。清单中分部分项工程量及综合单价如下：土方工程1200 ，综合单价38元/；混凝土工程180 ，综合单价620元/；钢筋工程24 t，综合单价4800元/t。措施项目费为18000元，其他项目费为12000元，其中包含暂列金额10000元。招标文件规定建筑服务增值税税率按9%计取。（1）计算该工程的投标报价含税总价。（2）说明暂列金额是否属于承包人的固定收益，并说明其使用条件。（3）若该工程采用固定单价合同，投标报价阶段应重点在合同中明确哪些与工程量变化有关的内容？写出2项。 【答案】（1）分部分项工程费为：元。不含税工程造价为：元。增值税为：元。投标报价含税总价为：元。（2）暂列金额不属于承包人的固定收益。暂列金额列入合同价款，但必须经发包人或监理人按合同约定确认用途后，承包人方可使用并计量支付。（3）应明确工程量清单项目的计量规则和工程量增减的确认程序；应明确新增项目、变更项目综合单价的确定方法和调整条件。 【解析】分部分项费=1200×38+180×620+24×4800=272400元，含税总价=(272400+18000+12000)×1.09=329616元。暂列金额须经发包人或监理确认后使用，并非固定收益。固定单价合同应明确计量规则及变更单价调整方法。 28.（5分）某办公楼工程采用固定单价合同，合同价款均为含税价。合同约定：工程量按实际完成并经监理确认的数量结算，合同清单单价不因工程量增减而调整；经建设单位、监理单位和施工单位签认的设计变更，按约定单价计价；竣工结算款中暂扣3%作为质量保证金，已支付的工程进度款应从结算款中扣除。合同签订价为8000000元，其中土方开挖清单工程量为1000，综合单价为80元/；混凝土工程清单工程量为500，综合单价为600元/；其余清单项目合同价合计为7620000元。施工完成后，经监理确认，土方实际完成1200，混凝土实际完成560。施工过程中，建设单位签发设计变更，增加防水工程800，签认单价为95元/。该工程已累计支付进度款7500000元。（1）计算该工程竣工结算价款及目前应支付给施工单位的工程款。（2）建设单位提出“合同总价为8000000元，土方和混凝土超出原清单工程量的部分不予支付”。判断该说法是否正确，并说明理由。（3）施工期间，建设单位未按合同约定日期提供地下室施工图，导致施工单位停工4天。施工单位应如何进行合同索赔管理？ 【答案】（1）土方工程结算价款为：元。混凝土工程结算价款为：元。新增防水工程价款为：元。竣工结算价款为：元。质量保证金为：元。目前应支付工程款为：元。（2）该说法不正确。合同采用固定单价合同，工程量按实际完成并经监理确认的数量结算，土方和混凝土超出清单工程量的部分应按合同单价支付。（3）施工单位应及时向建设单位和监理单位发出书面索赔通知，保存停工令、施工记录、人工机械闲置记录等证据；在合同约定期限内提交索赔报告，提出工期顺延和停工损失补偿要求；经监理审核、建设单位确认后调整合同工期和价款。 【解析】固定单价合同按确认的实际工程量结算。结算价=7620000+1200×80+560×600+800×95=8128000元；扣3%质保金及已付款后，应付384160元。超量部分仍按合同单价支付。施工单位应及时通知、留存证据并按期提交索赔报告。 29.（10分）某教学楼工程采用固定单价合同，签约合同价为450000元。施工过程中，因设计变更增加砖砌体360 ，合同中砖砌体综合单价为460元/；增加钢筋混凝土构造柱18 ，合同中构造柱综合单价为780元/；同时取消原清单中的木门12樘，合同单价为850元/樘。合同约定，设计变更项目在合同清单中有适用单价时，按合同单价计价。（1）计算本次设计变更的合同价款调整额及调整后的合同价。（2）承包人提出“变更金额超过原合同价15%，所有新增项目均应重新协商单价”的要求是否合理？说明理由。（3）承包人为保证变更价款顺利结算，应完成哪些合同管理工作？写出2项。 【答案】（1）增加砖砌体价款为：元。增加构造柱价款为：元。取消木门价款为：元。变更调整额为：元。调整后合同价为：元。（2）不合理。合同清单中已有砖砌体、构造柱和木门的适用单价，应按合同约定的综合单价进行调整，不能仅因变更金额较大而全部重新协商单价。（3）应取得有效的设计变更文件或工程变更指令；应及时编制变更价款报告，附工程量计算书、现场签证和计价依据，按合同约定报送确认。 【解析】变更调整额=360×460+18×780-12×850=169440元，调整后合同价619440元。各变更项目均有合同适用单价，应按约定计价，不因金额较大而重议。承包人应取得有效变更文件，并报送工程量计算书、签证和计价依据确认。 30.（10分）某厂房工程合同工期为180日历天。施工期间，发包人未按约定提供施工图纸，造成关键线路停工8天；随后发生合同约定范围内的异常暴雨，造成关键线路停工5天，其中有2天与图纸延误停工时间重叠。异常暴雨结束后，承包人因自身材料采购延误，又造成关键线路停工4天。合同约定，发包人原因造成的工期延误，承包人可索赔工期和现场管理费；异常暴雨可索赔工期但不补偿费用；承包人原因造成的延误不得索赔。承包人现场管理费为6000元/天。（1）计算承包人可索赔的工期及调整后的合同工期。（2）计算承包人可索赔的现场管理费。（3）承包人提出工期和费用索赔时，应提交哪些主要证据资料？写出2项。 【答案】（1）图纸延误与异常暴雨的实际影响工期应扣除重叠天数：天。承包人材料采购延误4天属于承包人责任，不计入可索赔工期。可索赔工期为11天。调整后合同工期为：日历天。（2）异常暴雨只补偿工期，不补偿费用。现场管理费索赔额为：元。承包人可索赔现场管理费48000元。（3）应提交发包人延迟提供图纸的书面通知、监理指令或往来函件；应提交异常天气记录、施工日志、进度计划、停工记录和现场管理费凭证。 【解析】图纸延误与暴雨的可索赔工期应扣除重叠时间，为8+5-2=11天；材料采购延误属承包人责任，不予索赔，工期调整为191天。暴雨不补费用，管理费仅按图纸延误8天计，为48000元。应提供书面函件、天气及停工记录等证据。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 山东省（春季高考）建筑类《建筑施工组织与管理》45分钟专题训练卷专辑，共172份试卷。试卷命题与高考紧密相关，精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固建筑类理论知识，熟悉高考题型和命题规律，提高解题能力和应试技巧，为高考取得优异成绩打下坚实的基础，本训练卷适用于即将参加建筑类高考的学生。 与本专辑配套的还有山东省春季高考考试《建筑识图与构造》《土木工程力学基础》《建筑材料》《建筑施工技术与机械》《建筑结构》45分钟专题训练卷专辑，欢迎同学和老师们下载使用。 山东省（春季高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》 项目十七：施工合同管理 任务一：施工合同管理 时间：45分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题2分，共40分） 1. 合同签订阶段，签约前需保持待签合同与______的一致性（ ） A. 施工组织设计 B. 招标文件、投标文件 C. 施工预算 D. 施工进度计划 2. 施工过程中，如发生工期变更，应该由谁提出（ ） A. 项目经理 B. 监理工程师 C. 发包人、监理人 D. 设计人 3. 在施工合同管理中，什么是“工程索赔”？（ ） A. 业主向施工方提出额外要求 B. 施工方向业主提出付款要求 C. 施工方要求延长工期 D. 业主要求增加工程数量 4. 索赔事件发生后，承包人应在______内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知（ ） A. 14天 B. 28天 C. 30天 D. 42天 5. 下列不属于索赔证据基本要求的是（ ） A. 随意性 B. 真实性 C. 全面性 D. 法律证明效力 6. 索赔处理中，以下哪项是正确的（ ） A. 直接提交仲裁处理 B. 优先协商解决争议 C. 直接进行诉讼 D. 向媒体公布索赔信息 7. 在建筑施工中，工程变更的主要原因是（ ） A. 业主的需求变更 B. 施工单位的疏忽 C. 施工图纸错误 D. 材料供应不足 8. 建筑施工项目管理中的“工程变更”是指什么？（ ） A. 施工单位无故更改施工计划 B. 建筑设计图纸发生变动 C. 人员配备计划发生变化 D. 施工现场临时调整工序 9. 工程承包施工合同属于经济合同的范围，是确定_____之间的法律关系（ ） A. 建设单位与施工单位 B. 建设单位与监理单位 C. 施工单位与监理单位 D. 施工单位与设计单位 10. 工期索赔计算方法不包括（ ） A. 网络分析法 B. 比例分析法 C. 经验估算法 D. 其他方法 11. 在工程施工索赔中，以下哪项可以作为索赔证据（ ） A. 来往信件 B. 施工现场的照片及录像 C. 市场行情资料 D. 所有以上选项 12. 工程变更中，发包人和______均可提出变更（ ） A. 承包人 B. 设计人 C. 监理人 D. 造价咨询人 13. 合同措施控制成本应贯穿于合同的什么周期（ ） A. 谈判到执行 B. 执行到终结 C. 谈判到终结 D. 整个合同周期 14. 施工项目合同管理主要包括哪些内容（ ） A. 合同的签订、履行、变更 B. 解除、纠纷处理以及工程索赔 C. A和B都是 D. A和B都不是 15. 在建筑施工中，哪种控制措施可以有效减少工程变更？（ ） A. 严格遵守施工合同 B. 降低工程质量标准 C. 提前修改施工图纸 D. 增加人力投入 16. 关于施工合同的计价方式，以下哪项说法是错误的？（ ） A. 总价合同（一口价合同）的特点是评标时易于确定报价最低的承包商 B. 单价合同的特点是量价分离，量变价不变 C. 总价合同适用于工程量小、可精确计算的项目 D. 单价合同仅适用于小型工程 17. 施工合同中，发包人的一般义务不包括以下哪项？（ ） A. 遵守法律 B. 提供施工场地 C. 承担全部工程风险 D. 及时支付合同价款 18. 在合同措施中，选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式是在哪个阶段进行的（ ） A. 合同执行期间 B. 合同谈判时 C. 合同终结时 D. 合同索赔时 19. 施工过程中发现设计图纸与工程量清单内容存在不一致时，承包人应采取的正确做法是（ ） A. 按工程量清单组织施工并自行调整造价 B. 按设计图纸组织施工并拒绝计量支付 C. 书面报告监理人并按照指示处理 D. 暂停全部施工并要求解除合同 20. 工程承包合同确定的是（ ） A. 建设单位与施工单位的法律关系 B. 施工单位与材料供应商的法律关系 C. 建设单位与设计单位的法律关系 D. 施工单位与监理单位的法律关系 二、简答题（本大题共4小题，每题5分，共20分） 21. 在施工项目管理中，合同管理的重要性体现在哪里，具体包括哪些关键活动？ 22. 简述施工合同的概念。 23. 阐述工程承包合同的作用。 24. 在签订施工合同时，为什么需要保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性？ 三、计算题（本大题共2小题，每题5分，共10分） 25. 某施工企业参加办公楼工程投标。招标工程量清单中，土方工程为1200 ，综合单价为32元/；混凝土工程为180 ，综合单价为560元/；钢筋工程为24 t，综合单价为4800元/t。投标人按直接费的6%计取企业管理费，按直接费与企业管理费之和的4%计取利润，税率为9%。招标最高投标限价为306000元。（1）计算该工程的直接费。（2）计算该工程的含税投标报价。（3）判断该投标报价是否超过招标最高投标限价，并计算差额。 26. 某基坑土方工程合同约定，原合同工程量为8000 ，综合单价为78元/。合同约定，实际完成工程量在原工程量正负15%以内时执行原综合单价，超过15%的增加部分按72元/结算。施工完成后，经监理工程师确认的实际工程量为9600 。合同约定，发包人按已确认工程价款的85%支付进度款，其余15%作为质量保证金。发包人此前已累计支付工程进度款450000元。（1）计算该项土方工程的最终结算价款。（2）计算本期应支付的工程进度款。（3）计算应扣留的质量保证金，并说明承包人申报变更价款时应提交的主要合同文件。 四、综合应用题（本大题共4小题，共30分） 27.（5分）某施工企业参加一办公楼工程投标。清单中分部分项工程量及综合单价如下：土方工程1200 ，综合单价38元/；混凝土工程180 ，综合单价620元/；钢筋工程24 t，综合单价4800元/t。措施项目费为18000元，其他项目费为12000元，其中包含暂列金额10000元。招标文件规定建筑服务增值税税率按9%计取。（1）计算该工程的投标报价含税总价。（2）说明暂列金额是否属于承包人的固定收益，并说明其使用条件。（3）若该工程采用固定单价合同，投标报价阶段应重点在合同中明确哪些与工程量变化有关的内容？写出2项。 28.（5分）某办公楼工程采用固定单价合同，合同价款均为含税价。合同约定：工程量按实际完成并经监理确认的数量结算，合同清单单价不因工程量增减而调整；经建设单位、监理单位和施工单位签认的设计变更，按约定单价计价；竣工结算款中暂扣3%作为质量保证金，已支付的工程进度款应从结算款中扣除。合同签订价为8000000元，其中土方开挖清单工程量为1000，综合单价为80元/；混凝土工程清单工程量为500，综合单价为600元/；其余清单项目合同价合计为7620000元。施工完成后，经监理确认，土方实际完成1200，混凝土实际完成560。施工过程中，建设单位签发设计变更，增加防水工程800，签认单价为95元/。该工程已累计支付进度款7500000元。（1）计算该工程竣工结算价款及目前应支付给施工单位的工程款。（2）建设单位提出“合同总价为8000000元，土方和混凝土超出原清单工程量的部分不予支付”。判断该说法是否正确，并说明理由。（3）施工期间，建设单位未按合同约定日期提供地下室施工图，导致施工单位停工4天。施工单位应如何进行合同索赔管理？ 29.（10分）某教学楼工程采用固定单价合同，签约合同价为450000元。施工过程中，因设计变更增加砖砌体360 ，合同中砖砌体综合单价为460元/；增加钢筋混凝土构造柱18 ，合同中构造柱综合单价为780元/；同时取消原清单中的木门12樘，合同单价为850元/樘。合同约定，设计变更项目在合同清单中有适用单价时，按合同单价计价。（1）计算本次设计变更的合同价款调整额及调整后的合同价。（2）承包人提出“变更金额超过原合同价15%，所有新增项目均应重新协商单价”的要求是否合理？说明理由。（3）承包人为保证变更价款顺利结算，应完成哪些合同管理工作？写出2项。 30.（10分）某厂房工程合同工期为180日历天。施工期间，发包人未按约定提供施工图纸，造成关键线路停工8天；随后发生合同约定范围内的异常暴雨，造成关键线路停工5天，其中有2天与图纸延误停工时间重叠。异常暴雨结束后，承包人因自身材料采购延误，又造成关键线路停工4天。合同约定，发包人原因造成的工期延误，承包人可索赔工期和现场管理费；异常暴雨可索赔工期但不补偿费用；承包人原因造成的延误不得索赔。承包人现场管理费为6000元/天。（1）计算承包人可索赔的工期及调整后的合同工期。（2）计算承包人可索赔的现场管理费。（3）承包人提出工期和费用索赔时，应提交哪些主要证据资料？写出2项。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $