江苏省（职教高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》项目六任务二 45分钟专题训练卷

江苏省（职教高考）建筑类《建筑施工组织与管理》45分钟专题训练卷专辑，共152份试卷。试卷命题与高考紧密相关，精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固建筑类理论知识，熟悉高考题型和命题规律，提高解题能力和应试技巧，为高考取得优异成绩打下坚实的基础，本训练卷适用于即将参加建筑类高考的学生。 与本专辑配套的还有江苏省职教高考考试《建筑识图与构造》《建筑施工技术与机械》《建筑结构》《土木工程力学基础》《建筑材料》《建筑工程测量》45分钟专题训练卷专辑，欢迎同学和老师们下载使用。 江苏省（职教高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》 项目六：投标报价与合同管理 任务二：施工合同管理 时间：45分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题2分，共40分） 1. 合同签订阶段，签约前需保持待签合同与______的一致性（ ） A. 施工组织设计 B. 施工进度计划 C. 施工预算 D. 招标文件、投标文件 【答案】D 【解析】为保证招投标公正性，待签合同应与招标文件、投标文件在实质性内容上一致。 2. 在案例一中，由于乙方购买的电缆质量不合格导致施工延长，乙方是否可以要求甲方支付工期补偿？（ ） A. 可以，因为是电缆质量问题 B. 需要具体情况具体分析 C. 可以，但需要提供额外证明 D. 不可以，因为电缆由乙方购买 【答案】D 【解析】在案例一中，由于电缆是由乙方购买的，因此电缆质量不合格导致的施工延长，其责任应由乙方承担。乙方不能因此要求甲方支付工期补偿。当然，如果电缆质量不合格是由于甲方的原因导致的（如甲方提供的电缆规格错误等），则另当别论。但在此情况下，责任应由乙方承担。 3. 工程承包施工合同属于经济合同的范围，是确定_____之间的法律关系（ ） A. 建设单位与施工单位 B. 建设单位与监理单位 C. 施工单位与监理单位 D. 施工单位与设计单位 【答案】A 【解析】工程承包施工合同是确定建设单位与施工单位的法律关系和一切责任、权利、义务关系的极为重要的技术经济文件。 4. 分包合同管理中，专业分包与劳务分包的区别主要在于（ ） A. 是否可进行资质类别和等级的划分 B. 能否承担管理工作 C. 合同金额大小 D. 是否需要提供设备和材料 【答案】A 【解析】分包合同管理中，专业分包与劳务分包的区别主要在于是否可进行资质类别和等级的划分。专业分包通常涉及特定的技术任务，需要相应资质的单位承担；而劳务分包则更多关注于提供劳动力，不涉及复杂的技术管理任务。因此，选项A“是否可进行资质类别和等级的划分”是正确的区别。 5. 质量保证金的规定中，错误的是（ ） A. 不得超过工程价款的3% B. 应在竣工前缴纳 C. 需要与银行同期存款利息一同退还 D. 按合同约定执行 【答案】B 【解析】质量保证金的规定中，不得超过工程价款的3%，需要与银行同期存款利息一同退还，并按合同约定执行。但是，质量保证金应在竣工后缴纳，以确保施工单位在保修期内能够及时处理质量问题。因此，选项B“应在竣工前缴纳”是错误的。 6. 施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是什么（ ） A. 合格 B. 优良 C. 达标 D. 良好 【答案】A 【解析】施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是合格（选项A）。在建筑工程合同中，通常会明确约定工程质量的标准，这里指的是工程应达到的基本质量要求，即合格标准。这是施工和监理过程中质量控制的基础。 7. 某建筑公司施工案例中，因下罕见大雨导致基坑开挖暂停，该事件（ ） A. 可向厂方索赔工期 B. 不可向厂方索赔工期 C. 只能索赔费用 D. 既不能索赔工期也不能索赔费用 【答案】A 【解析】罕见大雨属于不可抗力，造成的工程延误发包人应承担责任，所以可索赔工期。 8. 下列关于施工合同风险的说法，正确的是（ ） A. 合同风险是不可预见的 B. 合同风险只能由承包人承担 C. 合同风险的防范措施包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移等 D. 合同风险与合同签订和履行无关 【答案】C 【解析】合同风险可预见并采取措施防范，并非只能由承包人承担，与合同签订和履行密切相关。 9. 施工合同管理的主要原则中不包括哪一项（ ） A. 依法履约原则 B. 诚实信用原则 C. 全面履行原则 D. 利益最大化原则 【答案】D 【解析】施工合同管理的主要原则包括依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则和协调合作原则。利益最大化原则虽然在商业活动中是企业的目标之一，但并不是施工合同管理的直接原则。因此，选项D“利益最大化原则”不包括在施工合同管理的主要原则中。 10. 施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ） A. 通用合同条款 B. 专用合同条款及其附件 C. 中标通知书（如果有） D. 投标函及其附录（如果有） 【答案】C 【解析】施工合同文件解释顺序中，中标通知书（如果有）优先于通用合同条款、专用合同条款及其附件、投标函及其附录等，所以选C。 11. 根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》，谁应承担工程质量问题的连带责任（ ） A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 【答案】B 【解析】根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，乙方（总承包商）和丙方（分包商）应对工程质量问题承担连带责任。这意味着如果工程出现质量问题，甲方（建设单位）可以向乙方和丙方同时追究责任。 12. 高校图书馆工程的合同工期为多少个月？（ ） A. 18个月 B. 21个月 C. 22个月 D. 24个月 【答案】B 【解析】合同工期：根据背景资料，施工单位与建设单位签订的施工总承包合同工期为21个月。 13. 下列关于施工合同签订的说法，错误的是（ ） A. 应保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性 B. 应尽量采用当地行政部门制订的通用合同示范文本 C. 发包方的分支机构可以直接对外签订合同 D. 应谨慎填写合同细节条款 【答案】C 【解析】发包方的分支机构（项目部、未领取营业执照的分公司）不能对外签订合同，需法人单位盖章，A、B、D选项关于合同签订的说法均正确。 14. 施工单位提出的工期索赔是否成立？（ ） A. 成立 B. 不成立 C. 部分成立 D. 无法判断 【答案】B 【解析】工期索赔：施工单位因电缆电线未按计划进场提出的1个月工期索赔不成立，因为电缆电线安装工程的总时差为3个月（改进装饰装修施工工艺后为2个月），推迟1个月未影响总工期。 15. 总承包合同管理的核心是什么（ ） A. 成本控制 B. 质量、安全、进度等全部责任的承担 C. 现场管理优化 D. 增加额外收费项目 【答案】B 【解析】总承包合同管理的核心是质量、安全、进度等全部责任的承担。总承包单位需要对整个工程项目的质量、安全、进度、文明施工等负责，这体现了总承包合同管理的核心责任。因此，选项B“质量、安全、进度等全部责任的承担”是正确的。 16. 建设工程施工合同管理的原则不包括（ ） A. 随意履行原则 B. 依法履约原则 C. 诚实信用原则 D. 全面履行原则 【答案】A 【解析】施工合同管理需遵循依法、诚信等原则，随意履行会导致合同混乱，无法保障双方权益。 17. 在施工合同管理中，如何应对工程质量问题？（ ） A. 推卸责任 B. 无需处理 C. 及时整改 D. 隐藏问题 【答案】C 【解析】在施工合同管理中，遇到工程质量问题应及时整改，确保工程符合规范要求，避免造成后期损失。 18. 施工承包合同中，关于不可抗力的说法，正确的是（ ） A. 不可抗力事件导致的人员伤亡由发包人承担 B. 不可抗力事件导致的永久工程损坏由承包人承担 C. 不可抗力事件导致的停工期间应照管工程的费用由发包人承担 D. 不可抗力事件导致的承包人施工设备损坏由承包人承担 【答案】D 【解析】不可抗力事件导致的人员伤亡、永久工程损坏、停工期间照管工程费用一般由发包人承担，但承包人施工设备损坏由承包人承担。 19. 在施工合同中，承包人的基本义务是（ ） A. 按合同约定支付工程款并组织竣工验收 B. 按合同约定组织施工并保证工程质量 C. 负责提供施工图纸并办理用地手续 D. 负责确定中标单位并签订施工合同 【答案】B 【解析】承包人是施工合同的履行主体，主要承担按合同约定组织施工、控制工程质量和工期等义务。支付工程款、提供施工图纸及确定中标单位通常属于发包人或招标人的职责。 20. 索赔事件发生后，承包人应在______内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知（ ） A. 14天 B. 42天 C. 30天 D. 28天 【答案】D 【解析】根据规定，索赔事件发生后，承包人需在28天内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知，答案是B。 二、填空题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 在施工过程中，当出现的风险内容及其范围在合同约定的范围内时，______不做调整。 【答案】合同价款 【解析】当施工过程中出现的风险内容及其范围属于合同约定的风险范围时，风险由合同约定的一方承担，合同价款不作调整。因此填“合同价款”。 22. 做好变更管理可以避免因变更而产生的额外成本和延期，需要建立明确的变更管理流程，及时评估和______变更。 【答案】执行 【解析】及时评估和执行变更可以避免额外成本和延期。 23. 在案例分析中，某工程项目由于设计变更导致工程量增加，按照施工合同规定，承包商有权提出______要求，以弥补由此产生的额外费用。 【答案】索赔 【解析】在建筑工程项目中，由于设计变更导致的工程量增加是一种常见的合同变更情况。根据施工合同的规定，当工程量增加导致承包商需要承担额外的费用时，承包商有权向业主提出索赔要求，以弥补由此产生的额外费用。这是合同赋予承包商的一项合法权益，也是保障合同双方权益的重要手段。 24. 施工合同风险从风险的来源性质可分为自然风险、社会风险、经济风险以及______。 【答案】法律风险 【解析】施工合同风险按来源性质通常分为自然风险、社会风险、经济风险和法律风险。因此填“法律风险”。 25. 工程保险中，建筑工程一切险的被保险人一般包括业主、承包商、技术顾问以及______。 【答案】其他关系方（如贷款银行等） 【解析】建筑工程一切险的被保险人一般包括业主、承包商、技术顾问以及与工程有直接利益关系的其他关系方，如贷款银行等。因此填“其他关系方（如贷款银行等）”。 26. 建设工程施工合同管理的原则有依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则、合同归口管理原则、______、统一标准化原则。 【答案】全过程合同风险管理原则 【解析】建设工程施工合同管理应遵循依法履约、诚实信用、全面履行、协调合作、维护权益、动态管理、合同归口管理、全过程合同风险管理和统一标准化等原则。其中，全过程合同风险管理原则要求对合同订立、履行、变更、结算及争议处理等各阶段进行风险识别、评估、控制和动态跟踪，以保障合同目标实现。因此，空格处应填“全过程合同风险管理原则”。 27. 在施工合同管理中，如果发生工程质量投诉，应当______，及时了解问题并采取措施解决，维护良好的业主关系。 【答案】主动处理投诉 【解析】发生工程质量投诉时，施工单位应当主动受理并处理投诉，及时核实工程质量问题及其原因，制定并落实整改措施，向业主反馈处理结果，必要时做好记录和后续跟踪。因此，空格处应填“主动处理投诉”。 28. 在施工合同管理中，对合同履行过程中出现的变更、索赔等问题，应遵循______原则，确保合同双方的合法权益得到保障。 【答案】公平、公正、合理 【解析】在施工合同管理中，对于合同履行过程中可能出现的变更、索赔等问题，双方应当遵循公平、公正、合理的原则进行处理。这意味着在处理这些问题时，应当基于客观事实，不偏袒任何一方，确保合同双方的合法权益都能得到保障。 29. 施工合同是建设工程施工阶段业主和承包商之间签订的，明确双方______和______的法律文件。 【答案】① 权利 ② 义务 【解析】施工合同是建设工程施工阶段业主（发包方）和承包商（承包方）之间签订的，用于明确双方在施工过程中的权利和义务的法律文件。通过施工合同，业主和承包商能够清楚地了解各自在合同期内应承担的责任和享有的权益，为项目的顺利实施提供了法律保障。 30. 某工程电梯安装工程早于装饰装修工程完工，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。该验收过程中，总承包单位______（填“必须”或“不必”）参加电梯安装工程验收。 【答案】必须 【解析】电梯安装工程属于建筑工程的重要分部工程，其验收应由监理单位组织，施工单位及总承包单位等相关责任主体参加。即使提前于装饰装修工程完工，总承包单位仍应参加验收，不能无故缺席。因此填“必须”。 三、判断题（本大题共10小题，每题1分，共10分） 31. 中标通知书发出后，中标人可以放弃中标项目。（ ） 【答案】错误 【解析】中标通知书发出后，中标结果即对招标人和中标人产生约束力。中标人无正当理由放弃中标项目，拒不签订合同或者提出附加条件的，应依法承担相应责任。因此，“中标人可以放弃中标项目”的表述错误。 32. 某建筑公司施工案例中，所有事件都可以向厂方要求索赔。（ ） 【答案】错误 【解析】如租赁挖土机大修延迟开工属于承包人自身责任，不能索赔，并非所有事件都可索赔。 33. 《建设工程施工合同（示范文本）》是强制性使用文本。（ ） 【答案】错误 【解析】示范文本为非强制性使用文本，供当事人参考选用，可根据实际情况调整。 34. 施工合同一旦签订，就具有法律约束力，双方必须严格履行。 （ ） 【答案】正确 【解析】施工合同是双方当事人在平等自愿的基础上签订的具有法律效力的协议。一旦合同签订，双方就必须严格遵守并履行合同中的各项规定。这是合同法的基本原则之一，也是保障施工合同正常履行的前提。 35. 施工合同履行过程中，未经合同约定的变更程序确认，承包人擅自实施的工程内容通常不能作为合同价款调整的依据。（ ） 【答案】正确 【解析】施工合同发生工程变更时，应按照合同约定履行申请、审核和确认等程序。承包人未经确认擅自施工，若不能证明该变更属于合同约定的应实施事项，通常无权据此要求调整合同价款。 36. 在施工合同管理中，应主动延迟支付以维护合同执行正常进行。（ ） 【答案】错误 【解析】在合同管理中，应按期支付以维护合同执行正常进行，保持良好信誉。 37. 施工合同争议只能通过诉讼解决。（ ） 【答案】错误 【解析】施工合同争议解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼，可根据情况选择合适方式。 38. 某桩基础施工方案的案例中，单位C向单位B递交结算资料后，单位B可随意拒绝支付劳务报酬尾款。（ ） 【答案】错误 【解析】单位B应按规定在收到结算资料后进行核实并支付尾款，不能随意拒绝。 39. 管理工程变更时，与业主协商确认是为了保证变更过程的无序进行。（ ） 【答案】错误 【解析】与业主协商确认是为了确保变更是合理、有序地进行。 40. 索赔事件发生后，承包人应在28天内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知。（ ） 【答案】正确 【解析】按规定，干扰事件发生后，承包人需在规定时间（如示范文本规定28天）内递交意向通知。 四、简答题（本大题共4小题，每题5分，共20分） 41. 工程承包合同的意义？ 【答案】工程承包合同属于经济合同的范围，是确定建设单位和施工单位的法律关系和一切责任、权利、义务关系的极为重要的技术经济文件。 【解析】工程承包合同属于经济合同，是建设单位与施工单位依法确立承发包关系的法律文件。通过合同，可以明确双方的责任、权利和义务，约定工程范围、质量、工期、价款、付款、风险分担、违约责任和争议解决等事项。同时，工程承包合同也是组织施工、进行工程管理、办理工程结算和处理合同争议的重要技术经济文件。因此，工程承包合同对保证工程建设活动依法、有序进行具有重要意义。 42. 分包合同管理的定义是什么？ 【答案】分包合同管理的定义是对分包合同的招标、评标、谈判、签订，以及生效后的履行、变更、违约索赔、争议处理、终止或结束的全部活动的管理。 【解析】分包合同管理的定义涵盖了从招标到合同结束的全过程，包括合同的签订、履行、变更、违约索赔、争议处理等各个环节。这要求总承包单位对分包合同实行全面的管理，以确保分包工作的顺利进行，保障工程质量和进度。 43. 简述建筑工程承包合同 【答案】合同是指两个或两个以上的当事人，为实现某个目的依法签订的确定各自权利与义务的协议。 建筑工程承包合同是指承发包双方为完成建筑工程任务，依法签订的经济契约。它是保证工程施工得以实施的重要手段。 【解析】本题考查建筑工程承包合同的概念。合同是两个或两个以上当事人为实现一定目的，依法订立并明确各自权利、义务关系的协议。建筑工程承包合同是承发包双方为完成建筑工程任务依法订立的经济契约，其作用是明确双方权利义务，保障工程施工顺利实施。 44. 简述索赔成立的基本条件。 【答案】索赔成立需具备客观性，有确凿证据证明存在影响施工的干扰事件及损失；合法性，干扰事件非承包人引起且索赔要求符合合同规定；合理性，索赔要求合情合理，符合实际情况且计算方法合理。 【解析】索赔成立应具备以下基本条件：一是客观性，即存在实际发生的干扰事件，并有确凿证据证明该事件造成了工期延误或费用损失；二是合法性，即干扰事件不是由承包人原因引起，且索赔事项和程序符合合同约定及有关规定；三是合理性，即索赔的工期和费用要求应与实际损失相符，计算依据充分、计算方法合理。 五、综合应用题（本大题共1小题，每题10分，共10分） 45. 某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500，假设直接费单价为4.2元/，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件： （1）因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 （2）基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900。 （4）5月20日-5月22日，因下了罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 （5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。 问题： （1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。 （2）每项事件的工期索赔各多少天？总计工期索赔多少天？ （3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，（4）则合理的费用索赔总额是多少？ （4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 【答案】（1）①事件1：索赔不成立。租赁挖土机大修导致延迟开工，属于承包人自身原因，应由承包人承担责任。②事件2：索赔成立。基坑开挖后遇到软土层，属于有经验的承包人通常无法合理预见的不利地质条件，承包人可索赔工期和相应费用。③事件3：索赔成立。设计变更导致基坑开挖深度增加并增加土方量，属于发包人原因，承包人可索赔工期和费用。④事件4：可索赔工期，不可索赔停工费用。罕见大雨属于异常恶劣气候或不可抗力，承包人可获得工期顺延，但发包人通常不承担承包人的停工损失。⑤事件5：索赔成立。若被冲坏的永久道路属于已完成的永久工程，因不可抗力造成的修复费用应由发包人承担，承包人可索赔修复费用及相应工期。 （2）①事件2：可索赔工期5d，即5月15日-5月19日。②事件3：原计划土方开挖效率为450010d=450d，增加土方量900，可索赔工期9002d。③事件4：可索赔工期3d，即5月20日-5月22日。④事件5：可索赔工期1d，即5月23日。共计可索赔工期5d+2d+3d+1d=11d。 （3）①事件2：人工费为15×23×（1+30%）=448.5元；挖土机停工5d的机械费为450×5=2250元。②事件3：增加土方工程费用为900×4.2×（1+20%）=4536元。③事件5：人工费为30×23×（1+30%）=897元；如有挖土机用于修复道路或因修复停工继续发生1个台班租赁费，机械费为450×1=450元。可索赔费用总额为448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。 （4）通常可提供的索赔证据包括：①招标文件、合同文本及附件、签约备忘录和修正案等；②工程实施计划、工程图纸、技术规范和承包人报价文件；③发包人变更指令、认可函、通知和往来信件；④会谈纪要；⑤施工进度计划及实际施工进度记录；⑥施工现场工程文件和工程统计资料；⑦工程有关部位的照片、录像；⑧气候报告；⑨检查验收报告和技术鉴定报告；⑩施工现场交接记录；⑪建筑材料和设备采购、订货、运输、进场、使用等记录及凭证；⑫市场行情资料；⑬会计核算资料；⑭国家法律、法令和政策文件。 【解析】（1）事件1由承包人租赁设备大修引起，属于承包人自身风险，不能索赔。事件2属于不可合理预见的不利地质条件，承包人可索赔工期及配合用工、机械停工等合理费用。事件3属于设计变更，发包人应补偿增加工程量对应的工期和费用。事件4为罕见大雨造成的异常恶劣气候，承包人可获得工期顺延，但通常自行承担停工损失，不能计取停工费用。事件5如修复对象为已完成的永久工程，则修复费用及工期可索赔。 （2）事件2停工时间为5月15日至5月19日，共5d；事件3增加土方量900，原计划效率为450010d=450d，因此增加工期900/450=2d；事件4停工3d；事件5修复道路1d。可索赔工期合计为5+2+3+1=11d。 （3）事件2费用为15×23×1.3+450×5=2698.5元；事件3费用为900×4.2×1.2=4536元；事件5人工费为30×23×1.3=897元。题干如可证明修复道路期间挖土机发生1个台班的合理租赁费用，再加450元，则费用索赔总额为2698.5+4536+897+450=8581.5元；若无法证明该机械费用实际发生且与修复工作有关，则应扣除450元，费用索赔额为8131.5元。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 江苏省（职教高考）建筑类《建筑施工组织与管理》45分钟专题训练卷专辑，共152份试卷。试卷命题与高考紧密相关，精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固建筑类理论知识，熟悉高考题型和命题规律，提高解题能力和应试技巧，为高考取得优异成绩打下坚实的基础，本训练卷适用于即将参加建筑类高考的学生。 与本专辑配套的还有江苏省职教高考考试《建筑识图与构造》《建筑施工技术与机械》《建筑结构》《土木工程力学基础》《建筑材料》《建筑工程测量》45分钟专题训练卷专辑，欢迎同学和老师们下载使用。 江苏省（职教高考）建筑类 《建筑施工组织与管理》 项目六：投标报价与合同管理 任务二：施工合同管理 时间：45分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题2分，共40分） 1. 合同签订阶段，签约前需保持待签合同与______的一致性（ ） A. 施工组织设计 B. 施工进度计划 C. 施工预算 D. 招标文件、投标文件 2. 在案例一中，由于乙方购买的电缆质量不合格导致施工延长，乙方是否可以要求甲方支付工期补偿？（ ） A. 可以，因为是电缆质量问题 B. 需要具体情况具体分析 C. 可以，但需要提供额外证明 D. 不可以，因为电缆由乙方购买 3. 工程承包施工合同属于经济合同的范围，是确定_____之间的法律关系（ ） A. 建设单位与施工单位 B. 建设单位与监理单位 C. 施工单位与监理单位 D. 施工单位与设计单位 4. 分包合同管理中，专业分包与劳务分包的区别主要在于（ ） A. 是否可进行资质类别和等级的划分 B. 能否承担管理工作 C. 合同金额大小 D. 是否需要提供设备和材料 5. 质量保证金的规定中，错误的是（ ） A. 不得超过工程价款的3% B. 应在竣工前缴纳 C. 需要与银行同期存款利息一同退还 D. 按合同约定执行 6. 施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是什么（ ） A. 合格 B. 优良 C. 达标 D. 良好 7. 某建筑公司施工案例中，因下罕见大雨导致基坑开挖暂停，该事件（ ） A. 可向厂方索赔工期 B. 不可向厂方索赔工期 C. 只能索赔费用 D. 既不能索赔工期也不能索赔费用 8. 下列关于施工合同风险的说法，正确的是（ ） A. 合同风险是不可预见的 B. 合同风险只能由承包人承担 C. 合同风险的防范措施包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移等 D. 合同风险与合同签订和履行无关 9. 施工合同管理的主要原则中不包括哪一项（ ） A. 依法履约原则 B. 诚实信用原则 C. 全面履行原则 D. 利益最大化原则 10. 施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ） A. 通用合同条款 B. 专用合同条款及其附件 C. 中标通知书（如果有） D. 投标函及其附录（如果有） 11. 根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》，谁应承担工程质量问题的连带责任（ ） A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 12. 高校图书馆工程的合同工期为多少个月？（ ） A. 18个月 B. 21个月 C. 22个月 D. 24个月 13. 下列关于施工合同签订的说法，错误的是（ ） A. 应保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性 B. 应尽量采用当地行政部门制订的通用合同示范文本 C. 发包方的分支机构可以直接对外签订合同 D. 应谨慎填写合同细节条款 14. 施工单位提出的工期索赔是否成立？（ ） A. 成立 B. 不成立 C. 部分成立 D. 无法判断 15. 总承包合同管理的核心是什么（ ） A. 成本控制 B. 质量、安全、进度等全部责任的承担 C. 现场管理优化 D. 增加额外收费项目 16. 建设工程施工合同管理的原则不包括（ ） A. 随意履行原则 B. 依法履约原则 C. 诚实信用原则 D. 全面履行原则 17. 在施工合同管理中，如何应对工程质量问题？（ ） A. 推卸责任 B. 无需处理 C. 及时整改 D. 隐藏问题 18. 施工承包合同中，关于不可抗力的说法，正确的是（ ） A. 不可抗力事件导致的人员伤亡由发包人承担 B. 不可抗力事件导致的永久工程损坏由承包人承担 C. 不可抗力事件导致的停工期间应照管工程的费用由发包人承担 D. 不可抗力事件导致的承包人施工设备损坏由承包人承担 19. 在施工合同中，承包人的基本义务是（ ） A. 按合同约定支付工程款并组织竣工验收 B. 按合同约定组织施工并保证工程质量 C. 负责提供施工图纸并办理用地手续 D. 负责确定中标单位并签订施工合同 20. 索赔事件发生后，承包人应在______内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知（ ） A. 14天 B. 42天 C. 30天 D. 28天 二、填空题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 在施工过程中，当出现的风险内容及其范围在合同约定的范围内时，______不做调整。 22. 做好变更管理可以避免因变更而产生的额外成本和延期，需要建立明确的变更管理流程，及时评估和______变更。 23. 在案例分析中，某工程项目由于设计变更导致工程量增加，按照施工合同规定，承包商有权提出______要求，以弥补由此产生的额外费用。 24. 施工合同风险从风险的来源性质可分为自然风险、社会风险、经济风险以及______。 25. 工程保险中，建筑工程一切险的被保险人一般包括业主、承包商、技术顾问以及______。 26. 建设工程施工合同管理的原则有依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则、合同归口管理原则、______、统一标准化原则。 27. 在施工合同管理中，如果发生工程质量投诉，应当______，及时了解问题并采取措施解决，维护良好的业主关系。 28. 在施工合同管理中，对合同履行过程中出现的变更、索赔等问题，应遵循______原则，确保合同双方的合法权益得到保障。 29. 施工合同是建设工程施工阶段业主和承包商之间签订的，明确双方______和______的法律文件。 30. 某工程电梯安装工程早于装饰装修工程完工，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。该验收过程中，总承包单位______（填“必须”或“不必”）参加电梯安装工程验收。 三、判断题（本大题共10小题，每题1分，共10分） 31. 中标通知书发出后，中标人可以放弃中标项目。（ ） 32. 某建筑公司施工案例中，所有事件都可以向厂方要求索赔。（ ） 33. 《建设工程施工合同（示范文本）》是强制性使用文本。（ ） 34. 施工合同一旦签订，就具有法律约束力，双方必须严格履行。 （ ） 35. 施工合同履行过程中，未经合同约定的变更程序确认，承包人擅自实施的工程内容通常不能作为合同价款调整的依据。（ ） 36. 在施工合同管理中，应主动延迟支付以维护合同执行正常进行。（ ） 37. 施工合同争议只能通过诉讼解决。（ ） 38. 某桩基础施工方案的案例中，单位C向单位B递交结算资料后，单位B可随意拒绝支付劳务报酬尾款。（ ） 39. 管理工程变更时，与业主协商确认是为了保证变更过程的无序进行。（ ） 40. 索赔事件发生后，承包人应在28天内向监理工程师和发包人递交索赔意向通知。（ ） 四、简答题（本大题共4小题，每题5分，共20分） 41. 工程承包合同的意义？ 42. 分包合同管理的定义是什么？ 43. 简述建筑工程承包合同 44. 简述索赔成立的基本条件。 五、综合应用题（本大题共1小题，每题10分，共10分） 45. 某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500，假设直接费单价为4.2元/，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件： （1）因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 （2）基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900。 （4）5月20日-5月22日，因下了罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 （5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。 问题： （1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。 （2）每项事件的工期索赔各多少天？总计工期索赔多少天？ （3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，（4）则合理的费用索赔总额是多少？ （4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $