广西壮族自治区2027年普通高校招生（春季）考试 土木工程专业 全真模拟卷（一）

广西壮族自治区2027年普通高校招生（春季）考试 土木工程类专业知识 模拟试题一（解析版） 考试时间150分钟 满分300分 班级______姓名_______学号_______成绩_______ 1、 选择题：（本大题共40小题，每小题4分，共160分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将符合题目要求的选项字母代号选出，并填涂在答题卡上） 1. 已知点A(20,15,10)，则点A到V面的距离为（　　） A．20 B．15 C．10 D．5 答案B　 解析：点到V面的距离等于该点的y坐标，即15。x坐标是到W面的距离，z坐标是到H面的距离。 2. 在建筑剖面图中，被剖切到的钢筋混凝土构件断面应画出（　　） A．砖墙图例 B．金属图例 C．素混凝土图例 D．钢筋混凝土图例 答案D　 解析：钢筋混凝土材料图例是在素混凝土图例（小三角形+点）的基础上添加斜线表示钢筋。 3. 在总平面图中，新建建筑物用（　　）绘制 A．粗实线 B．中粗实线 C．细实线 D．虚线 答案A　 解析：总平面图中新建建筑物用粗实线绘制，原有建筑物用细实线绘制，计划扩建的用中虚线。 4. 若两直线的同面投影均互相垂直，且其中一条直线平行于某一投影面，则空间两直线（　　） A．一定平行 B．一定交叉 C．一定垂直 D．不能确定 答案C　 解析：当两条直线中有一条平行于某一投影面时，它们在该投影面上的投影反映直角，则空间两直线垂直（直角投影定理）。 5. 建筑平面图中，门图例中的开启线用（　　）绘制 A．粗实线 B．中粗实线 C．细实线 D．虚线 答案A　 解析：门开启线（门扇开启轨迹）在平面图中用粗实线绘制，表示门扇的旋转轨迹。 6. 正等轴测图的轴间角分别为（　　） A．90°、135°、135° B．120°、120°、120° C．90°、90°、180° D．60°、60°、240° 答案B　 解析：正等轴测图的三个轴间角均为120°，三个轴向伸缩系数约等于0.82，简化后取1。 7. 在建筑立面图中，标注的标高是以（　　）为单位 A．毫米(mm) B．厘米(cm) C．米(m) D．分米(dm) 答案C　 解析：建筑立面图和剖面图中的标高以米(m)为单位，并保留三位小数。 8. 下列关于定位轴线的说法，错误的是（　　） A．定位轴线用细点画线绘制 B．编号圆直径为8~10mm C．I、O、Z三个字母不得用作轴线编号 D．横向定位轴线从下向上编号 答案D　 解析：横向定位轴线（开间方向）是从左向右用阿拉伯数字编号，纵向定位轴线从下向上用大写字母编号，但I、O、Z不用。 9. 在AutoCAD中，用LINE命令绘制的一条水平线，其起点坐标为(10,20)，终点坐标为(50,20)，该线段的实际长度为（　　） A．20 B．30 C．40 D．60 答案C　 解析：水平线段长度=终点x-起点x=50-10=40，与y坐标无关。 10. 建筑平面图中，窗的图例是在墙体细实线上画出（　　） A．一条粗实线 B．两条平行细实线 C．三条平行细实线 D．一条虚线 答案C　 解析：窗图例在墙体的细实线上画三条平行细实线，表示窗框及玻璃。 11. 根据《招标投标法实施条例》，投标人少于（　　）个的，招标人应当重新招标 A．2 B．3 C．4 D．5 答案B　 解析：依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 12. 注册建造师注册有效期为（　　）年，期满需继续执业的，应当在期满前（　　）天内申请延续注册 A．3，30 B．2，30 C．3，60 D．5，60 答案A　 解析：注册建造师注册有效期为3年，期满需继续执业的，应在期满前30日内申请延续注册。 13. 建设工程施工合同中，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，承包人（　　） A．可解除合同 B．可行使优先受偿权 C．可停止施工 D．可要求赔偿损失 答案B　 解析：根据《民法典》，承包人可协议折价或申请法院拍卖工程，就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。 14. 建设单位申领施工许可证时，建设工期不足一年的项目，到位资金原则上不得少于工程合同价的（　　） A．20% B．50% C．30% D．80% 答案C　 解析：建设工期不足一年的，到位资金不得少于合同价的50%；超过一年的不得少于30%。注意区分“不足一年”和“超过一年”的比例要求。 15. 根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（　　） A．2年 B．3年 C．5年 D．设计使用年限 答案C　 解析：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。 16. 民事诉讼中，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（　　）人民法院管辖 A．被告住所地 B．合同签订地 C．工程所在地 D．原告住所地 答案C　 解析：建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷，适用专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。 17. 下列哪项不属于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中规定的“深基坑工程”（　　） A．开挖深度超过5m（含5m）的基坑 B．开挖深度虽未超过5m，但地质条件复杂的基坑 C．开挖深度超过3m的基坑 D．开挖深度未超过5m，但邻近重要建筑物的基坑 答案C　 解析：深基坑工程指开挖深度超过5m（含5m）的基坑，或虽未超过5m但地质条件复杂、邻近重要建筑物等。单纯超过3m不是“深基坑”的界定标准。 18. 中标通知书发出后，招标人无正当理由改变中标结果的，应当（　　） A．承担缔约过失责任 B．承担违约责任 C．承担侵权责任 D．不承担任何责任 答案B　 解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担违约责任。 19. 根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（　　） A．学历证书 B．职称证书 C．执业资格证书 D．培训证书 答案C　 解析：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 20. 建设工程实行施工总承包的，施工现场安全由（　　）负责 A．建设单位 B．监理单位 C．总承包单位 D．各分包单位共同 答案C　 解析：实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负总责。总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。 21. Photoshop中，若要基于当前图像的亮度或颜色创建选区，最快捷的方法是使用（　　） A．魔棒工具 B．快速选择工具 C．色彩范围命令 D．通道面板 答案C　 解析：选择菜单“选择”→“色彩范围”，可以根据颜色或亮度快速选择整个图像中相近的区域，比魔棒工具更灵活且可预览。 22. 将RGB图像转换为CMYK模式后，最可能出现的变化是（　　） A．图像尺寸不变，色彩完全一致 B．某些颜色会超出色域而被替换，整体饱和度可能下降 C．图像分辨率自动降低 D．图层全部合并 答案B　 解析：RGB色域大于CMYK，转换时超出印刷色域的颜色会被替换为相近的CMYK颜色，导致饱和度下降或偏色。 23. Photoshop中，关于图层蒙版下列说法正确的是（　　） A．蒙版中黑色区域表示隐藏图层内容 B．蒙版中白色区域表示完全透明 C．蒙版中灰色区域表示完全显示 D．蒙版只能用画笔工具编辑 答案A　 解析：图层蒙版遵循“白显黑隐灰半透明”原则：白色显示图层内容，黑色隐藏，灰色半透明。可用画笔、渐变、选区等多种工具编辑。 24. 在Photoshop中，若想快速重复上次使用的滤镜效果，应按下（　　） A．Ctrl+F B．Ctrl+Alt+F C．Ctrl+Shift+F D．Ctrl+Alt+Shift+F 答案A　 解析：Ctrl+F可立即重新应用上一次使用的滤镜，不弹出参数对话框。 25. Photoshop中，用于调整图像亮度和对比度的主要命令是（　　） A．图像→调整→色阶 B．图像→调整→曲线 C．图像→调整→亮度/对比度 D．以上均可 答案D　 解析：色阶、曲线、亮度/对比度都可以调整图像的亮度和对比度，只是控制精细程度不同。 26. “盖印图层”的快捷键是（　　） A．Ctrl+Alt+Shift+E B．Ctrl+Shift+E C．Ctrl+E D．Ctrl+Alt+E 答案A　 解析：盖印图层（合并所有可见图层到新图层并保持原有图层）的快捷键为Ctrl+Alt+Shift+E。Ctrl+E是向下合并，Ctrl+Shift+E是合并可见图层。 27. 在AutoCAD中，绘制多段线（PLINE）和直线（LINE）的主要区别是（　　） A．多段线可以绘制曲线段，直线不能 B．多段线绘制的所有线段是一个整体对象，直线是多个独立对象 C．多段线不能绘制圆弧 D．两者完全一样 答案B　 解析：PLINE命令绘制的多段线是单一对象，可包含直线和圆弧段，且可设置宽度；LINE命令绘制的每一段都是独立对象。 28. 在AutoCAD中，使用“FROM”捕捉模式的作用是（　　） A．以指定点为基点偏移一定距离后定位新点 B．捕捉两个点的中点 C．捕捉交点 D．捕捉垂足 答案A　 解析：FROM（自）捕捉模式允许用户先选定一个基点，然后输入相对坐标或极坐标偏移，以确定新点的位置。 29. 在AutoCAD中，使用“SCALE”命令缩放对象时，比例因子为0.5表示（　　） A．放大0.5倍 B．缩小为原来的50% C．放大2倍 D．大小不变 答案B　 解析：比例因子小于1时缩小对象，0.5表示缩放到原来的50%（即缩小一半）。 30. 在AutoCAD中，关于“块（BLOCK）”的定义，下列说法错误的是（　　） A．块可以包含多个图形对象 B．块可以插入到多个位置 C．块被修改后，所有插入的块引用都会自动更新 D．块定义后可以删除原始对象而不影响块定义 答案C　 解析：外部参照（XREF）在源文件修改后可自动更新，而块定义被修改后，插入的块引用并不会自动更新，需重新定义块或使用属性提取等方法。 31. AutoCAD中，一个完整的标注通常由尺寸线、尺寸界线、尺寸数字和（　　）组成 A．箭头 B．文字 C．符号 D．以上均是 答案D　 解析：尺寸标注的组成要素包括尺寸线、尺寸界线、尺寸数字、箭头（或斜线）、必要的符号和文字。 32. 在AutoCAD中，使用“TRIM”命令时，若想修剪所有与边界相交的对象，可以在选择边界后输入（　　） A．E B．F C．ALL D．C 答案C　 解析：在TRIM命令选择要修剪的对象时，输入“ALL”并回车，可修剪所有与边界相交的部分。 33. 在AutoCAD中，改变图形对象的图层，但保持其颜色、线型等属性不变，应使用（　　） A．特性匹配 B．图层冻结 C．直接修改图层名称 D．修改对象特性中的图层选项 答案D　 解析：选中对象后，在特性面板的“图层”下拉列表中选择新图层，可以只改变对象的图层归属，而其他属性如颜色、线型如果设为“随层”则会自动更新，若显式指定则保持不变。最直接的是修改对象特性中的图层选项。 34. 在AutoCAD中，关于“WBLOCK”命令的作用，正确的是（　　） A．将块写入独立的图形文件 B．创建新的图层 C．保存当前图形 D．插入外部参照 答案A　 解析：WBLOCK（写块）将选定的对象或块保存为独立的.dwg文件，便于在其他图形中插入和共享。 35. 在AutoCAD中，输入相对极坐标“@50<30”表示（　　） A．距离当前点50，与水平方向夹角30° B．距离原点50，与水平方向夹角30° C．距离当前点30，与水平方向夹角50° D．距离原点30，与水平方向夹角50° 答案A　 解析：@表示相对坐标，50为距离，<30表示与当前X轴正方向的夹角为30°（逆时针为正）。 36. 在AutoCAD中，用于测量两个点之间距离和角度的命令是（　　） A．LIST B．MEASURE C．AREA D．DIST 答案D　 解析：DIST命令可测量两点之间的距离、水平距离、角度等。MEASURE用于定距等分，AREA计算面积，LIST列出对象信息。 37. AutoCAD中，“MIRROR”命令的作用是（　　） A．复制对象并沿轴线对称翻转 B．旋转对象 C．移动对象 D．缩放对象 答案A　 解析：MIRROR（镜像）命令以指定的对称轴为基准，创建对象的对称副本，原对象可以保留或删除。 38. 在AutoCAD中，F9键用于（　　） A．切换栅格 B．切换捕捉 C．切换正交 D．切换对象捕捉 答案B　 解析：F7栅格、F9捕捉、F8正交、F3对象捕捉。注意F9是捕捉模式的开关。 39. 在AutoCAD中，选择对象时使用“窗口（Window）”方式，则（　　） A．只有完全包含在窗口内的对象被选中 B．窗口内以及与窗口边界相交的对象均被选中 C．只有与窗口边界相交的对象被选中 D．窗口外的对象被选中 答案A　 解析：从左向右拖动选择窗口（实线窗口）时，只有完全落在窗口内的对象被选中；从右向左拖动（交叉窗口）则包含相交的对象。 40. AutoCAD中，使用“ZOOM”命令的“Previous”选项可以（　　） A．以中心点缩放 B．显示图形界限 C．显示所有对象 D．回到上一次显示的视图 答案D　 解析：ZOOM Previous (或ZOOM P) 恢复到前一次使用的视图显示。 2、 判断题（本题共30小题，每题2分，共60分，若判断为对填“√”，反之填“×”） 41. 在建筑剖面图中，未被剖切到的可见轮廓线用中粗实线绘制。 答案：× 解析：根据《建筑制图标准》GB/T 50104-2010，剖面图中被剖切到的轮廓线用粗实线绘制，未被剖切到的可见轮廓线用中实线（0.5b）绘制。题干写“中粗实线”（0.7b）与标准不符，故判× 42. AutoCAD中，“0”图层可以重命名。 答案：× 解析：“0”图层是系统默认图层，不能重命名或删除。 43. 建筑平面图中，门窗的定位尺寸应标注到门窗洞口边的距离。 答案：√ 解析：门窗定位尺寸通常标注门窗洞口边到最近轴线或墙边的距离。 44. 指北针符号的圆用细实线绘制，直径为24mm。 答案：√ 解析：指北针圆的直径一般为24mm，用细实线绘制，内部指针涂黑。 45. 正等轴测图的三个轴向伸缩系数都取1，因此立体感比斜二测图更强。 答案：× 解析：正等轴测图三个轴向伸缩系数简化取1，但实际约0.82，立体感比斜二测稍弱。斜二测的正面投影保持实形，立体感相对较强。 46. 在AutoCAD中，使用“OFFSET”命令可以偏移对象并创建平行的副本。 答案：√ 解析：OFFSET（偏移）命令可以偏移直线、圆弧、圆、多段线等，生成平行的新对象。 47. 建筑总平面图中，已有的建筑物用细实线表示。 答案：√ 解析：总平面图中新建建筑物用粗实线，原有建筑物用细实线，计划扩建用中虚线。 48. 在制图标准中，粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1。 答案：√ 解析：国家标准规定粗、中、细线宽比例一般为4:2:1。 49. 在钢筋混凝土结构施工图中，钢筋的表示方法规定：钢筋用粗实线绘制，构件轮廓线用细实线绘制。 答案：√ 解析：结构施工图中，钢筋用粗实线或黑圆点表示，构件轮廓线用细实线。 50. 在三面投影体系中，点的正面投影和水平投影的连线垂直于OX轴。 答案：√ 解析：点的正面投影a'和水平投影a的连线aa'⊥OX轴，这是投影规律之一。 51. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位提出意见和建议。答案：√ 解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位发现设计文件有差错时，应当及时提出意见和建议。 52. 建筑工程施工许可证的有效期为3个月，逾期未开工的施工许可证一律自行废止。 答案：× 解析：施工许可证的有效期为3个月，因故不能开工的可以申请延期，延期最多两次，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。 53. 在工程竣工验收后，建设单位应当在验收合格之日起15日内向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 答案：√ 解析：根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收合格后15日内办理备案。 54. 建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖。 答案：× 解析：因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由工程所在地人民法院专属管辖。 55. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 答案：√ 解析：《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 56. 在招标投标活动中，投标人不得以低于成本的报价竞标。 答案：√ 解析：《招标投标法》规定投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。 57. 建设行政主管部门负责全国建筑安全生产的统一监督管理。 答案：× 解析：国务院建设行政主管部门负责全国建筑安全生产的统一监督管理，而不是地方建设行政主管部门。 58. 在建设工程中，施工单位不得转包或者违法分包工程。 答案：√ 解析：《建筑法》明确禁止转包和违法分包。 59. 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 答案：√ 解析：《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内提交书面报告。 60. 工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。 答案：√ 解析：《建设工程质量管理条例》规定，保修期自竣工验收合格之日起计算。 61. Photoshop中，使用“Ctrl+T”自由变换时，按住Shift键可以等比缩放。 答案：√ 解析：自由变换中按住Shift键拖动角点可等比缩放（新版PS可能默认等比，但经典操作仍有效）。 62. AutoCAD中，使用“ARRAY”命令选择“环形阵列”时，必须指定旋转轴和角度。 答案：√ 解析：环形阵列需要指定中心点、项目总数和填充角度等参数。 63. 在AutoCAD中，用“OFFSET”命令可以偏移椭圆。 答案：× 解析：OFFSET命令不能直接偏移椭圆（椭圆是由多段线逼近的），但可以偏移多段线、圆、圆弧、直线等。 64. 在Photoshop中，图层样式（如投影、描边）一旦应用就不能再次修改。 答案：× 解析：图层样式是动态的，双击图层缩略图下方的“fx”图标可以随时修改参数。 65. AutoCAD中，图形界限（LIMITS）设置后，绘图区域外的对象无法绘制。 答案：× 解析：图形界限只是一个参考范围，绘图时可以在界限外绘制对象。ZOOM ALL会显示图形界限内的内容。 66. 在Photoshop中，快速蒙版模式可以用于创建选区。 答案：√ 解析：按Q键进入快速蒙版，用画笔涂抹后按Q退出即可将未涂抹区域转化为选区。 67. AutoCAD中，“CHAMFER”命令只能对两条不平行的直线进行倒角，不能对多段线操作。 答案：× 解析：CHAMFER命令可以对多段线进行倒角，使用“P”选项可选择多段线并对所有顶点倒角。 68. 在Photoshop中，使用“图像→调整→反相”命令可以将黑白颠倒。 答案：√ 解析：反相命令将颜色值取反，黑白图像中黑色变白、白色变黑。 69. AutoCAD中，使用“PROPERTIES”面板可以修改对象的颜色、线型、图层等属性。 答案：√ 解析：特性面板可以查看和修改选中对象的几乎全部属性。 70. 在Photoshop中，存储为JPEG格式时，会保留所有图层信息。 答案：× 解析：JPEG格式不支持图层和透明，保存时会自动合并图层并丢失透明度信息。 三、作图题（本大题4个小题，共40分） 71.（本小题10分） 已知点A的坐标为(15,20,25)，点B的坐标为(30,10,15)，单位mm。请在答题卡绘制三面投影体系，并作出A、B两点的三面投影，标注投影符号（a、a'、a''；b、b'、b''）。同时判断A、B两点的相对位置（左右、前后、上下）。 答案：作图步骤：1. 建立三面投影轴，OX、OYH、OYW、OZ；2. 根据坐标x=15, y=20, z=25确定A点投影：a（15,20）在H面，a'（15,25）在V面，a''（通过45°辅助线或直接量取y=20,z=25在W面）；3. 同理B点：b（30,10）、b'（30,15）、b''（y=10,z=15）。 相对位置：A点在B点的左方（x_A=15 < x_B=30，即更靠近原点左侧）、后方（y_A=20 > y_B=10，即A比B更远离V面）、上方（z_A=25 > z_B=15）。 72.（本小题10分） 根据所给物体的正等轴测图（立体图），画出该物体的三视图（主视图、俯视图、左视图）。要求按1:1比例，标注视图名称，正确表示可见与不可见轮廓线。 答案：该物体可视为一个60×40×30的长方体，顶面右侧切去一个三棱柱（斜切角），形成斜面。主视图（从正面看）：矩形60×30，右侧上部有斜线（不可见或可见视方向而定）；俯视图：矩形60×40，右侧有斜切线；左视图：矩形40×30，上部有斜线。需注意虚线表示被遮挡的轮廓。评分要点：三视图位置正确，满足“长对正、高平齐、宽相等”。 73.（本小题10分） 根据下面给出的三视图（主视图、俯视图、左视图），绘制该物体的正等轴测图。尺寸从视图中直接量取（以mm为单位），不可见线不画。 物体为长方体的一角，斜面位于左前上方 答案：由三视图可知，物体是60×40×30的长方体，在其左前上方切去一个三棱柱（斜面与水平面成一定角度）。正等轴测图绘制步骤：①画轴测轴；②画出完整长方体；③根据主视图的斜线确定切角位置，连接相应顶点，形成斜面；④加粗可见轮廓线，擦去不可见线。注意轴测图中各边应平行于相应轴测轴。 74.（本小题10分） 下图为某建筑局部平面图（示意），请根据图示和标注完成下列填空。 （1）该平面图采用的比例为1:100，图中轴线①～③的间距为mm（实际尺寸）； （2）M-1门洞宽度为mm； （3）窗C-1的宽度为mm； （4）室外地坪标高为m，室内外高差为m。 答案： （1）轴线①～③总长3600mm（图上量得约36mm，比例1:100）； （2）M-1门洞宽约900mm（图上约9mm）； （3）C-1窗宽约1200mm（图上约12mm，按通常预留估）； （4）-0.450m，室内外高差=±0.000-(-0.450)=0.450m。 四、分析简答题（本大题共2小题，共40分） 75.（本小题20分） 什么是混凝土的和易性？和易性的主要评价指标有哪些？在施工过程中可采取哪些措施改善混凝土的和易性？ 答案： 定义：混凝土的和易性是指混凝土拌合物在搅拌、运输、浇筑、振捣过程中易于操作，并能获得质量均匀、成型密实的性能。 主要评价指标：（1）流动性——用坍落度或维勃稠度测定；（2）粘聚性——用目测或捣棒敲击侧面观察；（3）保水性——观察混凝土表面是否泌水。 改善措施：①优选水泥品种，合理确定水泥用量；②采用合理砂率，改善骨料级配；③掺加适量减水剂、引气剂或泵送剂；④调整水灰比，但不得擅自增加用水量；⑤适当延长搅拌时间，使拌合物均匀；⑥选择适宜的环境温度，必要时对原材料进行降温或加热。 76.（本小题20分） 简述在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误时，承包商可以采取哪些合法的应对措施？并说明工期索赔的程序要点。 答案：合法应对措施：（1）及时书面通知发包人，说明延误情况；（2）收集并保存工期延误的证据（如会议纪要、监理日志、往来函件等）；（3）根据合同约定或法律规定，在合同约定的期限内提出工期索赔意向和索赔报告；（4）合理调整施工组织计划，尽量减少损失；（5）可依法要求发包人顺延工期、赔偿停工损失（如人员窝工、设备闲置、管理费增加等）。 工期索赔程序要点：①索赔事件发生后28天内，向监理发出索赔意向通知书；②发出索赔意向通知后28天内，提交正式索赔报告及有关资料；③索赔事件持续影响时，应每隔28天提交阶段性索赔报告，事件结束后28天内提交最终索赔报告；④监理收到索赔报告后，应在规定时间内答复或要求补充资料；⑤若双方争议无法解决，可按合同约定提交仲裁或诉讼。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 广西壮族自治区2027年普通高校招生（春季）考试 土木工程类专业知识 模拟试题一（原卷版） 考试时间150分钟 满分300分 班级______姓名_______学号_______成绩_______ 1、 选择题：（本大题共40小题，每小题4分，共160分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将符合题目要求的选项字母代号选出，并填涂在答题卡上） 1. 已知点A(20,15,10)，则点A到V面的距离为（　　） A．20 B．15 C．10 D．5 2. 在建筑剖面图中，被剖切到的钢筋混凝土构件断面应画出（　　） A．砖墙图例 B．金属图例 C．素混凝土图例 D．钢筋混凝土图例 3. 在总平面图中，新建建筑物用（　　）绘制 A．粗实线 B．中粗实线 C．细实线 D．虚线 4. 若两直线的同面投影均互相垂直，且其中一条直线平行于某一投影面，则空间两直线（　　） A．一定平行 B．一定交叉 C．一定垂直 D．不能确定 5. 建筑平面图中，门图例中的开启线用（　　）绘制 A．粗实线 B．中粗实线 C．细实线 D．虚线 6. 正等轴测图的轴间角分别为（　　） A．90°、135°、135° B．120°、120°、120° C．90°、90°、180° D．60°、60°、240° 7. 在建筑立面图中，标注的标高是以（　　）为单位 A．毫米(mm) B．厘米(cm) C．米(m) D．分米(dm) 8. 下列关于定位轴线的说法，错误的是（　　） A．定位轴线用细点画线绘制 B．编号圆直径为8~10mm C．I、O、Z三个字母不得用作轴线编号 D．横向定位轴线从下向上编号 9. 在AutoCAD中，用LINE命令绘制的一条水平线，其起点坐标为(10,20)，终点坐标为(50,20)，该线段的实际长度为（　　） A．20 B．30 C．40 D．60 10. 建筑平面图中，窗的图例是在墙体细实线上画出（　　） A．一条粗实线 B．两条平行细实线 C．三条平行细实线 D．一条虚线 11. 根据《招标投标法实施条例》，投标人少于（　　）个的，招标人应当重新招标 A．2 B．3 C．4 D．5 12. 注册建造师注册有效期为（　　）年，期满需继续执业的，应当在期满前（　　）天内申请延续注册 A．3，30 B．2，30 C．3，60 D．5，60 13. 建设工程施工合同中，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，承包人（　　） A．可解除合同 B．可行使优先受偿权 C．可停止施工 D．可要求赔偿损失 14. 建设单位申领施工许可证时，建设工期不足一年的项目，到位资金原则上不得少于工程合同价的（　　） A．20% B．50% C．30% D．80% 15. 根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（　　） A．2年 B．3年 C．5年 D．设计使用年限 16. 民事诉讼中，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（　　）人民法院管辖 A．被告住所地 B．合同签订地 C．工程所在地 D．原告住所地 17. 下列哪项不属于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中规定的“深基坑工程”（　　） A．开挖深度超过5m（含5m）的基坑 B．开挖深度虽未超过5m，但地质条件复杂的基坑 C．开挖深度超过3m的基坑 D．开挖深度未超过5m，但邻近重要建筑物的基坑 18. 中标通知书发出后，招标人无正当理由改变中标结果的，应当（　　） A．承担缔约过失责任 B．承担违约责任 C．承担侵权责任 D．不承担任何责任 19. 根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（　　） A．学历证书 B．职称证书 C．执业资格证书 D．培训证书 20. 建设工程实行施工总承包的，施工现场安全由（　　）负责 A．建设单位 B．监理单位 C．总承包单位 D．各分包单位共同 21. Photoshop中，若要基于当前图像的亮度或颜色创建选区，最快捷的方法是使用（　　） A．魔棒工具 B．快速选择工具 C．色彩范围命令 D．通道面板 22. 将RGB图像转换为CMYK模式后，最可能出现的变化是（　　） A．图像尺寸不变，色彩完全一致 B．某些颜色会超出色域而被替换，整体饱和度可能下降 C．图像分辨率自动降低 D．图层全部合并 23. Photoshop中，关于图层蒙版下列说法正确的是（　　） A．蒙版中黑色区域表示隐藏图层内容 B．蒙版中白色区域表示完全透明 C．蒙版中灰色区域表示完全显示 D．蒙版只能用画笔工具编辑 24. 在Photoshop中，若想快速重复上次使用的滤镜效果，应按下（　　） A．Ctrl+F B．Ctrl+Alt+F C．Ctrl+Shift+F D．Ctrl+Alt+Shift+F 25. Photoshop中，用于调整图像亮度和对比度的主要命令是（　　） A．图像→调整→色阶 B．图像→调整→曲线 C．图像→调整→亮度/对比度 D．以上均可 26. “盖印图层”的快捷键是（　　） A．Ctrl+Alt+Shift+E B．Ctrl+Shift+E C．Ctrl+E D．Ctrl+Alt+E 27. 在AutoCAD中，绘制多段线（PLINE）和直线（LINE）的主要区别是（　　） A．多段线可以绘制曲线段，直线不能 B．多段线绘制的所有线段是一个整体对象，直线是多个独立对象 C．多段线不能绘制圆弧 D．两者完全一样 28. 在AutoCAD中，使用“FROM”捕捉模式的作用是（　　） A．以指定点为基点偏移一定距离后定位新点 B．捕捉两个点的中点 C．捕捉交点 D．捕捉垂足 29. 在AutoCAD中，使用“SCALE”命令缩放对象时，比例因子为0.5表示（　　） A．放大0.5倍 B．缩小为原来的50% C．放大2倍 D．大小不变 30. 在AutoCAD中，关于“块（BLOCK）”的定义，下列说法错误的是（　　） A．块可以包含多个图形对象 B．块可以插入到多个位置 C．块被修改后，所有插入的块引用都会自动更新 D．块定义后可以删除原始对象而不影响块定义 31. AutoCAD中，一个完整的标注通常由尺寸线、尺寸界线、尺寸数字和（　　）组成 A．箭头 B．文字 C．符号 D．以上均是 32. 在AutoCAD中，使用“TRIM”命令时，若想修剪所有与边界相交的对象，可以在选择边界后输入（　　） A．E B．F C．ALL D．C 33. 在AutoCAD中，改变图形对象的图层，但保持其颜色、线型等属性不变，应使用（　　） A．特性匹配 B．图层冻结 C．直接修改图层名称 D．修改对象特性中的图层选项 34. 在AutoCAD中，关于“WBLOCK”命令的作用，正确的是（　　） A．将块写入独立的图形文件 B．创建新的图层 C．保存当前图形 D．插入外部参照 35. 在AutoCAD中，输入相对极坐标“@50<30”表示（　　） A．距离当前点50，与水平方向夹角30° B．距离原点50，与水平方向夹角30° C．距离当前点30，与水平方向夹角50° D．距离原点30，与水平方向夹角50° 36. 在AutoCAD中，用于测量两个点之间距离和角度的命令是（　　） A．LIST B．MEASURE C．AREA D．DIST 37. AutoCAD中，“MIRROR”命令的作用是（　　） A．复制对象并沿轴线对称翻转 B．旋转对象 C．移动对象 D．缩放对象 38. 在AutoCAD中，F9键用于（　　） A．切换栅格 B．切换捕捉 C．切换正交 D．切换对象捕捉 39. 在AutoCAD中，选择对象时使用“窗口（Window）”方式，则（　　） A．只有完全包含在窗口内的对象被选中 B．窗口内以及与窗口边界相交的对象均被选中 C．只有与窗口边界相交的对象被选中 D．窗口外的对象被选中 40. AutoCAD中，使用“ZOOM”命令的“Previous”选项可以（　　） A．以中心点缩放 B．显示图形界限 C．显示所有对象 D．回到上一次显示的视图 2、 判断题（本题共30小题，每题2分，共60分，若判断为对填“√”，反之填“×”） 41. 在建筑剖面图中，未被剖切到的可见轮廓线用中粗实线绘制。 42. AutoCAD中，“0”图层可以重命名。 43. 建筑平面图中，门窗的定位尺寸应标注到门窗洞口边的距离。 44. 指北针符号的圆用细实线绘制，直径为24mm。 45. 正等轴测图的三个轴向伸缩系数都取1，因此立体感比斜二测图更强。 46. 在AutoCAD中，使用“OFFSET”命令可以偏移对象并创建平行的副本。 47. 建筑总平面图中，已有的建筑物用细实线表示。 48. 在制图标准中，粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1。 49. 在钢筋混凝土结构施工图中，钢筋的表示方法规定：钢筋用粗实线绘制，构件轮廓线用细实线绘制。 50. 在三面投影体系中，点的正面投影和水平投影的连线垂直于OX轴。 51. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位提出意见和建议。52. 建筑工程施工许可证的有效期为3个月，逾期未开工的施工许可证一律自行废止。 53. 在工程竣工验收后，建设单位应当在验收合格之日起15日内向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 54. 建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖。 55. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 56. 在招标投标活动中，投标人不得以低于成本的报价竞标。 57. 建设行政主管部门负责全国建筑安全生产的统一监督管理。 58. 在建设工程中，施工单位不得转包或者违法分包工程。 59. 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 60. 工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。 61. Photoshop中，使用“Ctrl+T”自由变换时，按住Shift键可以等比缩放。 62. AutoCAD中，使用“ARRAY”命令选择“环形阵列”时，必须指定旋转轴和角度。 63. 在AutoCAD中，用“OFFSET”命令可以偏移椭圆。 64. 在Photoshop中，图层样式（如投影、描边）一旦应用就不能再次修改。 65. AutoCAD中，图形界限（LIMITS）设置后，绘图区域外的对象无法绘制。 66. 在Photoshop中，快速蒙版模式可以用于创建选区。 67. AutoCAD中，“CHAMFER”命令只能对两条不平行的直线进行倒角，不能对多段线操作。 68. 在Photoshop中，使用“图像→调整→反相”命令可以将黑白颠倒。 69. AutoCAD中，使用“PROPERTIES”面板可以修改对象的颜色、线型、图层等属性。 70. 在Photoshop中，存储为JPEG格式时，会保留所有图层信息。 三、作图题（本大题4个小题，共40分） 71.（本小题10分） 已知点A的坐标为(15,20,25)，点B的坐标为(30,10,15)，单位mm。请在答题卡绘制三面投影体系，并作出A、B两点的三面投影，标注投影符号（a、a'、a''；b、b'、b''）。同时判断A、B两点的相对位置（左右、前后、上下）。 72.（本小题10分） 根据所给物体的正等轴测图（立体图），画出该物体的三视图（主视图、俯视图、左视图）。要求按1:1比例，标注视图名称，正确表示可见与不可见轮廓线。 73.（本小题10分） 根据下面给出的三视图（主视图、俯视图、左视图），绘制该物体的正等轴测图。尺寸从视图中直接量取（以mm为单位），不可见线不画。 物体为长方体的一角，斜面位于左前上方 74.（本小题10分） 下图为某建筑局部平面图（示意），请根据图示和标注完成下列填空。 （1）该平面图采用的比例为1:100，图中轴线①～③的间距为mm（实际尺寸）； （2）M-1门洞宽度为mm； （3）窗C-1的宽度为mm； （4）室外地坪标高为m，室内外高差为m。 四、分析简答题（本大题共2小题，共40分） 75.（本小题20分） 什么是混凝土的和易性？和易性的主要评价指标有哪些？在施工过程中可采取哪些措施改善混凝土的和易性？ 76.（本小题20分） 简述在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误时，承包商可以采取哪些合法的应对措施？并说明工期索赔的程序要点。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $