第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 四川省（对口招生）《建筑施工组织与管理》（高教版·第2版） 单元过关卷

四川省（对口招生） 第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 发生工程质量事故后，首要的处理措施是？（ ） A. 追究责任人 B. 立即停工 C. 分析事故原因 D. 隐瞒不报 2. 某工程质量事故处理后，需要进行验收。验收的组织者是（ ） A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 质量监督机构 3. 下列不属于施工质量事故处理程序的是（ ） A. 事故报告 B. 事故调查 C. 事故赔偿 D. 事故处理 4. 工程质量事故处理的基本要求中，强调要重视消除造成事故的原因，注意综合治理，这体现了哪一点？（ ） A. 安全可靠性 B. 消除隐患 C. 满足使用要求 D. 经济合理性 5. 工程质量事故中，造成30人以上死亡或100人以上重伤或1亿元以上直接经济损失的事故属于哪一个等级？（ ） A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故 6. 在建筑施工项目中，如何防止质量事故的发生？（ ） A. 忽视施工过程中的安全隐患 B. 完全依赖监理单位 C. 制定严格的施工规范和操作流程 D. 采用低质量材料 7. 工程质量事故的处理依据中，不包括以下哪项？（ ） A. 质量事故的实况资料 B. 有关合同及合同文件 C. 与工程质量及质量事故处理无关的法规 D. 有关的技术文件和档案 8. 在施工现场，发现某批次材料有质量问题，应该如何处理？（ ） A. 立即报告相关部门，更换合格材料 B. 直接使用，减少损失 C. 不予理会，继续使用 D. 等待验收报告后再决定 9. 工程质量事故处理的程序中，事故现场有关人员应立即向哪个单位负责人报告？（ ） A. 地方政府 B. 工程建设单位 C. 省级建设主管部门 D. 国家级建设主管部门 10. 在施工现场，若发现工程质量不达标，以下哪个是应该采取的行动？（ ） A. 进行整改，并记录问题原因 B. 掩盖问题，避免影响进度 C. 忽视问题，以免引起争议 D. 推卸责任，解决问题较快 11. 建筑施工项目中，如何保证质量？（ ） A. 低成本选材料 B. 严格按照设计要求施工 C. 加大施工人员投入 D. 忽略施工中的小问题 12. 在施工现场，质量监督员的主要职责是？（ ） A. 监督施工进度的执行情况 B. 负责组织施工现场的安全工作 C. 检查施工过程中的质量问题 D. 协调各方配合完成施工任务 13. 在工程项目开工前，监督机构对建设单位提供的文件进行审查，审查合格后将签发什么文件？（ ） A. 施工许可证 B. 质量监督文件 C. 开工报告 D. 工程规划许可 14. 施工单位对建筑工程的施工质量负责，以下哪项行为是被禁止的？（ ） A. 完善质量管理体系 B. 落实岗位责任制度 C. 设置质量管理机构 D. 转包、违法分包工程 15. 建设工程质量监督管理的主体是（ ） A. 施工单位 B. 建设单位 C. 政府建设行政主管部门 D. 监理单位 16. 对工程项目建设中的结构主要部位，如基础、主体结构等，在分部工程验收时，监督机构的监督作用体现在？（ ） A. 提供技术支持 B. 发布验收公告 C. 负责验收签字 D. 监督验收，确保合格后方可施工后续工程 17. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门应将哪些信息及时向社会公布？（ ） A. 工程质量监督报告 B. 工程质量责任主体名单 C. 工程施工进度 D. 工程质量监督中发现的工程质量问题及整改情况 18. 施工质量验收中，“分部工程”验收的组织者是（ ） A. 监理单位总监理工程师 B. 施工单位项目负责人 C. 建设单位项目负责人 D. 设计单位项目负责人 19. 在施工质量管理中，质量监督员的主要任务是？（ ） A. 负责施工现场材料的采购 B. 检查施工现场的安全措施 C. 制定施工计划和进度安排 D. 监督施工现场的质量问题 20. 施工现场发生工程质量事故后，首先应采取的措施是（ ） A. 立即覆盖事故部位并继续后续施工 B. 保护事故现场并及时向有关部门报告 C. 先由施工班组自行处理并隐瞒事故情况 D. 立即拆除事故部位并清运全部建筑材料 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 某工程质量事故发生后，施工单位为了避免承担责任，故意破坏事故现场。这种行为是合法的。（ ） 22. 工程质量问题是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。（ ） 23. 工程质量监督机构可以对工程实体质量和有关责任主体的质量行为实施监督检查，但不能代替施工单位承担质量责任。（ ） 24. 工程质量监督报告提交到建设单位即可，无需提交到竣工验收备案部门。（ ） 25. 施工质量监督管理的实施只涉及对施工过程的监督。（ ） 26. 处理工程质量投诉时，应被动等待业主提出问题，并不主动处理问题。（ ） 27. 整体工程完成时，由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行单位工程质量验收，该做法符合规定。（ ） 28. 施工质量监督手续必须单独办理，不能与施工许可证或者开工报告合并办理。（ ） 29. 对隐蔽工程，在隐蔽前施工单位只需通知建设单位即可进行隐蔽。（ ） 30. 监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人，只能进行警告，无权进行其他处理。（ ） 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 简述工程质量事故处理的依据有哪些？ 32. 什么情况下工程质量不合格的处理会被归类为质量事故？ 33. 简述工程质量事故预防与处理方法。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 案例一【背景资料】某房地产开发公司甲在某老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店、2座高档写字楼、6栋宿舍楼，建设工期为20个月。该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包合同。根据总承包合同要求，在分包合同中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总承包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费；丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍楼存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院。案例二【背景资料】高层办公楼建设单位与施工总承包单位A签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。经总监理工程师审核批准，单位 A 将桩基础施工分包给专业基础工程公司 B。单位 B 将劳务分包给劳务公司 C，并签订了劳务分包合同。单位 C 进场后编制了桩基础施工方案，经单位 B 项目经理审批同意后即组织了施工。由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，单位B 要求单位C 自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。起诉。案例三【背景资料】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3 000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4 500 m'，假设直接费单价为 4.2元/㎡，综合费率为直接费的 20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1 m³ 的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工， 5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：①因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。②基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。③5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900 m'。④5月 20 日—5 月 22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。⑤5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。（1）在案例一中，丙和丁的行为是否合法？请分别说明理由。（2）在案例二中，桩基础施工方案的编制和审批是否正确？为什么？（3）在案例三中，哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些不可以？请说明原因。（4）在案例三中，合理的费用索赔总额是多少？请列出计算过程。（5）在工程施工中，通常可以提供哪些类型的索赔证据？ 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 四川省（对口招生） 第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 发生工程质量事故后，首要的处理措施是？（ ） A. 追究责任人 B. 立即停工 C. 分析事故原因 D. 隐瞒不报 【答案】C 【解析】发生工程质量事故后，首要的处理措施是分析事故原因，以便采取针对性的补救措施和防止类似事故再次发生。（ ）A项“追究责任人”是事故处理的一部分，但不是首要措施。B项“立即停工”虽然可以防止事故扩大，但需要在分析事故原因后进行决策。C项“分析事故原因”是首要措施，有助于理解和解决问题。D项“隐瞒不报”是违法的，不符合职业道德和法规要求。 2. 某工程质量事故处理后，需要进行验收。验收的组织者是（ ） A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 质量监督机构 【答案】A 【解析】工程质量事故处理后的验收由建设单位组织，施工单位、监理单位等参与。建设单位作为工程项目的投资方和所有者，负责组织相关各方对处理结果进行验收，以确保工程质量达到要求。 3. 下列不属于施工质量事故处理程序的是（ ） A. 事故报告 B. 事故调查 C. 事故赔偿 D. 事故处理 【答案】C 【解析】质量事故处理程序为“报告→调查→分析→处理→验收”；事故赔偿属于合同纠纷范畴，非质量事故处理的法定程序，故选C。 4. 工程质量事故处理的基本要求中，强调要重视消除造成事故的原因，注意综合治理，这体现了哪一点？（ ） A. 安全可靠性 B. 消除隐患 C. 满足使用要求 D. 经济合理性 【答案】C 【解析】当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量要求或标准时，应采取返工处理措施，彻底解决质量问题。 5. 工程质量事故中，造成30人以上死亡或100人以上重伤或1亿元以上直接经济损失的事故属于哪一个等级？（ ） A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故 【答案】C 【解析】质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。造成30人以上死亡或100人以上重伤或1亿元以上直接经济损失的事故属于较大事故。 6. 在建筑施工项目中，如何防止质量事故的发生？（ ） A. 忽视施工过程中的安全隐患 B. 完全依赖监理单位 C. 制定严格的施工规范和操作流程 D. 采用低质量材料 【答案】C 【解析】严格的规范和操作流程是建筑施工项目管理中保障质量的重要手段，能有效避免质量事故的发生。 7. 工程质量事故的处理依据中，不包括以下哪项？（ ） A. 质量事故的实况资料 B. 有关合同及合同文件 C. 与工程质量及质量事故处理无关的法规 D. 有关的技术文件和档案 【答案】A 【解析】根据建质〔2010〕 111号文件，工程质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。 8. 在施工现场，发现某批次材料有质量问题，应该如何处理？（ ） A. 立即报告相关部门，更换合格材料 B. 直接使用，减少损失 C. 不予理会，继续使用 D. 等待验收报告后再决定 【答案】A 【解析】发现质量问题的材料应及时替换，以避免影响工程进度和质量。 9. 工程质量事故处理的程序中，事故现场有关人员应立即向哪个单位负责人报告？（ ） A. 地方政府 B. 工程建设单位 C. 省级建设主管部门 D. 国家级建设主管部门 【答案】A 【解析】在工程质量事故处理的基本要求中，强调要重视消除造成事故的原因，注意综合治理，这体现了消除隐患的重要性。 10. 在施工现场，若发现工程质量不达标，以下哪个是应该采取的行动？（ ） A. 进行整改，并记录问题原因 B. 掩盖问题，避免影响进度 C. 忽视问题，以免引起争议 D. 推卸责任，解决问题较快 【答案】A 【解析】在施工现场发现工程质量不达标时，应该进行整改，并记录问题原因，避免类似问题再次发生，而非掩盖或忽视问题。 11. 建筑施工项目中，如何保证质量？（ ） A. 低成本选材料 B. 严格按照设计要求施工 C. 加大施工人员投入 D. 忽略施工中的小问题 【答案】B 【解析】质量是建筑施工项目管理中至关重要的一环，需要从设计、施工、验收等环节严格控制。 12. 在施工现场，质量监督员的主要职责是？（ ） A. 监督施工进度的执行情况 B. 负责组织施工现场的安全工作 C. 检查施工过程中的质量问题 D. 协调各方配合完成施工任务 【答案】C 【解析】质量监督员的主要职责是检查施工过程中的质量问题，及时发现并解决施工质量的不符合情况。 13. 在工程项目开工前，监督机构对建设单位提供的文件进行审查，审查合格后将签发什么文件？（ ） A. 施工许可证 B. 质量监督文件 C. 开工报告 D. 工程规划许可 【答案】B 【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发有关质量监督文件。 14. 施工单位对建筑工程的施工质量负责，以下哪项行为是被禁止的？（ ） A. 完善质量管理体系 B. 落实岗位责任制度 C. 设置质量管理机构 D. 转包、违法分包工程 【答案】D 【解析】施工单位对建筑工程的施工质量负责，不得转包、违法分包工程。 15. 建设工程质量监督管理的主体是（ ） A. 施工单位 B. 建设单位 C. 政府建设行政主管部门 D. 监理单位 【答案】C 【解析】政府建设行政主管部门设立专门机构对工程建设全过程进行质量监督管理，是质量监督管理的主体。施工单位、建设单位和监理单位是工程建设的参与方，并非监督管理主体。 16. 对工程项目建设中的结构主要部位，如基础、主体结构等，在分部工程验收时，监督机构的监督作用体现在？（ ） A. 提供技术支持 B. 发布验收公告 C. 负责验收签字 D. 监督验收，确保合格后方可施工后续工程 【答案】D 【解析】对工程项目建设中的结构主要部位，监督机构在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。 17. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门应将哪些信息及时向社会公布？（ ） A. 工程质量监督报告 B. 工程质量责任主体名单 C. 工程施工进度 D. 工程质量监督中发现的工程质量问题及整改情况 【答案】D 【解析】县级以上地方人民政府建设行政主管部门应将工程质量监督中发现的涉及主体结构安全和主要使用功能的工程质量问题及整改情况，及时向社会公布。 18. 施工质量验收中，“分部工程”验收的组织者是（ ） A. 监理单位总监理工程师 B. 施工单位项目负责人 C. 建设单位项目负责人 D. 设计单位项目负责人 【答案】A 【解析】施工质量验收中，检验批、分项工程由监理工程师组织，分部工程由总监理工程师组织，单位工程由建设单位项目负责人组织；B、C、D均非分部工程验收组织者，故选B。 19. 在施工质量管理中，质量监督员的主要任务是？（ ） A. 负责施工现场材料的采购 B. 检查施工现场的安全措施 C. 制定施工计划和进度安排 D. 监督施工现场的质量问题 【答案】D 【解析】质量监督员的主要任务是监督施工现场的质量问题，检查质量情况并提出整改建议，确保施工质量符合要求。 20. 施工现场发生工程质量事故后，首先应采取的措施是（ ） A. 立即覆盖事故部位并继续后续施工 B. 保护事故现场并及时向有关部门报告 C. 先由施工班组自行处理并隐瞒事故情况 D. 立即拆除事故部位并清运全部建筑材料 【答案】B 【解析】发生工程质量事故后，应先保护现场，防止证据灭失，并按规定及时报告有关单位和部门。未经调查和批准擅自覆盖、拆除或继续施工，可能影响事故原因查明和责任认定。 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 某工程质量事故发生后，施工单位为了避免承担责任，故意破坏事故现场。这种行为是合法的。（ ） 【答案】B 【解析】故意破坏事故现场会影响事故调查和处理，阻碍对事故原因的分析和责任的认定，是违法行为。 22. 工程质量问题是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。（ ） 【答案】B 【解析】该描述是工程质量事故的定义，工程质量问题是指工程质量不合格，需进行返修、加固或报废处理，且直接经济损失低于规定限额的情况。 23. 工程质量监督机构可以对工程实体质量和有关责任主体的质量行为实施监督检查，但不能代替施工单位承担质量责任。（ ） 【答案】A 【解析】工程质量监督机构主要依法实施监督检查，督促责任主体履行质量责任。施工单位仍是工程施工质量的责任主体，必须对施工质量负责，不能因接受监督而免除自身责任。 24. 工程质量监督报告提交到建设单位即可，无需提交到竣工验收备案部门。（ ） 【答案】B 【解析】工程质量监督报告应提交到竣工验收备案部门，对不符合验收要求的责令改正，向备案部门报告相关情况。 25. 施工质量监督管理的实施只涉及对施工过程的监督。（ ） 【答案】B 【解析】施工质量监督管理的实施不仅涉及对施工过程的监督，还包括对施工前准备、施工后的检查和验收等阶段的监督。 26. 处理工程质量投诉时，应被动等待业主提出问题，并不主动处理问题。（ ） 【答案】B 【解析】处理工程质量投诉时，应主动处理问题，及时了解并解决。 27. 整体工程完成时，由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行单位工程质量验收，该做法符合规定。（ ） 【答案】B 【解析】单位工程质量验收时，勘察单位和电梯安装单位等相关单位也应参加，该做法缺少部分参与单位。 28. 施工质量监督手续必须单独办理，不能与施工许可证或者开工报告合并办理。（ ） 【答案】B 【解析】施工质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理，以提高办事效率。 29. 对隐蔽工程，在隐蔽前施工单位只需通知建设单位即可进行隐蔽。（ ） 【答案】B 【解析】隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。 30. 监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人，只能进行警告，无权进行其他处理。（ ） 【答案】B 【解析】监督机构除警告外，还可依法严肃查处曝光，签发质量问题整改通知单或局部暂停施工指令单，对问题严重单位可临时收缴资质证书等。 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 简述工程质量事故处理的依据有哪些？ 【答案】工程质量事故处理依据包括质量事故的实况资料，如事故发生时间、地点、状况描述等；有关的合同文件，如工程承包合同等；有关的技术文件和档案，如设计文件、施工记录等；相关的建设法规，如《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等。 【解析】工程质量事故处理必须以客观、完整的资料和现行有效的法律、法规及合同约定为依据。主要包括：一是质量事故的实况资料，如事故发生的时间、地点、过程、现状、影响范围及损失情况等；二是有关的合同文件，如工程承包合同、分包合同及相关协议，用于明确各方责任和处理要求；三是有关的技术文件和档案，如设计文件、施工图纸、施工记录、材料和设备检验资料、隐蔽工程验收记录及质量验收资料等，用于分析事故原因和判断质量责任；四是相关建设法规和标准规范，如《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》以及适用的工程建设标准、技术规范等，用于保证事故处理程序、技术措施和责任认定合法合规。 32. 什么情况下工程质量不合格的处理会被归类为质量事故？ 【答案】当工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，且造成的直接经济损失超过规定限额时，会被归类为质量事故。 【解析】根据《质量管理体系 基础和术语》（GB/T 19000—2016）的定义，质量不合格需要进行返修、加固或报废处理，如果造成的直接经济损失超过一定限额，则该情况被归类为质量事故。 33. 简述工程质量事故预防与处理方法。 【答案】工程质量事故预防主要包括以下几点：强化质量意识教育，提高全员质量意识。严格材料、构配件和设备的质量控制，确保其符合设计要求和质量标准。加强施工现场管理，确保施工工艺和操作流程的规范性。推行质量检查制度，对施工质量进行定期或不定期的检查。采用先进的质量管理技术和方法，提高质量控制水平。工程质量事故处理方法包括：事故发生后，立即启动应急预案，采取紧急措施防止事故扩大。组织专家对事故原因进行调查和分析，确定事故责任。根据事故原因，制定整改方案和补救措施，确保工程质量不受影响。对事故责任人进行追究，并依法进行处罚。举一反三，总结经验教训，完善质量管理体系，防止类似事故再次发生。 【解析】工程质量事故预防需要强化全员的质量意识，确保每个参与工程建设的人员都了解质量的重要性。同时，严格控制材料、构配件和设备的质量，防止因材料问题导致的质量事故。加强施工现场管理，规范施工工艺和操作流程，减少人为因素对工程质量的影响。推行质量检查制度，及时发现和纠正施工质量问题。此外，采用先进的质量管理技术和方法，如统计过程控制（SPC）、全面质量管理（TQM）等，可以提高质量控制水平，降低事故发生的概率。工程质量事故处理方法首先要求立即启动应急预案，防止事故扩大。然后组织专家对事故原因进行调查和分析，明确事故责任。根据事故原因制定相应的整改方案和补救措施，确保工程质量不受影响。对事故责任人进行追究和处罚，以起到警示作用。最后，总结经验教训，完善质量管理体系，防止类似事故再次发生。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 案例一【背景资料】某房地产开发公司甲在某老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店、2座高档写字楼、6栋宿舍楼，建设工期为20个月。该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包合同。根据总承包合同要求，在分包合同中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总承包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费；丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍楼存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院。案例二【背景资料】高层办公楼建设单位与施工总承包单位A签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。经总监理工程师审核批准，单位 A 将桩基础施工分包给专业基础工程公司 B。单位 B 将劳务分包给劳务公司 C，并签订了劳务分包合同。单位 C 进场后编制了桩基础施工方案，经单位 B 项目经理审批同意后即组织了施工。由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，单位B 要求单位C 自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。起诉。案例三【背景资料】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3 000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4 500 m'，假设直接费单价为 4.2元/㎡，综合费率为直接费的 20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1 m³ 的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工， 5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：①因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。②基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。③5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900 m'。④5月 20 日—5 月 22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。⑤5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。（1）在案例一中，丙和丁的行为是否合法？请分别说明理由。（2）在案例二中，桩基础施工方案的编制和审批是否正确？为什么？（3）在案例三中，哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些不可以？请说明原因。（4）在案例三中，合理的费用索赔总额是多少？请列出计算过程。（5）在工程施工中，通常可以提供哪些类型的索赔证据？ 【答案】（1）丙的行为不合法，丁的行为也不合法。 （2）桩基础施工方案的编制是正确的，但审批过程不正确。 （3）在案例三中，可以向厂方要求索赔的事件有：（1）租赁的挖土机大修导致晚开工；（3）基坑开挖深度加深的设计变更；（5）修复冲坏的永久道路。不可以要求索赔的事件有：（2）遇到软土层进行地质复查；（4）因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停。 （4）合理的费用索赔总额需要根据实际发生的费用和合同条款来计算，这里无法提供具体的计算过程，因为没有足够的信息来确定各项费用的具体数额。 （5）在工程施工中，通常可以提供以下类型的索赔证据：（1）合同文件和变更指令；（2）施工记录和日志；（3）工程量清单和计价单；（4）支付凭证和发票；（5）来往信件和会议记录；（6）施工现场的照片及录像；（7）专家意见和技术鉴定报告；（8）市场行情资料和价格指数；（9）相关的法律法规和标准；（10）其他能够证明索赔合理性和必要性的证据。 【解析】（1）丙公司在案例一中未经甲方同意，将工程转交给其他施工单位并收取管理费的行为属于非法转包行为。根据中国的相关法律法规，转包行为需要得到建设单位的书面同意，并且不得以任何形式收取额外费用。丁公司在案例一中将工程分包给没有相应资质的施工队，这属于违法分包行为。根据《中华人民共和国建筑法》和相关法规，分包单位必须具备相应的资质等级，否则将构成违法行为，可能导致工程质量问题和法律责任。（2）在案例二中，单位C编制了桩基础施工方案，这是正确的做法，因为施工方案是施工前必须准备的重要文件。然而，施工方案的审批过程不正确。根据常规流程，桩基础施工方案应由总监理工程师审批同意后方可实施，而不是由单位B的项目经理审批。总监理工程师负责对施工方案的技术可行性和安全性进行审核，确保施工方案符合设计要求和规范标准。（3）（1）租赁的挖土机大修导致晚开工，如果这不是乙方事先知晓或应预见的情况，且非乙方管理不善所致，可以认为是不可预见的延误，乙方可以向厂方要求索赔。（3）基坑开挖深度加深的设计变更，如果是由于甲方或设计方的原因导致的变更，乙方可以要求索赔因变更增加的成本和工期。（5）修复冲坏的永久道路，如果道路损坏是由于甲方的责任或工程本身的风险导致的，乙方可以要求索赔修复费用。（2）遇到软土层进行地质复查，这属于正常的施工风险，通常情况下乙方应对此类地质问题有所预期，因此不易索赔。（4）因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，虽然罕见，但大雨属于自然现象，通常被视为不可抗力，除非合同中有特殊约定，否则不易索赔。（4）在案例三中，要计算合理的费用索赔总额，需要考虑以下几个方面：（1）挖土机大修导致的窝工费用；（3）基坑开挖深度加深导致的额外土方开挖费用和可能的工期延误费用；（5）修复永久道路的费用。每项费用都需要根据实际发生的成本和合同约定的计价方式来计算。例如，窝工费用可以根据人工费单价和窝工的工日数来计算；额外土方开挖费用可以根据直接费单价和增加的土方量来计算；修复道路的费用可以根据人工费和材料费来计算。（5）索赔证据是支持索赔请求的重要依据，它可以帮助证明索赔的事实依据、损失的大小以及索赔的合理性。上述列举的证据类型涵盖了从合同到实际施工过程中的各个方面，有助于全面地展示索赔的依据和计算基础。在实际操作中，应根据具体情况收集和整理相关证据，以便在索赔过程中有效地支持自己的主张。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $