第14卷 建筑施工投标报价与合同管理 四川省（对口招生）《建筑施工组织与管理》（高教版·第2版） 单元过关卷

四川省（对口招生） 第14卷 建筑施工投标报价与合同管理 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 投标报价计算前，应预先确定（ ） A. 施工方案和施工进度 B. 投标保证金数额 C. 评标方法 D. 中标后的利润目标 【答案】A 【解析】施工方案和施工进度会影响工程成本和报价，所以在计算投标报价前需预先确定，其他选项与投标报价计算的前置步骤无关。 2. 施工项目投标报价的基本原则是（ ） A. 低价优先 B. 高价优先 C. 合理价格 D. 不限价格 【答案】C 【解析】施工项目投标报价应当以合理价格为原则，充分考虑材料、人工、设备等成本，同时要考虑市场竞争情况和项目特点，确保投标价格合理。 3. 下列不属于投标前施工组织设计内容的是（ ） A. 施工进度计划 B. 施工平面图 C. 施工日志 D. 施工方案 【答案】C 【解析】投标前施工组织设计内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等，施工日志是施工过程中的记录，不属于投标前的内容。 4. 在确定投标报价时，不应高于哪个价格（ ） A. 市场平均价 B. 企业成本价 C. 招标控制价 D. 竞争对手报价 【答案】C 【解析】在确定投标报价时，投标人提出的价格不应高于招标控制价，这是招标方设定的最高限价，超过此价格的投标将被视为无效。市场平均价、企业成本价、竞争对手报价都是参考因素，但不是决定性限制。因此，选项C是正确的。 5. 在投标报价编制中，投标单位应考虑哪些因素？（ ） A. 招标单位的要求 B. 投标单位的内部标准 C. 市场情况 D. 以上答案都是 【答案】D 【解析】A. 招标单位的要求：招标单位会在招标文件中明确列出对投标单位的具体要求，如工程质量标准、工期要求、技术方案等。投标单位需要仔细研究这些要求，并在投标报价中充分体现对招标要求的响应。B. 投标单位的内部标准：投标单位在编制投标报价时，需要考虑其内部的成本核算标准、利润率要求、技术水平等因素。这些内部标准直接影响投标报价的构成和水平。C. 市场情况：市场情况是影响投标报价的重要因素之一。投标单位需要了解当前市场的原材料价格、劳务费用、竞争对手的报价水平等信息，以便在投标报价中做出合理的决策。综上所述，投标单位在编制投标报价时，应综合考虑招标单位的要求、投标单位的内部标准以及市场情况等多个因素。因此，正确答案是D，即“以上答案都是”。 6. 建设工程投标有效期通常为（ ） A. 30-60天 B. 60-90天 C. 90-120天 D. 120-150天 【答案】B 【解析】根据行业规范，投标有效期一般为60-90天，确保招标人有足够时间完成评标、定标及签订合同，故选B。 7. 投标文件不包括以下哪项内容（ ） A. 投标函 B. 投标报价 C. 施工组织设计 D. 企业财务报表 【答案】D 【解析】投标文件是投标人根据招标文件要求提交的一系列文件，通常包括投标函（表达愿意投标的意向书）、投标报价（价格和服务的详细描述）、施工组织设计（如何完成工作的计划和方法）等。企业财务报表不是投标文件中必须包含的内容，而是属于企业内部的财务记录。因此，选项D是正确答案。 8. 使用综合单价法计算分部分项工程费的公式是什么（ ） A. Σ（分部分项工程量 × 综合单价） B. Σ（分部分项工程量 + 综合单价） C. 分部分项工程量 ÷ 综合单价 D. 分部分项工程量 - 综合单价 【答案】A 【解析】使用综合单价法计算分部分项工程费的公式是将分部分项工程量乘以其对应的综合单价后求和，以得出总的分部分项工程费用。这个公式体现了综合单价法的核心计算方式，即Σ（分部分项工程量 × 综合单价）。因此，选项A是正确的。 9. 施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是什么（ ） A. 合格 B. 优良 C. 达标 D. 良好 【答案】A 【解析】施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是合格（选项A）。在建筑工程合同中，通常会明确约定工程质量的标准，这里指的是工程应达到的基本质量要求，即合格标准。这是施工和监理过程中质量控制的基础。 10. 下列关于施工合同风险的说法，正确的是（ ） A. 合同风险是不可预见的 B. 合同风险只能由承包人承担 C. 合同风险的防范措施包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移等 D. 合同风险与合同签订和履行无关 【答案】C 【解析】合同风险可预见并采取措施防范，并非只能由承包人承担，与合同签订和履行密切相关。 11. 挖土机大修延迟开工造成的窝工，承包人能否向发包人索赔（ ） A. 能 B. 不能 C. 可能 D. 取决于情况 【答案】D 【解析】承包人能否向发包人索赔挖土机大修延迟开工造成的窝工，取决于具体情况。如果延迟是由于发包人的原因或不可抗力因素导致的，承包人可能有权提出索赔。但如果延迟是由于承包人自身的原因，如设备维护不当，则可能无权索赔。 12. 工期索赔计算方法不包括（ ） A. 网络分析法 B. 比例分析法 C. 经验估算法 D. 其他方法 【答案】C 【解析】工期索赔计算有网络分析、比例分析等方法，经验估算法缺乏科学性和准确性。 13. 下列关于工程保险的说法，错误的是（ ） A. 安装工程一切险的保险期限通常以整个工期为保险期限 B. 建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定 C. 工程保险可以转移工程项目的所有风险 D. 施工单位应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 【答案】C 【解析】工程保险不能转移所有风险，存在除外责任。 14. 在施工过程中，投标方应如何管理工程变更？（ ） A. 忽视变更 B. 立即通知业主 C. 单方面决定变更 D. 直接实施变更 【答案】B 【解析】对工程变更要及时向业主通知，并与业主协商确定变更内容、费用承担等事项，保证变更合理有序的进行。 15. 索赔处理中，以下哪项是正确的（ ） A. 直接提交仲裁处理 B. 先通过和解或调解解决 C. 直接进行诉讼 D. 向媒体公布索赔信息 【答案】B 【解析】索赔处理中，应先通过和解或调解解决争议，而不是直接提交仲裁处理或进行诉讼。向媒体公布索赔信息也不是标准的索赔处理方式。因此，选项B“先通过和解或调解解决”是正确的。 16. 建筑施工项目管理中的“工程变更”是指什么？（ ） A. 施工单位无故更改施工计划 B. 建筑设计图纸发生变动 C. 人员配备计划发生变化 D. 施工现场临时调整工序 【答案】B 【解析】工程变更通常发生在设计阶段，对施工过程会有一定影响，因此需要及时调整施工计划。 17. 关于合同价款的描述，哪项是错误的（ ） A. 应明确是否含税 B. 可以采用固定价格形式 C. 不需要明确付款日期和方式 D. 应依据中标通知书确定 【答案】C 【解析】合同价款应明确是否含税、可以采用固定价格形式，并依据中标通知书确定。合同还应明确规定付款日期和方式，以确保双方对支付条件有清晰的理解，避免未来的纠纷。因此，选项C“不需要明确付款日期和方式”是错误的描述。 18. 根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》，谁应承担工程质量问题的连带责任（ ） A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 【答案】B 【解析】根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，乙方（总承包商）和丙方（分包商）应对工程质量问题承担连带责任。这意味着如果工程出现质量问题，甲方（建设单位）可以向乙方和丙方同时追究责任。 19. 施工合同中通常包括哪些内容？（ ） A. 施工单位的注册资质和联系方式 B. 施工图纸和设计方案 C. 项目工程量和合同金额 D. 施工队伍的工作日程安排 【答案】C 【解析】施工合同通常包括项目工程量和合同金额等内容，规定了双方的权利和义务。 20. 下列哪项不属于施工合同的主要内容？（ ） A. 工程名称和地点 B. 承包范围和内容 C. 工程款项支付方式 D. 投标单位的员工名单 【答案】D 【解析】施工合同的主要内容通常包括工程名称和地点、承包范围和内容、工程款项支付方式等。而D项“投标单位的员工名单”不属于施工合同的主要内容。施工合同主要关注的是工程本身的情况和合同双方的权利义务，而不是投标单位的内部情况。 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 联合体投标时，联合体各方应签订共同投标协议，明确各方权利义务，该协议无需提交给招标人。（ ） 【答案】B 【解析】联合体投标时，共同投标协议需连同投标文件一并提交给招标人。 22. 投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，可以高于招标人设定的招标控制价。（ ） 【答案】B 【解析】投标报价不能高于招标控制价，否则会被视为无效报价。 23. 投标报价可以高于招标人设定的招标控制价。（ ） 【答案】B 【解析】投标报价不能高于招标控制价，否则可能被废标，招标控制价是招标人设定的上限。 24. 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。（ ） 【答案】A 【解析】这是投标的基本要求，若不响应则投标可能无效。 25. 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件 做出响应。（ ） 【答案】A 【解析】投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。 26. 某桩基础施工方案的案例中，单位C向单位B递交结算资料后，单位B可随意拒绝支付劳务报酬尾款。（ ） 【答案】B 【解析】单位B应按规定在收到结算资料后进行核实并支付尾款，不能随意拒绝。 27. 某建筑公司施工案例中，所有事件都可以向厂方要求索赔。（ ） 【答案】B 【解析】如租赁挖土机大修延迟开工属于承包人自身责任，不能索赔，并非所有事件都可索赔。 28. 在某工程质量纠纷案例中，乙作为总承包单位，不用对丁施工的工程质量问题负责。（ ） 【答案】B 【解析】总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，所以乙需要负责。 29. 在施工合同管理中，主动采取环境保护措施是为了减少对周边环境的影响。（ ） 【答案】A 【解析】主动采取环境保护措施对周边环境进行保护是责任与义务。 30. 施工合同中的索赔条款仅适用于承包方对发包方的索赔，不适用于发包方对承包方的索赔。 （ ） 【答案】B 【解析】施工合同中的索赔条款是双方共同适用的。无论是承包方还是发包方，只要符合合同规定的条件和程序，都可以向对方提出索赔。这是合同公平性和平等性的体现，也是保障双方权益的重要措施。 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 投标的基本定义是什么？ 【答案】投标是法人或其他组织为了获得业务合同而响应招标、参加投标竞争的过程。 【解析】投标的基本定义涉及法人或其他组织在寻求获取业务合同时的正式响应行为。这通常发生在招标方发布招标公告后，感兴趣的投标者根据招标文件的要求准备和提交投标文件，以期通过竞争获得合同。这一过程强调了投标的目的性（获得业务合同）及其竞争性质（参与投标竞争）。 32. 简述投标报价编制的主要步骤。 【答案】投标报价编制的主要步骤包括：研究招标文件：仔细阅读和理解招标文件的内容，包括工程概况、技术标准、质量要求、工期要求、合同条款等。工程量清单分析：对招标人提供的工程量清单进行详细分析，确保理解每一个项目的内容和范围。成本核算：根据工程量清单，结合本企业的实际情况和管理水平，进行成本核算，包括人工费、材料费、机械费、管理费、税费等。利润分析：在成本核算的基础上，结合市场竞争情况和企业的利润目标，进行利润分析，确定合适的利润率。风险评估：充分考虑施工过程中可能出现的风险因素，如价格波动、工期延误、不可抗力事件等，并对这些因素可能带来的影响进行评估。报价决策：综合考虑上述因素，确定最终的投标报价，并编制完整的投标文件。 【解析】投标报价编制是投标过程中的重要环节，其准确与否直接关系到企业是否能够中标并盈利。因此，投标报价编制的过程需要仔细研究招标文件、准确核算成本、合理确定利润和充分考虑风险，确保报价的准确性和合理性。 33. 简述索赔成立的基本条件。 【答案】索赔成立需具备客观性，有确凿证据证明存在影响施工的干扰事件及损失；合法性，干扰事件非承包人引起且索赔要求符合合同规定；合理性，索赔要求合情合理，符合实际情况且计算方法合理。 【解析】索赔成立通常应具备以下基本条件：第一，索赔事件具有客观性，即确实发生了合同约定或法律规定的干扰事件，并造成了承包人的工期延误、费用增加或其他实际损失；第二，索赔事件不属于承包人的责任，或者按照合同约定应由发包人承担风险；第三，承包人能够提供充分、有效的证据，证明事件的发生、责任归属以及损失的事实；第四，索赔要求具有合同依据，符合合同约定的索赔程序、时限和形式；第五，索赔金额、工期及计算方法合理，能够与实际损失和影响程度相对应。因此，题中答案从客观性、合法性和合理性三个方面概括了索赔成立的基本条件。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500，假设直接费单价为4.2元/，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。（2）基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。（4）5月20日-5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。问题：（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。（2）每项事件的工期索赔各多少天？总计工期索赔多少天？（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，（4）则合理的费用索赔总额是多少？（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 【答案】（1）索赔责任判断：①事件1不能索赔。租赁挖土机大修属于承包人设备管理或选择不当造成的延误，属于承包人自身责任。②事件2可以索赔。基坑开挖后发现软土层，属于有经验的承包人难以合理预见的异常地质条件；监理工程师指令停工复查，承包人因此增加的配合用工及工期延误可以索赔。③事件3可以索赔。基坑开挖深度加深属于发包人或设计方面提出的工程变更，增加的900m³土方开挖量及由此增加的工期、费用可以索赔。④事件4可以索赔工期。罕见的大雨属于异常恶劣天气，非承包人能够控制，造成的停工可以按合同约定申请工期索赔；其造成的人员窝工费用是否补偿，应以合同关于异常天气或不可抗力的风险分担条款为准，按本题通常处理计入合理费用索赔。⑤事件5可以索赔。罕见大雨冲坏永久道路，修复永久工程所增加的用工属于非承包人责任造成的损失，可以要求工期和费用索赔。 （2）工期索赔：①事件1：0天。②事件2：5天，即5月15日至5月19日。③事件3：2天。原计划4500m³土方在10天内完成，平均每天完成450m³；增加900m³土方，按原计划施工效率计算需增加900÷450=2天。④事件4：3天，即5月20日至5月22日。⑤事件5：1天，即5月23日用于修复永久道路。总计工期索赔为5＋2＋3＋1＝11天。 （3）费用索赔：①事件2：15×23×（1＋30%）＝448.5元。②事件3：900×4.2×（1＋20%）＝4536元。③事件4：10×23×（1＋30%）＝299元。④事件5：30×23×（1＋30%）＝897元。合理的费用索赔总额为448.5＋4536＋299＋897＝6180.5元。 （4）通常可以提供的索赔证据包括：施工合同及招标文件、投标文件和工程量清单；经批准的施工组织设计、施工方案和进度计划；设计变更通知单、工程联系单和监理工程师指令；施工日志、监理日志、会议纪要和现场签证；地质勘察资料及异常地质情况记录；气象部门的降雨、暴雨等天气记录；人员考勤、窝工记录和机械台班记录；工程照片、录像、测量记录及试验检验资料；材料、机械租赁和人工费用的发票、凭证；工程进度对比资料、工期影响分析和费用计算书；承包人按合同约定提交的索赔意向通知和正式索赔报告。 【解析】事件1是承包人租赁设备发生大修导致的延误，属于承包人自身管理和设备风险，不能向发包人索赔。事件2中，软土层属于施工前难以合理预见的异常地质条件，且停工是监理工程师发出的指令，责任不在承包人，因此可索赔5天工期，并对配合地质复查增加的15个工日提出费用索赔。事件3是设计变更导致土方工程量增加，属于发包人或设计原因。原计划4500m³土方在10天完成，日均工程量为450m³，增加900m³需要900÷450=2天；增加工程费用按直接费单价4.2元/m³并计取20%的综合费率，即900×4.2×1.2=4536元。事件4的罕见大雨属于异常恶劣天气，承包人无法控制，可索赔5月20日至5月22日的3天工期，并按题设给出的费用计算条件，对10个窝工工日计取人工费及其30%的管理费，即10×23×1.3=299元。事件5是因大雨冲坏永久道路而进行的修复，永久工程损坏的修复责任按本题通常风险分担原则由发包人承担，可索赔1天工期及30个工日的费用，即30×23×1.3=897元。各项可索赔工期合计为5＋2＋3＋1=11天；费用合计为448.5＋4536＋299＋897=6180.5元。索赔必须以合同依据、事件记录、责任归属证明、工期影响资料和实际费用凭证等证据予以支持。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 四川省（对口招生） 第14卷 建筑施工投标报价与合同管理 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 投标报价计算前，应预先确定（ ） A. 施工方案和施工进度 B. 投标保证金数额 C. 评标方法 D. 中标后的利润目标 2. 施工项目投标报价的基本原则是（ ） A. 低价优先 B. 高价优先 C. 合理价格 D. 不限价格 3. 下列不属于投标前施工组织设计内容的是（ ） A. 施工进度计划 B. 施工平面图 C. 施工日志 D. 施工方案 4. 在确定投标报价时，不应高于哪个价格（ ） A. 市场平均价 B. 企业成本价 C. 招标控制价 D. 竞争对手报价 5. 在投标报价编制中，投标单位应考虑哪些因素？（ ） A. 招标单位的要求 B. 投标单位的内部标准 C. 市场情况 D. 以上答案都是 6. 建设工程投标有效期通常为（ ） A. 30-60天 B. 60-90天 C. 90-120天 D. 120-150天 7. 投标文件不包括以下哪项内容（ ） A. 投标函 B. 投标报价 C. 施工组织设计 D. 企业财务报表 8. 使用综合单价法计算分部分项工程费的公式是什么（ ） A. Σ（分部分项工程量 × 综合单价） B. Σ（分部分项工程量 + 综合单价） C. 分部分项工程量 ÷ 综合单价 D. 分部分项工程量 - 综合单价 9. 施工单位和监理单位签订合同约定的工程质量标准是什么（ ） A. 合格 B. 优良 C. 达标 D. 良好 10. 下列关于施工合同风险的说法，正确的是（ ） A. 合同风险是不可预见的 B. 合同风险只能由承包人承担 C. 合同风险的防范措施包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移等 D. 合同风险与合同签订和履行无关 11. 挖土机大修延迟开工造成的窝工，承包人能否向发包人索赔（ ） A. 能 B. 不能 C. 可能 D. 取决于情况 12. 工期索赔计算方法不包括（ ） A. 网络分析法 B. 比例分析法 C. 经验估算法 D. 其他方法 13. 下列关于工程保险的说法，错误的是（ ） A. 安装工程一切险的保险期限通常以整个工期为保险期限 B. 建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定 C. 工程保险可以转移工程项目的所有风险 D. 施工单位应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 14. 在施工过程中，投标方应如何管理工程变更？（ ） A. 忽视变更 B. 立即通知业主 C. 单方面决定变更 D. 直接实施变更 15. 索赔处理中，以下哪项是正确的（ ） A. 直接提交仲裁处理 B. 先通过和解或调解解决 C. 直接进行诉讼 D. 向媒体公布索赔信息 16. 建筑施工项目管理中的“工程变更”是指什么？（ ） A. 施工单位无故更改施工计划 B. 建筑设计图纸发生变动 C. 人员配备计划发生变化 D. 施工现场临时调整工序 17. 关于合同价款的描述，哪项是错误的（ ） A. 应明确是否含税 B. 可以采用固定价格形式 C. 不需要明确付款日期和方式 D. 应依据中标通知书确定 18. 根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》，谁应承担工程质量问题的连带责任（ ） A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 19. 施工合同中通常包括哪些内容？（ ） A. 施工单位的注册资质和联系方式 B. 施工图纸和设计方案 C. 项目工程量和合同金额 D. 施工队伍的工作日程安排 20. 下列哪项不属于施工合同的主要内容？（ ） A. 工程名称和地点 B. 承包范围和内容 C. 工程款项支付方式 D. 投标单位的员工名单 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 联合体投标时，联合体各方应签订共同投标协议，明确各方权利义务，该协议无需提交给招标人。（ ） 22. 投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，可以高于招标人设定的招标控制价。（ ） 23. 投标报价可以高于招标人设定的招标控制价。（ ） 24. 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。（ ） 25. 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件 做出响应。（ ） 26. 某桩基础施工方案的案例中，单位C向单位B递交结算资料后，单位B可随意拒绝支付劳务报酬尾款。（ ） 27. 某建筑公司施工案例中，所有事件都可以向厂方要求索赔。（ ） 28. 在某工程质量纠纷案例中，乙作为总承包单位，不用对丁施工的工程质量问题负责。（ ） 29. 在施工合同管理中，主动采取环境保护措施是为了减少对周边环境的影响。（ ） 30. 施工合同中的索赔条款仅适用于承包方对发包方的索赔，不适用于发包方对承包方的索赔。 （ ） 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 投标的基本定义是什么？ 32. 简述投标报价编制的主要步骤。 33. 简述索赔成立的基本条件。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500，假设直接费单价为4.2元/，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。（2）基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。（4）5月20日-5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。问题：（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。（2）每项事件的工期索赔各多少天？总计工期索赔多少天？（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，（4）则合理的费用索赔总额是多少？（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $