第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 河北省（对口招生）《建筑施工组织与管理》（高教版·第2版） 单元过关卷

河北省（对口招生）考纲百套卷 第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 在进行流水施工时，如果施工现场存在漏水现象，应当采取哪种方法进行处理？（ ） A. 堵漏法 B. 倾倒法 C. 渗透法 D. 固化法 2. 在建筑施工项目中，如果发现质量问题，施工单位应该采取哪些措施？（ ） A. 尽快修复并通知监理单位 B. 推诿责任，不予解决 C. 暂时忽略，等到整体完工再处理 D. 寻找替罪羊，转移注意 3. 工程质量事故处理的程序中，事故发生后，事故现场有关人员应立即向______报告。（ ） A. 施工单位负责人 B. 建设单位负责人 C. 监理单位负责人 D. 质量监督机构负责人 4. 事故处理的“四不放过”原则不包括（ ） A. 事故原因未查清不放过 B. 事故责任人未受到表扬不放过 C. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过 D. 事故没有制订切实可行的整改措施不放过 5. 预防工程质量事故的主要方法是？（ ） A. 事后处罚 B. 提高施工人员素质 C. 降低施工成本 D. 加快施工进度 6. 工程质量事故的分类中，按事故责任分类，由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故属于哪种类型？（ ） A. 指导责任事故 B. 操作责任事故 C. 自然灾害事故 D. 技术原因事故 7. 下列属于工程质量事故中指导责任事故的是（ ） A. 浇筑混凝土时随意加水造成质量事故 B. 工程负责人片面追求进度，放松质量标准 C. 地震导致工程破坏 D. 工人不按规程操作造成质量事故 8. 由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。这个属于（ ） A. 指导责任事故 B. 操作责任事故 C. 安全责任事故 D. 设计责任事故 9. 在施工过程中，哪些因素可能导致工程质量问题？（ ） A. 材料选择不当 B. 施工人员技术不熟练 C. 设备故障 D. 所有选项都可能导致工程质量问题 10. 当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量要求或标准，应采取的处理方法是（ ） A. 返工处理 B. 限制使用 C. 不作处理 D. 报废处理 11. 在施工合同管理中，如何应对工程质量问题？（ ） A. 推卸责任 B. 无需处理 C. 及时整改 D. 隐藏问题 12. 工程质量事故的处理中，对于处理结果的检查、鉴定和验收，应由哪个单位负责？（ ） A. 施工单位 B. 监理单位 C. 设计单位 D. 第三方检测机构 13. 某建筑项目在浇筑混凝土后出现裂缝，这可能属于哪种质量问题？（ ） A. 设计问题 B. 施工操作不当 C. 材料质量问题 D. 环境因素变化 14. 工程质量问题及其处理的基本方法中，当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量要求或标准时，应采取哪种处理措施？（ ） A. 返修处理 B. 加固处理 C. 返工处理 D. 限制使用 15. 施工质量验收中，分部工程验收的组织单位是（ ） A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 设计单位 16. 工程质量控制资料不包括（ ） A. 原材料的质量证明文件 B. 施工试验记录 C. 单位工程质量验收记录 D. 隐蔽工程验收记录 17. 施工质量验收中，分部工程验收的组织者是（ ） A. 施工单位项目负责人 B. 监理单位总监理工程师 C. 建设单位项目负责人 D. 设计单位专业工程师 18. 监督机构编制的工程质量监督报告，应提交给哪个部门？（ ） A. 建设单位 B. 施工单位 C. 竣工验收备案部门 D. 监理单位 19. 建设工程质量监督档案的建立要求不包括？（ ） A. 按单位工程建立 B. 归档及时 C. 文件齐全 D. 无需监督机构负责人签字 20. 监督机构在竣工阶段的工作不包括（ ） A. 对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查 B. 参加竣工验收的会议，对验收的组织形式、程序等进行监督 C. 编制工程质量监督报告 D. 对施工单位的资质进行审查 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 工程质量事故预防的具体措施中，不需要对自然条件进行考虑。（ ） 22. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过。应使事故责任人和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到做好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。（ ） 23. 处理工程质量纠纷时，应找出问题原因并提出解决方案，确保工程质量和合同履行。（ ） 24. 发生工程质量事故后，必须立即停工处理，不能继续施工。（ ） 25. 工程质量事故处理时，只要消除造成事故的原因即可，无需考虑综合处理。（ ） 26. 工程质量事故的预防比处理更为重要。（ ） 27. 建设单位在工程竣工验收后，无需将工程质量监督档案移交城建档案管理部门。（ ） 28. 施工质量监督管理制度的完善与否直接影响施工质量。（ ） 29. 检验批质量验收应由建设单位项目负责人组织实施。（ ） 30. 监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人，只能进行警告，无权进行其他处理。（ ） 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 工程质量事故的处理依据中，哪些是与特定的工程密切相关的具有特定性质的依据？ 32. 简述监督机构对工程实体质量进行抽查、抽测的方式及主要内容。 33. 某住宅楼混凝土浇筑完成后，发现部分梁底出现蜂窝、孔洞，个别部位露筋。项目部拟立即进行剔凿修补。请说明该质量问题的正确处理程序及主要处理要求。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 案例一【背景资料】某房地产开发公司甲在某老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店、2座高档写字楼、6栋宿舍楼，建设工期为20个月。该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包合同。根据总承包合同要求，在分包合同中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总承包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费；丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍楼存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院。案例二【背景资料】高层办公楼建设单位与施工总承包单位A签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。经总监理工程师审核批准，单位 A 将桩基础施工分包给专业基础工程公司 B。单位 B 将劳务分包给劳务公司 C，并签订了劳务分包合同。单位 C 进场后编制了桩基础施工方案，经单位 B 项目经理审批同意后即组织了施工。由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，单位B 要求单位C 自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。起诉。案例三【背景资料】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3 000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4 500 m'，假设直接费单价为 4.2元/㎡，综合费率为直接费的 20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1 m³ 的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工， 5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：①因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。②基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。③5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900 m'。④5月 20 日—5 月 22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。⑤5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。（1）在案例一中，丙和丁的行为是否合法？请分别说明理由。（2）在案例二中，桩基础施工方案的编制和审批是否正确？为什么？（3）在案例三中，哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些不可以？请说明原因。（4）在案例三中，合理的费用索赔总额是多少？请列出计算过程。（5）在工程施工中，通常可以提供哪些类型的索赔证据？ 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 河北省（对口招生）考纲百套卷 第19卷 施工质量管理（下）——质量事故处理、质量监督与案例 单元过关卷《建筑施工组织与管理》建筑类 时间：60分钟 总分：100分 班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿ 一、单项选择题（本大题共20小题，每题3分，共60分） 1. 在进行流水施工时，如果施工现场存在漏水现象，应当采取哪种方法进行处理？（ ） A. 堵漏法 B. 倾倒法 C. 渗透法 D. 固化法 【答案】A 【解析】堵漏法可以对漏水处进行密封处理，防止水流进入施工现场。 2. 在建筑施工项目中，如果发现质量问题，施工单位应该采取哪些措施？（ ） A. 尽快修复并通知监理单位 B. 推诿责任，不予解决 C. 暂时忽略，等到整体完工再处理 D. 寻找替罪羊，转移注意 【答案】A 【解析】及时处理质量问题可以降低损失，保证工程的质量和进度。 3. 工程质量事故处理的程序中，事故发生后，事故现场有关人员应立即向______报告。（ ） A. 施工单位负责人 B. 建设单位负责人 C. 监理单位负责人 D. 质量监督机构负责人 【答案】B 【解析】工程质量事故发生后，现场人员应立即向建设单位负责人报告，以便及时采取措施处理事故。 4. 事故处理的“四不放过”原则不包括（ ） A. 事故原因未查清不放过 B. 事故责任人未受到表扬不放过 C. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过 D. 事故没有制订切实可行的整改措施不放过 【答案】B 【解析】“四不放过”包括原因未查清、责任人未处理、群众未受教育、未制订整改措施不放过，不包括责任人未受表扬，选B。 5. 预防工程质量事故的主要方法是？（ ） A. 事后处罚 B. 提高施工人员素质 C. 降低施工成本 D. 加快施工进度 【答案】B 【解析】预防工程质量事故的主要方法通常包括提高施工人员素质、加强质量管理和采用合理的施工方法等。（ ）A项“事后处罚”是事故发生后的处理措施，不属于预防方法。B项“提高施工人员素质”可以提高施工人员的技能和意识，从而减少工程质量事故。C项“降低施工成本”与预防工程质量事故没有直接联系。D项“加快施工进度”可能会导致质量问题的忽视，不利于预防工程质量事故。 6. 工程质量事故的分类中，按事故责任分类，由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故属于哪种类型？（ ） A. 指导责任事故 B. 操作责任事故 C. 自然灾害事故 D. 技术原因事故 【答案】A 【解析】按照质量事故产生的原因分类，因设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故属于“技术原因引发的事故”。 7. 下列属于工程质量事故中指导责任事故的是（ ） A. 浇筑混凝土时随意加水造成质量事故 B. 工程负责人片面追求进度，放松质量标准 C. 地震导致工程破坏 D. 工人不按规程操作造成质量事故 【答案】B 【解析】A、D属于操作责任事故；C属于自然灾害导致的事故；B是由于工程负责人指导失误造成，属于指导责任事故。 8. 由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。这个属于（ ） A. 指导责任事故 B. 操作责任事故 C. 安全责任事故 D. 设计责任事故 【答案】A 【解析】指导责任事故是指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。 9. 在施工过程中，哪些因素可能导致工程质量问题？（ ） A. 材料选择不当 B. 施工人员技术不熟练 C. 设备故障 D. 所有选项都可能导致工程质量问题 【答案】D 【解析】工程质量问题可能由材料选择不当、施工人员技术不熟练、设备故障等多种因素导致，施工方需全面考虑并加以预防与解决。 10. 当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量要求或标准，应采取的处理方法是（ ） A. 返工处理 B. 限制使用 C. 不作处理 D. 报废处理 【答案】A 【解析】返修后仍不满足质量要求，应返工处理，使工程达到合格标准。限制使用适用于经返修后无法保证达到规定要求但又无法返工的情况；不作处理需满足特定条件；报废处理针对经多种处理仍不能满足要求的情况 。 11. 在施工合同管理中，如何应对工程质量问题？（ ） A. 推卸责任 B. 无需处理 C. 及时整改 D. 隐藏问题 【答案】C 【解析】在施工合同管理中，遇到工程质量问题应及时整改，确保工程符合规范要求，避免造成后期损失。 12. 工程质量事故的处理中，对于处理结果的检查、鉴定和验收，应由哪个单位负责？（ ） A. 施工单位 B. 监理单位 C. 设计单位 D. 第三方检测机构 【答案】C 【解析】工程质量事故的处理中，对于处理结果的检查、鉴定和验收，应由设计单位负责。 13. 某建筑项目在浇筑混凝土后出现裂缝，这可能属于哪种质量问题？（ ） A. 设计问题 B. 施工操作不当 C. 材料质量问题 D. 环境因素变化 【答案】B 【解析】浇筑混凝土后出现裂缝可能属于多种原因造成的质量问题，但在这里，我们主要考查的是与施工操作直接相关的因素。（ ）A项“设计问题”虽然可能导致裂缝，但题目中明确提到是“浇筑混凝土后”出现的问题，因此设计问题不是最直接的原因。B项“施工操作不当”是导致混凝土裂缝的常见原因之一，如振捣不足、养护不当等都可能导致混凝土出现裂缝。C项“材料质量问题”也可能影响混凝土的性能，但通常不是导致裂缝的直接原因，除非材料存在严重缺陷。D项“环境因素变化”如温度、湿度等也可能对混凝土产生影响，但同样不是导致裂缝的直接原因，除非环境因素变化非常剧烈。 14. 工程质量问题及其处理的基本方法中，当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量要求或标准时，应采取哪种处理措施？（ ） A. 返修处理 B. 加固处理 C. 返工处理 D. 限制使用 【答案】D 【解析】处理结果的检查、鉴定和验收应由第三方检测机构负责，以确保公正性和准确性。 15. 施工质量验收中，分部工程验收的组织单位是（ ） A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 设计单位 【答案】B 【解析】检验批/分项工程由监理工程师组织验收，分部工程由总监理工程师组织验收，单位工程由建设单位组织验收，故选B。 16. 工程质量控制资料不包括（ ） A. 原材料的质量证明文件 B. 施工试验记录 C. 单位工程质量验收记录 D. 隐蔽工程验收记录 【答案】C 【解析】工程质量控制资料是反映工程质量控制和保证的依据性证明资料，包含原材料质量证明、施工试验及隐蔽工程验收记录等。单位工程质量验收记录属于工程施工质量验收资料，选C。 17. 施工质量验收中，分部工程验收的组织者是（ ） A. 施工单位项目负责人 B. 监理单位总监理工程师 C. 建设单位项目负责人 D. 设计单位专业工程师 【答案】B 【解析】质量验收组织规则：检验批/分项工程由监理工程师组织，分部工程由总监理工程师组织，单位工程由建设单位项目负责人组织，故选B。 18. 监督机构编制的工程质量监督报告，应提交给哪个部门？（ ） A. 建设单位 B. 施工单位 C. 竣工验收备案部门 D. 监理单位 【答案】C 【解析】监督机构编制的工程质量监督报告应提交至竣工验收备案部门，对不符合验收要求的责令改正，并向备案部门提出书面报告。 19. 建设工程质量监督档案的建立要求不包括？（ ） A. 按单位工程建立 B. 归档及时 C. 文件齐全 D. 无需监督机构负责人签字 【答案】D 【解析】建设工程质量监督档案按单位工程建立，要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。 20. 监督机构在竣工阶段的工作不包括（ ） A. 对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查 B. 参加竣工验收的会议，对验收的组织形式、程序等进行监督 C. 编制工程质量监督报告 D. 对施工单位的资质进行审查 【答案】D 【解析】对施工单位资质审查主要在开工前进行，竣工阶段主要工作是复查质量问题整改情况、监督竣工验收、编制监督报告等。 二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分） 21. 工程质量事故预防的具体措施中，不需要对自然条件进行考虑。（ ） 【答案】错误 【解析】建筑施工露天作业多，恶劣天气等自然条件可能引发质量事故，所以预防措施需考虑自然条件，如做好应对不利天气的预案。 22. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过。应使事故责任人和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到做好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。（ ） 【答案】正确 【解析】事故责任人和周围群众没有受到教育不放过。应使事故责任人和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到做好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。 23. 处理工程质量纠纷时，应找出问题原因并提出解决方案，确保工程质量和合同履行。（ ） 【答案】正确 【解析】处理质量纠纷时，需要找出问题原因，并提出解决方案，保证质量和合同履行。 24. 发生工程质量事故后，必须立即停工处理，不能继续施工。（ ） 【答案】错误 【解析】发生工程质量事故后，应根据事故的严重程度和影响范围，决定是否立即停工处理。有时，在保证安全的前提下，可以继续施工，但必须采取相应的补救措施。 25. 工程质量事故处理时，只要消除造成事故的原因即可，无需考虑综合处理。（ ） 【答案】错误 【解析】工程质量事故处理时，要重视消除造成事故的原因，同时也要注意综合治理，从多方面保证处理效果。 26. 工程质量事故的预防比处理更为重要。（ ） 【答案】正确 【解析】预防工程质量事故是质量管理的重要原则之一，预防能够减少或避免事故的发生，从而降低事故带来的损失。 27. 建设单位在工程竣工验收后，无需将工程质量监督档案移交城建档案管理部门。（ ） 【答案】错误 【解析】建设单位应按规定将工程质量监督档案等工程档案移交城建档案管理部门，以便对工程资料进行统一管理和保存，为后续工程维护、改造等提供依据。 28. 施工质量监督管理制度的完善与否直接影响施工质量。（ ） 【答案】正确 【解析】施工质量监督管理制度的完善与否直接决定了监督管理的有效性和规范性，进而影响施工质量。一个完善的监督管理制度能够更好地保障施工质量。 29. 检验批质量验收应由建设单位项目负责人组织实施。（ ） 【答案】错误 【解析】检验批验收由监理单位专业监理工程师组织，建设单位参与，非建设单位负责人组织。 30. 监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人，只能进行警告，无权进行其他处理。（ ） 【答案】错误 【解析】监督机构除警告外，还可依法严肃查处曝光，签发质量问题整改通知单或局部暂停施工指令单，对问题严重单位可临时收缴资质证书等。 三、简答题（本大题共3小题，每题4分，共12分） 31. 工程质量事故的处理依据中，哪些是与特定的工程密切相关的具有特定性质的依据？ 【答案】与特定的工程密切相关的具有特定性质的依据包括：质量事故的实况资料、有关的合同文件、有关的技术文件和档案。 【解析】工程质量事故的处理依据中，与特定的工程密切相关的具有特定性质的依据包括：质量事故的实况资料（如事故状况描述、观测记录、现场状态的照片或录像等）、有关的合同文件（如工程承包合同、设计委托合同等）、有关的技术文件和档案（如施工图纸、技术说明、施工计划、施工日志、质量证明资料等）。 32. 简述监督机构对工程实体质量进行抽查、抽测的方式及主要内容。 【答案】监督机构采取“双随机、一公开”（随机抽取检查对象，随机选派监督检查人员，及时公开检查情况和查处结果）检查方式和“互联网+监管”模式，对工程实体质量进行抽查、抽测。主要内容涉及参与工程建设各方的质量行为、质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，特别是基础和主体结构阶段的施工每月应安排监督检查。 【解析】抽查、抽测是监督机构对工程实体质量进行动态监控的关键手段，通过“双随机、一公开”和“互联网+监管”模式，确保检查的公正性和透明度，同时覆盖了工程质量的各个关键方面。 33. 某住宅楼混凝土浇筑完成后，发现部分梁底出现蜂窝、孔洞，个别部位露筋。项目部拟立即进行剔凿修补。请说明该质量问题的正确处理程序及主要处理要求。 【答案】（1）停止对问题部位进行擅自修补，保护现场，并及时报告项目负责人、建设单位和监理单位。（2）组织施工、监理、建设等有关单位对质量问题进行调查，查明发生部位、范围、严重程度及产生原因，必要时进行检测鉴定。（3）根据调查和鉴定结果，编制质量问题处理方案，明确处理方法、施工工艺、质量标准和验收要求，按规定履行审批程序。（4）严格按照批准的方案实施处理，并做好隐蔽验收、施工记录和影像等资料。（5）处理完成后，由有关单位对处理结果进行检查验收；确认满足设计和规范要求后，方可进入后续施工。若问题严重影响结构安全，应按质量事故规定进行专项处理。 【解析】混凝土构件出现蜂窝、孔洞和露筋，可能影响结构的强度、耐久性及使用安全，不能由施工人员直接修补了事。质量问题处理应遵循“报告调查、分析鉴定、制定方案、审批实施、检查验收、资料归档”的程序，并根据问题严重程度确定返修、加固或其他处理方式。 四、综合应用题（本大题共1小题，每题8分，共8分） 34. 案例一【背景资料】某房地产开发公司甲在某老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店、2座高档写字楼、6栋宿舍楼，建设工期为20个月。该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包合同。根据总承包合同要求，在分包合同中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总承包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费；丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍楼存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院。案例二【背景资料】高层办公楼建设单位与施工总承包单位A签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。经总监理工程师审核批准，单位 A 将桩基础施工分包给专业基础工程公司 B。单位 B 将劳务分包给劳务公司 C，并签订了劳务分包合同。单位 C 进场后编制了桩基础施工方案，经单位 B 项目经理审批同意后即组织了施工。由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，单位B 要求单位C 自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。起诉。案例三【背景资料】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3 000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4 500 m'，假设直接费单价为 4.2元/㎡，综合费率为直接费的 20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1 m³ 的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方在合同中约定5月11日开工， 5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件：①因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。②基坑开挖后，因遇软土层，5月15日接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。③5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900 m'。④5月 20 日—5 月 22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。⑤5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日施工完毕。（1）在案例一中，丙和丁的行为是否合法？请分别说明理由。（2）在案例二中，桩基础施工方案的编制和审批是否正确？为什么？（3）在案例三中，哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些不可以？请说明原因。（4）在案例三中，合理的费用索赔总额是多少？请列出计算过程。（5）在工程施工中，通常可以提供哪些类型的索赔证据？ 【答案】（1）丙的行为不合法，丁的行为也不合法。 （2）桩基础施工方案的编制是正确的，但审批过程不正确。 （3）在案例三中，可以向厂方要求索赔的事件有：（1）租赁的挖土机大修导致晚开工；（3）基坑开挖深度加深的设计变更；（5）修复冲坏的永久道路。不可以要求索赔的事件有：（2）遇到软土层进行地质复查；（4）因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停。 （4）合理的费用索赔总额需要根据实际发生的费用和合同条款来计算，这里无法提供具体的计算过程，因为没有足够的信息来确定各项费用的具体数额。 （5）在工程施工中，通常可以提供以下类型的索赔证据：（1）合同文件和变更指令；（2）施工记录和日志；（3）工程量清单和计价单；（4）支付凭证和发票；（5）来往信件和会议记录；（6）施工现场的照片及录像；（7）专家意见和技术鉴定报告；（8）市场行情资料和价格指数；（9）相关的法律法规和标准；（10）其他能够证明索赔合理性和必要性的证据。 【解析】（1）丙公司在案例一中未经甲方同意，将工程转交给其他施工单位并收取管理费的行为属于非法转包行为。根据中国的相关法律法规，转包行为需要得到建设单位的书面同意，并且不得以任何形式收取额外费用。丁公司在案例一中将工程分包给没有相应资质的施工队，这属于违法分包行为。根据《中华人民共和国建筑法》和相关法规，分包单位必须具备相应的资质等级，否则将构成违法行为，可能导致工程质量问题和法律责任。（2）在案例二中，单位C编制了桩基础施工方案，这是正确的做法，因为施工方案是施工前必须准备的重要文件。然而，施工方案的审批过程不正确。根据常规流程，桩基础施工方案应由总监理工程师审批同意后方可实施，而不是由单位B的项目经理审批。总监理工程师负责对施工方案的技术可行性和安全性进行审核，确保施工方案符合设计要求和规范标准。（3）（1）租赁的挖土机大修导致晚开工，如果这不是乙方事先知晓或应预见的情况，且非乙方管理不善所致，可以认为是不可预见的延误，乙方可以向厂方要求索赔。（3）基坑开挖深度加深的设计变更，如果是由于甲方或设计方的原因导致的变更，乙方可以要求索赔因变更增加的成本和工期。（5）修复冲坏的永久道路，如果道路损坏是由于甲方的责任或工程本身的风险导致的，乙方可以要求索赔修复费用。（2）遇到软土层进行地质复查，这属于正常的施工风险，通常情况下乙方应对此类地质问题有所预期，因此不易索赔。（4）因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，虽然罕见，但大雨属于自然现象，通常被视为不可抗力，除非合同中有特殊约定，否则不易索赔。（4）在案例三中，要计算合理的费用索赔总额，需要考虑以下几个方面：（1）挖土机大修导致的窝工费用；（3）基坑开挖深度加深导致的额外土方开挖费用和可能的工期延误费用；（5）修复永久道路的费用。每项费用都需要根据实际发生的成本和合同约定的计价方式来计算。例如，窝工费用可以根据人工费单价和窝工的工日数来计算；额外土方开挖费用可以根据直接费单价和增加的土方量来计算；修复道路的费用可以根据人工费和材料费来计算。（5）索赔证据是支持索赔请求的重要依据，它可以帮助证明索赔的事实依据、损失的大小以及索赔的合理性。上述列举的证据类型涵盖了从合同到实际施工过程中的各个方面，有助于全面地展示索赔的依据和计算基础。在实际操作中，应根据具体情况收集和整理相关证据，以便在索赔过程中有效地支持自己的主张。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $