第一单元 民事权利与义务（疯狂选择题单元版）-2027版高中政治选必2《法律与生活》同步及复习备考资源

**基本信息** 聚焦民事权利与义务核心考点，通过50道模拟选择题构建基础认知-情境应用-综合拓展三阶训练，强化法治观念与案例分析能力，适配新授课知识巩固需求。 **分层设计** |层次|知识覆盖|设计特色| |----|----------|----------| |基础认知|单一法律概念（如合同订立、著作权合理使用）|直接对应教材知识点，如第4题考查著作权合理使用情形| |情境应用|多条款综合应用（如侵权责任认定、相邻关系）|结合生活案例，如第9题动物侵权与隐私权交叉分析| |综合拓展|复杂情境与新热点（AI侵权、网络纠纷）|融入前沿案例，如第6题AI篡改作品侵权判定，培养责任意识|

2027版 - 高中政治·疯狂选择题-单元版 选择性必修2 《法律与生活》 1.第一单元 民事权利与义务 50个选择题 选自2026模拟题 ---- 教 师 版 ---- 1.(2026湖北高三二模)2024年1月1日，张某将一套自有商品住房出租给李某，合同约定租期3年，李某按时支付租金后入住。2025年12月1日，张某因资金周转需要，在未提前告知李某的情况下，将该套房屋出售给不知情的王某，并完成过户登记。王某取得房屋所有权后，要求李某立即搬离房屋。关于本案，下列说法正确的是( ) ①张某未告知李某就卖房，构成侵权，应承担赔偿责任 ②张某与王某的房屋买卖合同因侵害李某的权益而无效 ③按照合同，李某有权继续承租该房屋至租期届满 ④王某已经取得房屋所有权，有权要求李某立即搬离 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 1.A 根据法律规定，房屋出卖时，承租人在同等条件下享有优先购买权，张某未提前告知李某就出售房屋，侵犯了李某的合法权益，应当承担赔偿责任，①正确。王某已完成房屋过户登记，张某与王某的房屋买卖合同不因侵害李某的权益而无效，合同合法有效，②排除。法律规定“买卖不破租赁”，租赁物在承租人占有租赁期间发生所有权变动，不影响原租赁合同的效力，因此李某有权继续承租至租期届满，③正确。基于“买卖不破租赁”规则，王某取得房屋所有权后，仍需承受原租赁合同，无权要求李某立即搬离，④排除。 2.(2026河北沧州高三一模)2023年3月，舒某入住一家民宿。2024年8月，舒某发现自己在该民宿内的私密视频被剪辑后发布到境外网站。舒某立即向公安机关报案，但因该民宿经过重新装修，未能查明偷拍人。其间，舒某因情绪低落、精神紧张多次到医院就诊。后舒某起诉至法院要求民宿经营者权某赔偿医疗费、精神损害抚慰金等。关于本案，下列说法正确的是( ) ①舒某和民宿经营者建立了合同关系，合同对双方均具有法律约束力 ②权某未能尽到安全保障义务，舒某的隐私权被侵犯 ③因未能查明偷拍人，权某应承担无过错侵权责任 ④舒某未能尽到注意义务，也应承担一定的责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 2.A 舒某入住民宿，即与民宿经营者成立合法有效的住宿服务合同关系，合同对双方均具有法律约束力，①正确。我国法律保护自然人隐私权，民宿经营者对经营场所内住客的人身、隐私安全负有法定安全保障义务，本案中民宿内出现偷拍设备说明权某未尽到安全保障义务，舒某隐私权确实被侵犯，②正确。本案是第三人(偷拍人)实施侵权，经营者未尽安全保障义务承担的是过错责任，而不是无过错侵权责任，③错误。偷拍行为的发生是民宿未履行安全保障义务导致的，舒某不存在过错，无需承担责任，④错误。 3.(2026湖北高三模拟)某摄影师王某拍摄了一组城市风光原创摄影作品，发布于个人摄影平台。某地理杂志选用并刊登了王某的2张照片。某自媒体公司未经王某许可，对照片进行裁剪，用于某食品公司的广告宣传。王某发现后，将杂志社以及涉事公司诉至人民法院。对此，下列判断正确的是( ) ①地理杂志如果已支付报酬并注明署名，则属于法定许可，不构成侵权 ②自媒体公司擅自裁剪照片用于商业广告，侵犯了王某的修改权和复制权 ③食品公司作为广告主，与自媒体公司构成共同侵权，应承担连带责任 ④王某应当在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内提起诉讼 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 3.C 报刊转载仅适用于已经发表在其他报刊的作品。本案中王某的作品发布在个人摄影平台，地理杂志选用该作品不属于法定许可，未经王某许可，即使支付报酬、注明署名也构成侵权，①错误。修改权是著作权人依法享有的修改或禁止他人擅自修改作品的权利，复制权是著作权人依法控制作品复制、使用的权利。自媒体公司未经许可擅自裁剪王某作品用于商业广告，既侵犯了王某的修改权，也侵犯了复制权，②正确。自媒体公司擅自使用作品为食品公司做商业宣传，二者属于共同实施侵权行为，应当承担连带责任，③正确。著作权侵权纠纷适用三年的普通诉讼时效，自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，④错误。 4.(2026陕西西安高三一模)下列行为中，属于符合著作权规定的是( ) ①老师张某从已出版散文集中节选片段编入教案，用于本班课堂教学，没有经作者许可也没有付费 ②老师张某还将该散文片段汇编成校本读物，向学生收取工本费 ③学校图书馆应学生科研需求，复印王某已发表专著的3个章节供个人参考，没有经作者许可也没有付费 ④学校校刊未经作者许可，转载其发表在地方报刊的杂文且未付费 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 4.A 为学校课堂教学或者科学研究，翻译、改编、汇编、播放或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行，属于合理使用，无需许可、无需付费。该行为仅用于本班课堂教学，未出版发行，完全符合规定，①正确。校本读物属于出版发行行为，即使仅收取工本费，也超出了“课堂教学合理使用”的范围，本质是营利性使用，必须获得著作权人许可并支付报酬，否则构成侵权，②排除。图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆、文化馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品，同时结合“为个人学习、研究使用他人已发表作品”的合理使用，图书馆为学生科研提供少量章节复印，属于合理使用，无需许可、无需付费，③正确。校刊属于面向公众的公开出版物，不属于“课堂教学、个人研究”等合理使用场景。校刊转载他人已发表作品，既未许可也未付酬，侵犯著作权，④排除。 5.(2026陕西西安高三一模)2025年7月，果农陈某通过微信向水果批发商郑某发送消息：“今年自家种植的富士苹果成熟，每斤3元，10月上旬交货，可供应5000斤，一周内答复有效。”郑某看到消息后，次日回复：“同意此价格与供货量，需在9月下旬交货。”陈某未回复。9月中旬，当地突遭罕见冰雹灾害，陈某果园苹果大面积受损。关于本案，下列说法正确的是( ) ①陈某的微信消息内容具体确定，构成要约 ②郑某的回复未改变要约实质内容，构成承诺 ③冰雹灾害属于不可抗力，可免除陈某违约责任 ④郑某的回复改变原要约核心条款，构成新要约 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 5.B 要约是希望与他人订立合同的意思表示，要求内容具体确定，且表明经受要约人承诺即受约束。本案中陈某的消息明确了苹果单价、供货量、交货时间，还明确了答复有效期，内容具体确定，符合要约的构成要件，①正确。根据法律规定，受要约人对要约的履行期限等核心实质性内容作出变更的，不构成承诺，属于新要约。本案中郑某将原要约的交货时间从10月上旬改为9月下旬，变更了履行期限这一核心条款，属于实质性变更，因此不构成承诺，构成新要约，②错误，④正确。本案中陈某未对郑某的新要约作出承诺，合同并未成立，不存在陈某违约的前提，也就不存在免除违约责任的说法，③错误。 6.(2026山东烟台高三模拟)2025年，北京市通州区人民法院审结北京市首例AI侵犯著作权刑事案件：罗某某等4人及涉案公司经共谋，通过AI篡改他人美术作品，制成拼图累计售出3000余件，非法获利27万余元，相关人员及单位均获刑。下列表述错误的是( ) ①本案中相关人员及单位已承担刑事责任，可不用再承担民事责任 ②罗某某等人通过AI篡改他人美术作品制作拼图侵犯了原创作者的改编权 ③利用AI对原作进行简单微调而形成的衍生作品不能视为新作品，可能涉及侵权 ④判断AI调整后的内容是否侵权，关键在于其是否实质性再现了原作品的独创性表达 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 6.A 刑事责任和民事责任是两种独立的法律责任，二者互不排斥。侵权人承担刑事责任后，仍需要对著作权人承担民事赔偿等民事责任，①错误但入选。改编权是著作权人享有的改变作品、创作出具有独创性的新作品的权利。本案中罗某某等人仅对原作做AI简单篡改，没有形成新的独创性成果，该行为并未侵犯改编权，实质侵犯的是著作权人的复制权、发行权等权利，②错误但入选。著作权法只保护具有独创性的成果，AI简单微调原作没有形成新的独创性表达，不能视为新作品，该未经授权的使用属于侵权，③正确但不选。著作权保护的核心是原作品的独创性表达，判断AI调整作品是否侵权，关键就是判断其是否实质性使用了原作品的独创性表达，④正确但不选。 7.(2026广东高三模拟)游戏主播张某与粉丝王某达成口头约定，由王某提供游戏账号，张某代为托管、代练。后王某未继续付费，张某未经王某同意，登录账号将大量稀有装备、虚拟道具恶意丢弃、销毁。关于本案，下列说法正确的是( ) ①本案属于财产关系纠纷，民事法律关系客体是虚拟财产 ②张某违反合同约定，应当依法承担赔偿损失等违约责任 ③张某主观故意侵害他人财产权益，符合一般侵权责任构成要件 ④王某未继续付费，属于违约行为，可免除主播的全部赔偿责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 7.C 本案中双方存在代练合同关系，合同关系的客体是当事人约定的给付行为，而非虚拟财产，①排除。张某与王某的口头代练合同合法有效，王某未继续付费属于王某违约，但张某仍负有妥善保管账号虚拟财产的合同义务；张某恶意销毁财产违反合同约定，应当承担赔偿损失等违约责任，②正确。张某主观故意损毁王某所有的虚拟财产，符合一般侵权责任构成要件，③正确。王某未付费的违约行为，不能成为张某故意侵害他人合法财产的免责事由，无法免除张某的全部赔偿责任，④排除。 8.(2026河北保定高三一模)王某与甲装修公司签订合同，约定由甲公司为其新房装修，且必须使用王某指定的某品牌环保板材，王某支付定金20000元。双方同时约定，任何一方违约，需向守约方支付违约金30000元。施工过程中，王某发现甲公司擅自将合同中约定的环保板材更换为普通板材，该公司辩称更换的板材也符合环保标准，且颜色更贴合装修风格。双方争执未果，王某遂诉至法院。下列说法正确的是( ) ①本案的民事法律关系客体是装修劳务行为 ②甲公司更换板材违背全面履行原则，应承担违约责任 ③王某可要求甲公司双倍返还定金，并支付违约金 ④装修合同因甲公司缺乏真实意思表示而无效 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 8.A 本案属于合同债权关系，债权关系的民事法律客体是债务人的特定行为，本案中甲公司的义务是提供约定的装修服务，因此民事法律关系客体是装修劳务行为，①正确。甲公司擅自更换合同约定的板材，违反了合同约定，违背全面履行原则，应当承担违约责任，②正确。我国法律规定，定金罚则与违约金不能同时主张，守约方只能选择其一要求违约方承担，③排除。王某和甲公司签订装修合同时，双方意思表示真实，合同合法有效，甲公司是履行过程中违约，不是合同无效，④排除。 9.(2026湖南衡阳高三模拟)周某故意用石块追打刘某饲养的宠物猫，受惊的猫慌乱逃窜时撞翻路边吴某的花盆，砸损楼下停放的林某车辆。林某要求赔偿遭拒后，将周某的姓名、手机号、清晰监控录像发布至网络，导致周某被大量陌生网民骚扰、辱骂。下列判断正确的是( ) ①因损害由第三人周某故意造成，刘某可以不承担或者减轻责任 ②无论刘某有无过错，林某均只能向饲养人刘某主张全部赔偿 ③林某擅自发布他人信息与视频，侵犯周某隐私权与个人信息权益 ④林某的行为属于正当维权，无需承担任何民事侵权责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 9.B 饲养动物造成他人损害的，饲养人承担无过错侵权责任。但因第三人过错(周某故意追打)致使动物造成他人损害，动物饲养人、管理人(刘某)可以不承担或减轻责任，①正确。损害系第三人故意引发，林某既可向第三人周某索赔，也可依法向饲养人主张，并非只能向刘某主张全部赔偿，②排除。未经同意公开他人姓名、手机号、可识别视频，侵犯他人隐私权和个人信息权益，③正确。维权应合法，擅自在网络上曝光他人信息不属于正当维权，构成民事侵权，④排除。 10.(2026广西桂林高三模拟)2026年3月，知识产权保护：某设计师为“爱达·花城号”邮轮设计外观图案，未约定著作权归属，邮轮公司使用图案并申请外观专利。设计师主张权利，邮轮公司以“委托设计、职务作品”为由拒认。下列正确的是( ) ①未约定著作权归属，著作权归设计师，邮轮公司擅自使用属侵权 ②委托设计著作权归委托人(邮轮公司)，公司使用合法，不侵权 ③邮轮公司申请专利侵犯设计师著作权，应撤销专利并赔偿 ④设计师可要求邮轮公司停止使用、公开赔礼道歉、赔偿经济损失 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 10.C 委托设计作品未约定著作权归属的，著作权归受托人即设计师所有，邮轮公司擅自使用构成侵权，①正确。委托创作著作权归属遵循约定优先，无约定的归受托人，并非归委托人，②错误。邮轮公司未经许可将他人享有著作权的图案申请专利，侵犯著作权，应撤销专利并赔偿，③正确。侵害著作权的，著作权人有权要求侵权方停止侵害、公开赔礼道歉、赔偿经济损失，④正确。 11.(2026广西桂林高三模拟)2026年3月，校园生态劳动被纳入“十五五”规划实践内容。某校学生在校园种植区劳作时，被松动的宣传栏砸伤(学校未及时检修)。花去医疗费8000元，家长要求赔偿，学校以“学生自愿参与、属自甘风险”为由拒赔。下列正确的是( ) ①学生属限制民事行为能力人，学校未尽安全保障义务，应承担侵权责任 ②校园劳作属自甘风险，学校无过错，无需承担任何责任 ③家长可要求学校赔偿医疗费、护理费、交通费等合理费用 ④学生自身有过错，应减轻学校责任，学校承担次要责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 11.B 高中学生一般属于限制民事行为能力人，根据民法典规定，限制民事行为能力人在学校学习、生活期间受到人身损害，学校未尽到安全保障、管理义务的，应当承担侵权责任。本题中学校未及时检修松动的宣传栏，存在过错，未尽安全义务，应当承担侵权责任，①正确。自甘风险适用于“自愿参与风险性文体活动，因其他参与者非故意/重大过失致害”的情形，本案是学校自身管理设施不当导致损害，学校存在明确过错，不能以自甘风险免责，②排除。学生受伤后，监护人可主张医疗费、护理费、交通费等合理的人身损害赔偿费用，③正确。题干中没有体现学生自身存在过错，不需要减轻学校责任，④排除。 12.(2026广西柳州高三模拟)为迎接毕业季，某图文店在其微信公众号发布公告：“即日起，预存100元定金，便可以5元购买原价800元的‘毕业纪念册制作’套餐，并额外获赠精修照片5张。限量50名，以定金支付成功为准。”高三学生小陈在线支付100元，收到店铺系统回复“定金支付成功，优惠资格已定”。当小陈携素材到店制作时，却被告知因原材料成本大涨，该优惠已取消，只能按原价提供服务。下列说法正确的是( ) ①图文店发布的公告构成要约邀请，因其是向不特定的学生群体发出的宣传 ②小陈支付的100元在法律上属于预付款，图文店只需返还100元即可 ③图文店单方取消优惠构成违约，小陈有权要求其双倍返还定金共200元 ④该公告内容包含具体确定的信息，应视为要约，小陈支付定金构成承诺 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 12.D 要约和要约邀请的核心区别是：内容是否具体确定、是否明确经受要约人承诺后即受约束，并非看是否向不特定主体发出。本题中图文店的公告明确约定了优惠规则(预存100元定金即可5元购原价800元套餐、额外赠精修照)、限量规则、资格生效条件，内容具体明确，符合要约的构成要件，不属于要约邀请，①排除。图文店公告明确标注是“预存100元定金”，小陈支付后店家也明确回复“定金支付成功”，因此该100元性质是定金(合同担保)，不是预付款。收受定金一方违约的，不能只退原款，需要适用定金罚则，因此该说法错误，②排除。小陈按要求支付定金后，双方的服务合同已经成立生效，图文店因自身成本问题单方取消优惠，属于根本违约。根据《民法典》定金罚则，收受定金的一方不履行合同义务的，应当双倍返还定金，100元定金双倍返还即200元，③正确。图文店的公告内容具体确定，明确约定“以定金支付成功为准获得优惠资格”，属于要约；小陈按照公告要求支付100元定金的行为，就是对要约的有效承诺，承诺生效后合同即成立，④正确。 13.(2026四川凉山高三二模)张某在健身房进行动感单车训练时，车把固定装置突然断裂致其严重摔伤，构成八级伤残。经鉴定，事故原因为器材存在产品质量缺陷且安装不规范。该单车由健身房向先锋体育器材公司采购，由迅捷安装服务公司负责安装。张某将三方诉至法院要求赔偿。关于本案，下列判断正确的是( ) ①本案属于产品缺陷与安装不当共同导致的侵权纠纷 ②安装公司如果能提供安装记录即可免除赔偿责任 ③张某身体健康权受损，可依法主张精神损害赔偿 ④健身房、器材公司、安装公司都应承担连带赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 13.B 题干明确说明事故原因为器材存在产品质量缺陷且安装不规范，因此本案属于产品缺陷与安装不当共同导致的侵权纠纷，①正确。安装记录只能证明完成了安装行为，无法证明安装符合规范，本案已经认定事故原因包含安装不规范，仅提供安装记录不能免除安装公司的赔偿责任，②错误。自然人身体健康权遭受侵害，且造成八级伤残的严重损害后果，符合法律规定的精神损害赔偿适用条件，张某可依法主张精神损害赔偿，③正确。器材公司(生产者)和安装公司(安装方 / 第三人)存在过错，应承担侵权责任。健身房作为经营者，未尽到安全保障义务，应承担侵权责任。但在产品责任中，受害者(张某)可以直接向生产者(器材公司)索赔，也可以向经营者(健身房)索赔。健身房赔偿后，若因生产者或安装者的原因造成损害，健身房有权向其追偿。三者并非承担严格意义上的 “连带责任”，④错误。 14.(2026四川凉山高三二模)王某因生意周转需要，以自己收藏的一套古代玉器为质押，向古董商刘某借款80万元，期限一年，并签订《质押借款协议》，双方约定：若王某到期无法偿还借款，刘某有权依法以该玉器折价或拍卖，变卖后的价款优先受偿。半年后，王某因车祸不幸去世，刘某在借(还)款期限未届满时，将该玉器送至拍卖行拍卖。王某的儿子对此提出异议，准备通过法律途径维权。对此，下列说法正确的是( ) ①《质押借款合同》是以其记载内容证明双方的权利义务关系，属于书证 ②刘某在借款期限未满时擅自拍卖质押玉器，违反了合同约定和诚信原则 ③该套玉器作为动产质押物，其所有权自合同签订时起已由王某转移至刘某 ④王某去世后，其与刘某的借款合同自动终止，刘某应立即返还古代玉器 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 14.A 书证的定义是“以记载的文字内容证明权利义务关系的证据”，《质押借款合同》以文字内容明确双方权利义务，属于书证，①正确。双方明确约定，只有王某到期无法还款时，刘某才有权处置质押玉器。借款期限尚未届满，刘某擅自拍卖的行为，既违反合同约定，也违背了民法的诚信原则，②正确。动产质押只转移质押物的占有权，并不转移所有权，质押玉器的所有权仍归王某(出质人)所有，不会随合同签订转移③，排除。王某去世后，其合同中的权利义务由继承人依法继承，借款合同不会自动终止，效力仍然存续，刘某无权提前拍卖，也无需立即返还玉器，④排除。 15.(2026贵州高三模拟)小郑在朋友圈转发一篇未经证实的文章，称某食品公司“使用工业原料”。后该公司证实此为谣言并发表声明，小郑迅速删除了朋友圈并道歉。在此事件中，小郑(  ) ①作为转发者，应当对其造成的损害承担侵权责任 ②及时删除并道歉，可以免除其法律责任 ③并非谣言原创者，因此无需承担任何法律责任 ④及时采取补救措施，可以依法减轻其法律责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 15.B 小郑在朋友圈转发未经证实的文章，对食品公司造成损害，作为转发者应当对其造成的损害承担侵权责任，①正确。及时删除并道歉，并不能免除其法律责任，只是可以依法减轻责任，②错误。即使并非谣言原创者，转发谣言造成损害也需承担法律责任，③错误。小郑迅速删除朋友圈并道歉，及时采取了补救措施，可以依法减轻其法律责任，④正确。 16.(2026福建厦门高三二模)王某与某装修公司签订《室内墙面粉刷合同》。验收时，王某发现电视机屏幕有裂痕，认为是装修公司施工不当所致，要求赔偿。装修公司对此予以否认。后王某在多个互联网平台发文称“装修公司故意损坏客户电视机”“大家务必避开无良商家××”。装修公司以王某恶意贬损其商誉造成重大经济损失为由诉至法院。关于本案，下列分析正确的是( ) A.王某的网络评价行为属于合同纠纷的法定救济方式，受法律保护 B.关于电视机屏幕损坏的责任确定，应先推定装修公司承担过错责任 C.若王某行使民事权利时超越正当的界限，则侵犯装修公司的名誉权 D.装修公司的经济损失与网络评价存在必然因果，王某应承担赔偿责任 16.C 合同纠纷的法定救济方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等，王某网络发帖辱骂、恶意抹黑曝光不属于合法救济途径，随意诋毁商家不受法律保护，A错误。本案属于一般侵权责任纠纷，适用过错责任原则，谁主张、谁举证，不是直接推定商家过错，B错误。消费者有权对商品或服务进行批评、监督，但不得捏造事实、侮辱诽谤、使用贬损性语言，若证实王某捏造、散布不实信息，恶意贬损商家商誉，就构成侵犯名誉权，C正确。题干没有明确证实装修公司的经济损失与网络评价存在必然因果，“必然因果”表述绝对，D不选。 17.(2026重庆高三模拟)(改编题)周某与郑某是楼上楼下邻居。周某在家中饲养宠物犬，犬吠声经常在深夜影响郑某休息。郑某多次沟通无果后，在业主群中发布“周某素质低下、道德败坏”等言论。对此，下列说法正确的是( ) ①周某有权在自家饲养宠物，但应采取措施避免影响他人 ②郑某在业主群中发布言论，属于正当行使监督权 ③周某应承担侵权责任，排除对郑某生活安宁的妨害 ④郑某的言论属于正常表达诉求，不构成侵权 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 17.B 材料中周某在自家饲养宠物是其合法权利，但犬吠“在深夜影响郑某休息”，侵犯了郑某的相邻权，因此周某应采取措施避免影响他人，①正确。郑某发布“周某素质低下、道德败坏”等言论，属于侮辱性言辞，超出了正常监督的范畴，侵犯了周某的名誉权，不是正当行使监督权，②错误。周某饲养宠物影响郑某休息，构成了对郑某生活安宁的妨害，根据相邻关系原则，周某应承担侵权责任，排除妨害，③正确。郑某的言论涉及对周某个人品格的贬损，超出了表达诉求的合理范围，构成名誉侵权，不是正常表达诉求，④错误。 18.(2026黑龙江吉林高三二模)A公司获得某热门电视剧的独占许可后不久，发现用户可通过某品牌汽车车载屏幕上的APP观看该剧，但A公司并未授权该APP。在该案中(  ) *注：独占许可系被许可方在合同约定的时间和地域范围内，享有完全排他的使用权。 ①车载APP开发商并非内容制作者，不构成侵权 ②车辆生产厂商无需承担侵权责任，因其仅提供硬件支持 ③A公司拥有独占许可意味着可在全球范围内永久独家使用该剧 ④车载APP开发商侵犯A公司的信息网络传播权，应赔礼道歉，赔偿损失 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 18.C 车载APP开发商未经授权，擅自传播A公司享有独占许可的作品，侵犯了A公司的信息网络传播权，①排除。车辆生产厂商仅提供车载硬件支持，未实施侵权传播行为，无需承担侵权责任，②正确。题干明确说明独占许可是合同约定时间和地域范围内的排他使用权，并非全球永久独家使用，③排除。车载APP开发商未经授权传播涉案作品，侵犯了A公司的信息网络传播权，应当承担赔礼道歉、赔偿损失的侵权责任，④正确。 19.(2026黑龙江吉林高三二模)老李家的树木枝繁叶茂，影响道路交通，邀请小钱帮忙剪枝，小孙负责举牌提醒过路人注意安全。60岁的赵老太搭乘摩托车经过时，司机不听赵老太和小孙劝阻，执意通行，导致赵老太受伤。赵老太事后得知，摩托车司机系非法营运。为求医疗费，她把司机、老李、小钱和小孙都告上了法庭。此案中负有责任的人包括(  ) ①所有被告人，他们的行为与赵老太受伤存在因果关系 ②司机，明知砍树现场存在危险仍然冒险经过，侵犯赵老太的健康权 ③老李，对其所有的树木负有管理的义务，砍树时有责任采取防范措施 ④赵老太，作为限制民事行为能力人选择非法营运摩托车，存在安全隐患 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 19.C 小钱和小孙已尽到提醒义务，他们的行为与赵老太受伤不存在法律上的因果关系，因此并非所有被告人都需承担责任，①排除。司机不听劝阻执意通行，导致赵老太受伤，其行为直接侵犯了赵老太的健康权，存在过错，②正确。老李作为树木所有人，因树木影响道路通行而组织修剪，有义务采取必要的安全防范措施，其未完全尽到相关义务，存在过错，③正确。60岁的赵老太属于完全民事行为能力人，并非限制民事行为能力人；且她并非事故的责任主体，无需自行承担责任，④排除。 20.(2026河北廊坊高三一模)李某与张某系前后院邻居，李某在自家后院搭建高3米的封闭式储物棚 (已办理合法建设手续)，导致张某家前院采光时间从每日5小时缩减至1.5小时，且储物棚顶部雨水直接排向张某家宅基地边界，造成地面常年潮湿。张某多次要求李某整改，李某以“储物棚建设合法且未超出自家宅基地范围”为由拒绝。据此，下列说法符合法律规定的是( ) ①李某搭建储物棚系合法行使财产所有权，未侵犯张某的相邻权 ②张某有权要求李某拆除储物棚以恢复采光，无需承担任何补偿 ③李某应采取安装排水管道等措施避免雨水侵害，遵循相邻关系处理原则 ④若张某因采光受限和地面潮湿遭受损失，有权要求李某承担赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 20.D 合法建设不能排除相邻义务，储物棚侵害采光权与排水权，构成侵权，①错误。应优先采取整改措施，“无需任何补偿”违反公平原则，②错误。李某需采取排水整改措施，符合相邻关系“公平合理”原则，③正确。侵权行为与损失存在因果关系，张某有权主张赔偿，④正确。 21.(2026河北廊坊高三一模)党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，要“使社会主义法治国家建设达到更高水平”，大力建设法治经济、信用经济，打造市场化法治化国际化一流营商环境。下列微案例与该要求相契合的是( ) ①某省修订《优化营商环境条例》，明确行政机关不得随意设置市场准入隐性壁垒，对涉企执法实行“首违不罚”清单制 ②某市政府为扶持本地重点产业发展，出台专项政策给予税收返还，要求企业承诺5年内不迁出本地 ③某行业协会建立企业信用档案，对守信企业授予“诚信示范单位”称号并向社会公示，引导市场资源向守信主体集中 ④某企业为保障供应链稳定，与合作方签订长期合同，约定若一方违约需支付高额违约金，同时要求供应商必须使用本地原材料 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 21.B 某省修订条例破除隐性壁垒、规范涉企执法，通过法治手段明确政府权力边界、保障企业公平参与市场竞争，完全契合“市场化法治化”要求，①正确。“要求企业承诺不迁出”属于行政干预企业经营自主权，且税收返还可能破坏区域间公平竞争环境，违背“市场化国际化”原则，②排除。行业协会建立信用档案、公示守信企业，通过信用激励引导市场资源优化配置，符合“信用经济”核心要求，助力营造诚信营商环境，③正确。企业与合作方约定违约条款是合同自治的体现，但“要求供应商必须使用本地原材料”属于设置地域壁垒，限制了市场要素自由流动，违背“市场化”原则，④排除。 22.(2026江西九江高三模拟)2025年9月，周先生在路上捡到李女士不慎遗失的手机。李女士电话联系周先生后，说明了相关情况。周先生同意返还，并将手机存放于地铁站口未上锁的自己的电动自行车后备箱内，后因自身事务未及时返还。李女士多次联系周先生未果后报警，警方介入时发现手机已不翼而飞。李女士要求周先生赔偿损失，双方协商未果。关于本案，下列说法正确的是( ) A.手机系因第三人行为丢失，损失应由第三人承担 B.拾得李女士遗失的手机后，周先生负有妥善保管义务 C.周先生并无侵占故意，无须对手机丢失承担赔偿责任 D.李女士对手机遗失存在过错，应自行承担全部损失 22.B 根据法律规定，拾得人负有妥善保管遗失物的义务，周先生将手机存放在未上锁的电动自行车后备箱，未尽到妥善保管义务存在重大过失，应当承担相应赔偿责任，第三人的盗窃行为不免除周先生的法定责任，A排除。依据法律规定，拾得遗失物后，拾得人依法负有妥善保管义务，B正确。虽然周先生无侵占故意，但他未履行妥善保管义务、存在重大过失，依法需要对手机丢失承担赔偿责任，C排除。李女士不慎遗失手机，但周先生对手机最终丢失存在保管过错，应当承担相应责任，并非由李女士自行承担全部损失，D排除。 23.(2026安徽高三一模)甲某发现某智能科技公司未经许可，使用其声音并通过人工智能技术进行处理，生成商业广告进行传播，遂以该公司侵犯人格权为由提起诉讼。人民法院认定，经人工智能技术处理的声音仍属于声音权益的保护范围。 《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条  自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。 第一千零二十三条  第2款对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。 下列选项中，对本案分析正确的是( ) ①自然人声音作为人格特征之一，对其进行任何技术处理均构成侵权 ②声音权益属于人格权范畴，未经许可使用他人声音则可能构成侵权 ③人工智能技术处理后的声音已脱离自然人特征，不再受到法律保护 ④人民法院的判决体现了法律对人格权的保护，兼顾技术发展与权益平衡 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 23.C “任何技术处理均构成侵权”表述绝对化，经自然人许可的合法技术处理声音不构成侵权，①排除。根据《民法典》规定，自然人声音保护参照肖像权保护规则，声音权益属于人格权范畴，未经许可擅自使用他人声音，符合侵权构成要件，可能构成侵权，②正确。本案中人民法院明确认定，经人工智能处理的声音仍属于声音权益的保护范围，该表述与法律裁判及规定不符，③排除。法院判决保护自然人声音权益，仅禁止未经许可的侵权使用，并未限制人工智能技术的合理应用，体现了法律保护人格权的同时，兼顾技术发展与公民权益的平衡，④正确。 24.(2026陕西咸阳高三二模)小马于2026年3月1日在某网购平台下单购买一台平板电脑，支付价款7800元，平台显示“订单提交成功”。3月4日，商家以“该型号已售罄”为由取消订单。小马要求继续发货或赔偿部分价款，商家拒绝。下列说法正确的是( ) ①商家发布商品信息属于要约，小马提交订单构成承诺，合同成立 ②若平台规则规定“商家有权取消缺货订单”，则该规则有效，商家行为合法 ③小马有权要求商家继续履行合同，若商家确实无货，可要求其赔偿损失 ④商家以“售罄”为由取消订单，属于不可抗力，可免除违约责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 24.A 商家发布包含标的、价款等核心内容的商品信息构成要约，小马提交订单并完成支付，平台显示订单提交成功，该行为构成承诺，网购合同依法成立，对双方具有法律约束力，①正确。若平台规则规定“商家有权取消缺货订单”的内容，属于平台单方制定的格式条款，该条款排除消费者核心权利、免除商家主要合同义务，应认定为无效，商家不能以此为由单方取消订单，其行为构成违约，②错误。商家未协商且无正当理由取消订单的行为构成违约，小马作为守约方有权要求商家继续履行发货义务；若该型号平板电脑确实售罄、继续履行已无实际可能，小马可要求商家赔偿相应损失，③正确。商家“售罄”属于自身库存管理不当的经营问题，并非法定的不可抗力情形，无法免除其违约责任，④错误。 25.(2026海南高三模拟)郑某向家具厂订购餐桌，约定由家具厂合作的司机田某送货上门，运费由郑某收货时支付。田某按约定送达并完成交付，郑某却以餐桌漆面有划痕为由拒付运费。下列说法正确的是( ) ①郑某可向家具厂主张违约责任   ②田某未履行义务，无权索要运费 ③郑某需向田某支付约定的运费  ④田某应赔偿餐桌漆面瑕疵的损失 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 25.B 郑某与家具厂存在买卖合同关系，餐桌漆面有划痕属于家具厂未按约定履行合同义务，郑某可向家具厂主张违约责任，①正确。田某已按约定完成送货交付，履行了运输合同义务，有权索要运费，②错误。郑某与田某存在运输合同关系，田某完成运输义务后，郑某需按约定支付运费，不能以产品质量瑕疵拒付运费，③正确。田某是家具厂合作的司机，与郑某无直接的产品质量责任关系，餐桌漆面瑕疵的赔偿责任应由家具厂承担，田某无需赔偿，④错误。 26.(2026福建福州高三二模)体现汉藏民族友好情谊的《步辇图》，其数字化作品已取得国际标准书号，并通过“数字艺术馆”平台以数字出版形式发行。对下列行为判断正确的是(  ) A.“公司购买后用于企业网站供访客下载”不构成侵权 B.“未经授权将作品制成壁画挂在自家客厅”构成侵权 C.“教师在课上投影该作品供学生鉴赏”属于作品合理使用 D.“购买后将该作品改编为视频上传至网络”属于合法使用 26.C 购买后仅享有作品的使用权，用于企业网站供访客下载属于商业性公开传播，侵犯了著作权，超出合理使用范围，构成侵权，A错误。未经授权制成壁画挂在自家客厅，属于个人欣赏，非公开使用，不构成侵权，B错误。我国著作权法规定，为学校课堂教学使用已经发表的作品，属于作品的合理使用，不需要著作权人授权也无需支付报酬，不构成侵权，C正确。购买作品仅获得使用权，改编权和信息网络传播权属于著作权人，未经授权改编并上传网络，构成侵权，不属于合法使用，D错误。 27.(2026江苏高三一模)讨价还价是咱们老百姓的日常。王大妈旅游时看中了一款扇子，于是和摊主有了如图中的对话。 下列对此认识正确的是( ) A.王大妈应当购买因为她已作出承诺 B.王大妈要约邀请的内容构成新要约 C.摊主的话侵犯了消费者的人格尊严 D.摊主作出的承诺立即具备法律效力 27.D 王大妈出价20元的行为属于新要约，并非承诺，做出承诺的是摊主，A排除。新要约是对原要约内容作出的实质性变更。王大妈最初的要约邀请“问价”不构成新要约“还价20元”的内容，B排除。摊主只是语言指责王大妈改变想法，未有侮辱、诽谤等侵犯王大妈人格尊严的行为，C排除。摊主同意20元成交，属于对王大妈新要约的有效承诺，承诺一旦作出，合同即成立，因此摊主的承诺立即具备法律效力，D正确。 28.(2026河北邯郸高三模拟)李某于2018年创作了以“志怪”为主题的5个手绘美术作品。2019年，她将作品公开发表至一个原创绘画社交网站上。2022年3月，李某将该系列美术作品的著作权转让给余某。余某于同年4月向贵州省版权局申请了版权登记，并获许通过。后余某意外发现其中一幅作品被M公司印在了其销售的一款户外产品的外包装上。该产品外包装上使用的图样与余某拥有版权的美术作品相同。对此，下列认识正确的是( ) A.M公司侵犯了余某对该作品依法享有的复制权和发行权 B.著作权保护以取得版权登记为前提，余某的著作权受法律保护 C.该系列手绘美术作品已公开，M公司的行为属于对该作品的合理使用 D.法律对余某的著作财产权的保护期截止时间是2072年4月 28.A M公司未经余某许可，将余某(拥有版权)的美术作品印在其销售的户外产品的外包装上，既实施了复制行为，又实施了发行行为，侵犯了余某对该作品依法享有的复制权和发行权，A正确。著作权自作品创作完成之日起产生，不以取得版权登记为前提，B排除。M公司将余某(拥有版权)的美术作品印在其销售的户外产品的外包装上，这是以营利为目的的使用，不属于合理使用的范畴，C排除。著作权法规定，自然人的著作财产权保护期为作者有生之年及其死亡后五十年，D排除。 29.(2026宁夏高三一模)2025年冬季供暖开始后，北京市某区居民张女士发现，自家的卫生间暖气片始终冰凉，随后找来物业与供暖公司排查。原来是三楼业主M擅自截断了卫生间共用暖气管路，导致家住二楼的张女士家卫生间供暖中断。张女士与三楼业主M协商，要求其恢复共用暖气管路，可三楼业主M却以各种理由予以拒绝。双方协商无果，张女士就将三楼业主M诉至北京市某区人民法院。关于本案，下列分析正确的是( ) ①业主对其建筑物享有占有、使用、收益和处分的权利，不存在影响他人 ②业主行使权利不得危及建筑物的安全、不得损害其他业主的合法权益 ③业主M的行为违反了相邻关系及业主对共有部分合理使用的规定 ④业主M的行为导致楼下住户正常采暖权益受损，必须赔礼道歉 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 29.C 我国法律规定，业主仅对建筑物专有部分享有所有权，且行使权利不能损害其他业主的合法权益。本案中三楼业主M擅自截断共用管路已经损害了张女士的权益，“不存在影响他人”的表述错误，①排除。《民法典》明确规定，业主行使权利时不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。M截断共用暖气管的行为，既可能影响建筑物安全，也直接损害了张女士的供暖权益，②入选。涉案暖气管路属于全体业主共有的公共设施，M擅自截断属于不合理使用；同时也违反了相邻关系中，不动产权利人应当为相邻权利人供热提供必要便利、不得损害相邻方合法权益的规定，③入选。M的行为导致张女士正常采暖权益受损，应承担恢复原状、赔偿损失等民事责任。但“赔礼道歉”主要适用于侵害人格权等情形，本案中采暖权益受损属于财产权益，并非必须赔礼道歉，④排除。 30.(2026河南开封高三二模)2013年，昌某与朱某等47户村民签订《土地承包经营权流转合同》，约定昌某租用村民土地种植水稻、小麦等农作物，租期至2025年。后来，昌某经营不善，到2025年6月仍拖欠村民2023年至2024年的土地承包费，部分村民担心昌某会撤场且不支付土地承包费，遂阻止昌某收割小麦，双方矛盾激化。本案中( ) ①案涉土地承包经营权流转合同合法，双方应全面履行合同义务 ②村民为了维护自身物权的合法利益，有权利阻止昌某收割小麦 ③村民将土地流转，实质是通过用益物权来发挥土地的使用价值 ④昌某通过合同取得土地承包经营权，成为土地所有权合法主体 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 30.B 昌某和村民自愿签订的《土地承包经营权流转合同》，内容符合法律规定，合同合法有效，双方都应当按照约定全面履行自己的合同义务，①正确。即使昌某拖欠承包费，村民也应当通过协商、诉讼等合法途径维权，私自阻止昌某收割小麦，侵犯了昌某对小麦的所有权，不属于合法维权行为，②排除。村民将土地流转，实质是让渡土地经营权(用益物权)，通过发挥土地的使用价值获取收益，③正确。土地所有权归集体所有，昌某仅取得土地经营权，并非土地所有权主体，④排除。 31.(2026陕西高三模拟)甲驾驶两轮电瓶车途经某村一路段时,乙饲养的黑色大型犬追逐电瓶车,导致甲受惊吓摔倒，膝关节受伤。后经鉴定,甲膝关节构成十级伤残。甲提起诉讼,请求乙赔偿损失。下列说法正确的是( ) ①乙饲养的犬只并未直接接触甲,无需承担侵权责任 ②乙即便能够证明已尽到管理职责,也仍需承担侵权责任 ③甲的生命权受到明显侵害,有权提起诉讼请求赔偿 ④甲受伤与乙饲养的犬只存在因果关系,乙应承担侵权责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 31.C 甲受伤是乙的犬只追逐导致，损害结果与犬只行为有因果关系，并不要求必须直接接触才构成侵权，因此乙需要承担责任，①排除。饲养动物致人损害适用无过错侵权责任，无论甲是否有过错，都需要承担侵权责任。无过错责任原则下，即便饲养人证明自己尽到管理职责，也不能免除侵权责任，仍需承担赔偿责任，②正确。本案中甲仅身体受伤致残，侵犯的是甲的身体权、健康权，生命权是指保障生命存续不受非法侵害的权利，本案并未侵犯生命权，③排除。甲受伤是乙饲养的犬只追逐引发，二者存在因果关系，符合饲养动物侵权的构成要件，乙应当承担侵权责任，④正确。 32.(2026河南许昌高三三模)张某与李某因工作纠纷产生矛盾，张某为泄愤，在单位内部工作群发布了李某的身份证照片，并配文“品行不端者，大家共讨之”。随后，李某发现自己的私人电话号码被张某泄露给多个推销公司，导致其频繁接到骚扰电话。对此，下列说法正确的是( ) ①张某发布李某身份证照片的行为侵犯了李某的肖像权 ②张某泄露李某私人电话号码的行为侵犯了李某的隐私权 ③张某在工作群发布的配文构成对李某名誉权的侵害 ④张某的行为均属于侵犯公民身份权的一般侵权行为 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 32.C 张某发布李某身份证照片是用于泄露个人信息、贬损名誉，不属于未经允许制作使用公开肖像的侵权情形，不构成侵犯肖像权，①排除。私人电话号码属于不愿为他人知晓的私密信息，张某擅自泄露给第三方导致李某被骚扰，侵犯了李某的隐私权，②正确。张某在单位工作群发布“品行不端者，大家共讨之”的不实负面评价，足以使李某的社会评价降低，构成对李某名誉权的侵害，③正确。身份权是基于特定身份产生的权利，张某的行为侵犯的是李某的人格权而非身份权，④排除。 33.(2026河北石家庄高三一模)“云上认养——认养一亩富硒稻田，当一年云农场主”。某村合作社推出助农项目，王某支付3980元购买一年期认养套餐，约定可通过24小时直播查看水稻生长，并提供线下插秧、收割体验活动、合作社定期寄送新米。认养半年后，当地遭遇持续性特大干旱，合作社未能按约定数量寄送秋收大米。据此，下列说法正确的是( ) ①“云上稻田”宣传属于要约邀请，具有法律约束力 ②认养合同签订后，王某依法取得该亩稻田的所有权 ③因干旱导致部分履约不能，合作社可部分免责 ④王某可与合作社协商变更交付数量或延长履行期限 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 33.D “云上稻田”宣传属于要约邀请，要约邀请本身没有法律约束力，①排除。我国农村土地所有权归集体所有，王某认养仅获得约定的新米、体验服务，并未取得稻田的所有权，②排除。持续性特大干旱属于不可抗力(不能预见、不能避免、不能克服的客观情况)，因不可抗力导致部分履约不能，合作社可依法部分免责，③正确。我国法律规定，合同双方协商一致可以变更合同内容，王某有权与合作社协商变更交付数量或履行期限，④正确。 34.(2026福建泉州高三三模)2025年，画家李某创作了一幅名为《梦幻DeepSeek》的画作，将其著作权转让给了收藏家张某。之后，张某将该画作进行高清扫描发表于某知名网站，并将该画作作者署名为张某本人，同时将该画作的图案进行修改，改变其风格，然后大量印制在笔记本、书签等文具上进行销售。对此，下列说法正确的是( ) ①张某发表画作不属于作品的合理使用，需要向李某支付相应的稿酬 ②张某的行为构成了侵权，需要承担停止侵害、赔礼道歉等民事责任 ③张某修改画作并印制进行销售，同时侵犯了李某的复制权与发行权 ④张某的行为同时侵犯了李某的署名权、修改权和保护作品的完整权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 34.D 根据材料，李某将画作的著作权转让给张某。而著作权分著作人身权和著作财产权，著作人身权是不可转让的，只有著作财产权才可转让。因此，张某只是获得了画作的著作财产权，著作人身权即署名权、修改权、发表权和保证作品完整权均仍属于李某。因此，在没有获得李某委托的情况下，不管是否合理使用，张某均不得擅自将作品发表，①排除。张某对作品图案进行修改，改变其风格，并署名为自己并发表，这侵犯了李某的署名权、修改权、发表权和保护作品完整权，需要承担停止侵害、赔礼道歉等民事责任，②④正确。复制权、发行权属于著作财产权，根据材料，李某已将画作的这两项权利转让给了张某，故张某将画作印刷销售行为未侵犯李某对画作的复制权、发行权，③排除。 35.(2026广西南宁高三二模)2019年底至2025年1月，张某开发并运营多款影视作品聚合App，通过“盗链”方式向公众直接提供7.2万余部视听作品的播放和下载服务。该App通过第三方技术解析服务，使用户无须跳转至原播出平台即可获取相关作品，且张某通过在App内发布收费广告实现营利。据此，下列分析正确的是( ) ①张某未经著作权人许可，盗播视听作品的行为已构成侵权 ②第三方提供技术解析服务，侵犯了著作权人的作品修改权 ③张某若向原平台支付费用，则属于对权利人作品的合理使用 ④相关权利人可以通过报警、起诉等途径维护自身合法权益 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 35.B 张某未经著作权人许可，通过“盗链”方式盗播视听作品，并向公众提供播放和下载服务，这种行为侵犯了著作权人的合法权益，构成侵权，相关权利人可以通过报警、起诉等途径维护自身合法权益，①④正确。第三方提供的技术解析服务使用户无须跳转至原播出平台即可获取相关作品，侵犯了著作权人的信息网络传播权，而非作品修改权，②排除。合理使用是法定情形，不以是否付费为判断标准。即使付费，只要是盗链、擅自提供作品播放下载，也不属于合理使用，而是侵权，③排除。 36.(2026广东高三模拟)2024年5月，甲与乙签订房屋买卖合同，乙向甲支付定金8万元，约定违约金10万元，约定10天后支付尾款并办理产权登记。5天后，甲瞒着乙将房屋以同等市场价卖给丙，且明确告知丙其已与乙订立房屋买卖合同一事。丙随即付清全款并办理房屋产权登记，但因丙要出国访学，双方约定丙回国后交付房屋。本案中( ) ①甲和乙的合同有效，但乙因未办理产权登记而未取得所有权 ②乙可以请求甲支付违约金10万元，同时要求返还定金8万元 ③甲和丙的合同因恶意串通损害第三人利益而无效 ④由于丙并非善意第三人，乙可对抗丙并取得房屋所有权 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 36.A 甲和乙的合同合法有效，但房屋所有权的转移以不动产登记为生效要件，乙未办理产权登记，所以未取得所有权，①正确。违约金与定金罚则不能并用，但守约方选择主张违约金时，仍可要求返还已付定金本金。甲收受乙的定金10万元后又将房屋卖给丙，属于违约行为，乙可以请求甲支付违约金10万元，同时要求返还定金8万元，②正确。甲并未隐瞒已售事实。丙以同等市场价购买并办理登记。无证据表明双方存在共同损害乙的恶意串通故意。甲和丙的合同是双方真实意思表示，且不存在法律规定的无效情形，合同有效，并非“因损害第三人利益而无效”，③排除。丙明知甲已与乙订立买卖合同，不属于善意第三人，丙已办理产权登记，基于不动产登记公信力取得所有权。乙对甲享有的债权不能对抗丙的物权，④排除。 37.(2026江西赣州高三二模)2025年8月，某三甲医院引进的AI辅助诊断系统因算法缺陷，对患者肺部CT影像的病灶识别出现严重偏差，导致患者延误治疗。患者家属将AI系统生产厂商与医院一同起诉。关于厂商的责任认定，下列说法正确的是( ) A.若厂商能证明系统已通过行业检测认证，则无需承担责任 B.只要AI系统存在缺陷并造成损害，无论厂商是否有过错，都应承担侵权责任 C.因医院未按操作手册定期校准系统，厂商可免除全部责任 D.厂商仅需承担部分责任，剩余责任由医院承担 37.B 产品侵权责任适用无过错责任原则。只要产品存在缺陷，且造成损害，生产者就要担责，不管生产者有没有过错，A排除。因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者承担无过错责任，即无论生产者是否存在过错，均需承担侵权责任，B正确。医院未按操作手册校准系统可能涉及医院自身过错，但并不能免除生产者因产品缺陷所应承担的责任，厂商仍需对产品本身的缺陷负责，C排除。产品责任中生产者承担的是无过错责任，并非仅承担部分责任，厂商与医院的责任划分属于另一法律关系，不能以此为由减轻厂商的法定责任，D排除。 38.(2026河南周口高三一模)近日，两名骑电动车的女生在汕头潮阳区街头遭恶狗追咬。据报道，其中一人跟腱被咬断。汕头市“潮阳发布”通报：肇事犬只主人杨某因未遵守养犬管理规定导致伤人，被公安机关依新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》拘留。下列说法正确的是( ) ①依法拘留倒逼养犬者履行安全管理义务 ②杨某因不积极赔偿被依法予以治安处罚 ③狗伤人案件适用过错推定侵权责任原则 ④杨某要付出治安处罚和赔偿的双重代价 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 38.B 杨某因未遵守养犬规定致伤人被拘留，这一处罚能警示养犬人必须履行安全管理义务(如牵绳、管控犬只)，①正确。材料明确说明杨某被治安处罚的原因是未遵守养犬管理规定导致伤人，而非“不积极赔偿”，②排除。个人饲养动物伤人适用无过错责任原则，③排除。杨某被公安机关拘留属于承担行政责任(治安处罚)，同时其伤人行为侵犯他人人身权利，还需要承担民事赔偿责任，因此要付出双重代价，④正确。 39.(2026陕西宝鸡高三二模)“北脑二号”脑机接口设备植入患者张某颅内后，出现以下情形： ①设备采集的神经信号被系统后台自动上传至云端，张某并不知情； ②设备电极材料发生降解，导致患者出现内感染并发症； ③张某发现设备说明书仅标注“可能存在排斥反应”，未提及电极降解风险。 经鉴定，电极材料降解属于设计缺陷，且该批次产品已有3例类似病例。据此，下列分析正确的是( ) A.张某可依据《中华人民共和国民法典》主张产品责任，但需证明设备生产者对电极降解存在过错，否则只能获得适当补偿 B.设备自动上传神经信号，因张某未明确反对，可视为默示同意，生产企业不承担侵权责任 C.张某可同时主张：电极降解致人身损害的产品责任、擅自上传信号的隐私权侵权责任，以及未充分告知风险的侵害知情权责任 D.若张某与医院签订的植入手术协议中约定“免除医院一切责任”，该约定有效，医院对术后感染不承担任何责任 39.C 产品责任适用无过错责任原则，张某无需证明生产者存在过错即可主张赔偿，A排除。神经信号属于个人隐私信息，上传云端须经明确同意,未明确反对不等于默示同意，企业擅自上传构成隐私权或个人信息侵权，B排除。电极缺陷致害可主张产品责任；私自上传信号侵犯隐私权；未完整告知风险侵害知情权，均可依法主张，C正确。合同中免除造成对方人身损害责任的格式条款，因免除自身人身损害侵权责任，违反法律强制性规定，属于无效条款，D排除。 40.(2026湖北宜昌高三二模)学生李某通过某网购平台与店铺老板张某签订手机买卖合同，约定“收货后7日内无质量问题不予退换”。李某收货后发现手机存在非人为故障，要求退货退款，张某以“已过7日”为由拒绝。后诉至法院，查明手机故障系出厂质量问题，最终支持李某的诉求。该案例说明( ) ①依法成立的合同不得违反法定强制性规定 ②李某因未核查质量及时退还手机也应担责 ③商品质量存在问题，张某需承担侵权责任  ④生产者售出瑕疵产品应承担质量担保责任 A.①② B.①③ C.①④ D.②④ 40.C 合同中约定“收货后7日内无质量问题不予退换”，实质上排除、限制了经营者法定的产品质量担保义务，违反了法律的强制性规定，①正确。本案中手机故障为出厂质量问题，并非李某人为损坏或使用不当导致，李某不存在任何过错，无需承担责任，②排除。李某与张某存在手机买卖合同关系，张某未按约定提供质量合格的手机，属于违约行为，应承担违约责任，不是侵权责任，③排除。手机存在出厂质量问题，说明生产者未提供符合质量标准的产品，违反了法定的产品质量担保义务，应对质量瑕疵承担相应责任，④正确。 41.(2026河北张家口高三一模)自2026年1月1日起，国家广播电视总局在全国开展对“AI魔改”视频传播乱象的专项治理。随着人工智能技术发展，不少短视频对经典影视作品进行“魔改”，例如：《甄嬛传》里的华妃向皇后请安后，跨上摩托绝尘而去；黛玉前一秒蹙眉垂泪，下一秒化身拳击手与宝玉对打；诸葛亮阵前怒斥王朗，一张嘴说的却是流利英文……对此现象，下列认识正确的是( ) ①魔改侵犯了著作权人的改编权、保护作品完整权、信息网络传播权等财产权 ②短视频平台作为生成内容的使用者和传播者，可能对其损害结果承担侵权责任 ③《三国演义》等经典著作保护期已届满，进入公共领域所有人都可以任意使用 ④擅自利用演员的知名度引流，或丑化角色形象进行魔改，会侵犯演员的肖像权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 41.D 保护作品完整权属于著作人身权，不属于财产权，①排除。短视频平台作为生成内容的使用者和传播者，如果其使用和传播的内容侵犯了他人的著作权等权利，根据相关法律规定，可能对其损害结果承担侵权责任，②正确。经典著作的著作财产权保护期届满后进入公共领域，但著作人身权(署名权、保护作品完整权等)仍受法律保护，不可以任意使用，③排除。未经许可使用演员肖像引流、丑化角色形象，侵犯了演员的肖像权，④正确。 42.(2026安徽安庆高三二模)随着生成式人工智能技术快速发展，部分创作者滥用AI工具，对经典影视、动画片等内容进行颠覆性篡改、魔性解构与低俗化改编。据此，下列判断正确的是( ) ①未经许可使用AI修改台词、重构剧情，侵犯了作者的著作人身权 ②运用魔改视频用于广告营销属于作品的合理使用，无须支付使用费 ③将经典作品中的人物形象进行低俗化改编，侵犯了表演者的肖像权 ④未获授权在平台播放AI视频并获利，侵犯了作者的信息网络传播权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 42.B 未经许可使用AI修改台词、重构剧情，侵犯了作者的修改权与保护作品完整权，均属于著作人身权，①正确。将魔改视频用于广告营销属于商业用途，不符合合理使用的法定情形，应取得许可并支付报酬，②排除。肖像权侵犯针对的是自然人本人的肖像，低俗化改编作品中的人物形象，侵犯的是原作者的著作权，而非表演者的肖像权，③排除。信息网络传播权是著作权人享有的，通过信息网络向公众传播作品并获利的权利，未获授权在平台播放AI篡改视频并获利，侵犯了作者的信息网络传播权，④正确。 43.(2026湖北高三二模)甲婚庆公司与乙新人约定：10月1日为乙提供婚礼现场布置服务，报酬2万元，违约金3000元，乙支付定金4000元，10月1日当天，甲公司车辆因城市早高峰严重拥堵未能按时到场，导致婚礼布置延误，乙遭受损失。下列说法正确的是(  ) ①甲公司未按约定履行合同义务，构成违约，应承担违约责任 ②城市早高峰属于不可抗力，甲公司可以免除全部责任 ③乙可以同时主张双倍返还定金和支付违约金，以弥补损失 ④乙有权要求甲公司赔偿因布置延误造成的合理损失 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 43.B 甲公司因交通拥堵未能按时到场履约，未按约定履行合同义务，构成违约，应当承担违约责任，①正确。城市常规早高峰属于可预见、可规避的商业风险，并非不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力，甲公司不能免责，②错误。民法典明确规定，定金罚则与违约金不能同时主张，二者只能择一适用，③错误。一方违约造成对方损失的，守约方有权要求赔偿违约导致的合理损失，④正确。 44.(2026贵州毕节高三二模)2025年以来，AI软件多了“退款神器”的名头。发霉的水果、破裂的镜子、洒掉的奶茶，多是部分消费者对AI软件下达指令，生成相应的伪造图片后，再声称货品存在质量问题，以此申请售后处理，骗取退款，在社会上引起错误示范效应。这些行为( ) ①违反公序良俗，滥用民事主体权利 ②扰乱市场秩序，违背平等交易原则 ③既失德也违规，侵犯商家合法权益 ④为利己而损人，承担相应刑事责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 44.A 消费者利用AI技术伪造证据，属于滥用权利，违背了公序良俗的原则，①正确。虽然该行为确实扰乱了市场秩序，主要问题在于违背诚信原则，没有体现平等原则，②排除。消费者行为既违背道德，也违反相关法律法规，确实侵犯了商家的合法权益，③正确。根据题目描述，此类行为属于民事违法，尚未达到刑事犯罪程度，④排除。 45.(2026河南开封高三模拟)某小区业主陈女士为了停车方便，擅自修改了其与业主翟女士车位的中间区分线，导致翟女士的车位“缩水”，二人发生争执。后经人民法院判决，陈女士败诉。对此，下列说法正确的是( ) ①公民行使权利时不应该超过正当界限 ②翟女士对车位的用益物权因陈女士的行为受到侵害 ③翟女士可以要求陈女士恢复车位原状以维护合法权益 ④物业公司应当对二者纠纷承担无过错侵权责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 45.A 材料中陈女士擅自改动其与翟女士车位的中间分界线，导致翟女士的车位“缩水”，这本质上是对翟女士所有权范围的非法变更，启示公民在行使自身权利时不应超出正当界限，①正确。陈女士的行为侵害的是翟女士的相邻权、所有权、使用权，而不是用益物权，②错误。翟女士可以要求陈女士恢复车位原状以维护合法权益，③正确。材料未提及物业划分不当或管理失职，物业公司承担无过错侵权责任说法错误，④错误。 46.(2026四川宜宾高三二模)某金融借款合同中，四家公司作为保证人与债权人签订了《保证合同》，明确约定各自按25.51%、8.16%、15.31%、30.61%的特定份额对9800万元借款承担连带保证责任。后债权人将该笔债务拆分为7800万元和2000万元分别转让，其中2000万元债权已另案诉讼。对此，下列分析正确的是( ) A.按照合同法有关规定，保证人须按合同约定份额9800万元承担保证责任 B.所有保证人就全部9800万元债务承担保证责任，不受合同约定份额的限制 C.若2000万元债权已在另案诉讼，则保证人对该部分债务不再承担保证责任 D.债权转让未经保证人书面同意，则保证合同失效，保证人不再承担保证责任 46.A 根据《民法典》规定，同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照约定的保证份额承担保证责任。本案中，四家公司明确约定了各自对9800万元债务的承担份额，属于按份共同保证。因此，各保证人仅在其约定份额内承担保证责任，债权人只能按份额主张权利，A入选。四家公司明确约定了各自对9800万元债务的承担份额，各保证人仅在其约定份额内承担保证责任，债权人只能按份额主张权利，B排除。2000万元债权另案诉讼，仅代表该部分债权正在通过司法程序主张，不代表保证人责任消灭。保证人对该2000万元部分，仍应在其约定份额内承担保证责任，C排除。一般来讲，债权转让无需保证人书面同意，仅需通知保证人，保证合同不失效，保证人仍需在原保证范围内承担责任，D排除。 47.(2026河北承德高三一模)某小区业主张某因欠交物业费，被物业公司禁止使用单元电梯及门禁系统；业主徐某某以房屋厨房设计不合理、排烟倒灌为由，拒绝支付3年多的物业费，均引发诉讼。 法理依据：最高人民法院发布物业服务合同纠纷典型案例，明确裁判规则：物业服务人不得采取限制门禁、电梯使用等方式催交物业费；业主以房屋设计不合理等质量问题为由拒交物业费的主张，法院不予支持。 法院对两起案件的合理判决是( ) ①徐某某胜诉，可主张用房屋维修费用抵销物业费 ②张某败诉，需立即支付欠交物业费 ③徐某某败诉，需向物业公司支付拖欠物业费 ④张某胜诉，物业公司需恢复其门禁、电梯使用功能 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 47.D 物业服务人不承担房屋设计质量的责任，徐某某无权主张用房屋维修费用抵销物业费，该诉求不会被法院支持，①错误。张某欠交物业费构成违约，但物业公司采取限制门禁、电梯使用的方式催交物业费违反法律规定，法院会支持张某恢复设施使用的诉求，同时物业公司可另行主张物业费，不会仅判决张某败诉，②错误。房屋设计不合理属于开发商责任范畴，与物业服务人义务无关，徐某某以此拒交物业费缺乏法律依据，应败诉并支付拖欠物业费，③正确。物业公司以限制门禁、电梯使用的方式催交物业费违反最高法明确的裁判规则，法院应支持张某恢复门禁、电梯使用功能的诉求，④正确。 48.(2026浙江高三二模)淘宝商家蔡某宣称所售手机“全新未激活未拆封”且承诺“假一赔十”。王先生下单付款后，在使用过程中发现手机异常发热、耗电快。经手机品牌官方售后检测，该手机内外串码不一致且有维修记录，并非原装正品。下列说法中正确的是(  ) A.王先生可要求蔡某继续履行，更换正品手机 B.蔡某作出的“假一赔十”承诺属于合同要约 C.蔡某故意隐瞒真实情况，该手机买卖合同无效 D.“假一赔十”加重一方义务，违背了公平原则 48.B 商家交付假货构成根本违约，合同目的无法实现，不适用继续履行，可主张退货、赔偿等，A排除。商家公开“假一赔十”内容具体确定，属希望订立合同的要约，B正确。因欺诈、 胁迫导致当事人意思表示不真实，会使得合同存在瑕疵或者效力 处于不确定状态，不能产生当事人预期的法律约束力，并非无效，C排除。“假一赔十”为商家自愿承诺，未显失公平，具有约束力，D排除。 49.(2026河北保定高三一模)某养殖场从事肉牛规模化养殖。牛棚产生的持续噪声与牛粪排泄物散发的刺鼻臭味让附近居民苦不堪言。附近居民向法院提起诉讼，要求该养殖场停止养殖经营。法院判决驳回了该诉求，但要求该养殖场加装隔音设施、建立粪污清理制度，并通过回访巩固整改成效。对此，下列说法正确的是( ) ①法院驳回附近居民的诉求旨在保护养殖场的经营权 ②法院的判决遵循了有利生产、方便生活的原则 ③法院回访整改情况属于对合同履行的必要监督措施 ④相邻各方行使权利应注意界限，过度主张可能滥用权利 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 49.C 法院驳回附近居民要求养殖场停止经营的诉求，并非单纯为了保护养殖场的经营权，法院的判决是基于利益平衡原则，在维护居民环境权益的同时，避免对养殖场造成过度损害，①排除。法院的判决避免对养殖场造成过度损害，体现了有利生产、方便生活的相邻关系处理原则，②入选。法院回访是对侵权责任判决履行的监督，而非合同履行，③排除。权利行使须以不损害他人合法权益为界，养殖场的噪声和臭味虽然侵犯了居民的合法权益，但是居民要求停止生产的诉求属于过度主张，构成权利的滥用，④入选。 50.(2026重庆高三模拟)2021年3月，张某与某装修公司签订装修合同，约定使用“E0级环保板材”，工期90天，并约定违约方应支付合同总价20%的违约金，张某向装修公司支付了定金2万元｡后因该地突发公共卫生事件实行全域静态管理28天，导致装修停工｡复工后，张某发现部分板材实为普通E1级板材，并未按约定期限完成装修，张某要求装修公司承担违约责任并赔偿损失｡下列分析正确的是( ) ①公共卫生事件属于不可抗力，装修公司可主张减免工期延误的违约责任 ②装修公司以普通板材冒充环保板材，侵犯了张某的自主选择权 ③若张某选择适用定金罚则，则不能再要求装修公司赔偿损失 ④因合同已约定20%违约金，张某可主张违约金或双倍返还定金 A.①③ B.①④ C.②③ D.③④ 50.B 根据法律规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。突发公共卫生事件属于不可抗力，装修公司因该事件导致工期延误，可主张减免相应违约责任，①正确。装修公司以普通板材冒充“E0级环保板材”，未按约定提供符合质量要求的商品，侵犯的是张某的知情权，而非自主选择权，②错误。根据《民法典》，定金与损失赔偿可以并存。若定金不足以弥补损失，张某仍可主张赔偿超过定金部分的损失，③错误。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，④正确。 19 / 19 学科网（北京）股份有限公司 $ 2027版 - 高中政治·疯狂选择题-单元版 选择性必修2 《法律与生活》 1.第一单元 民事权利与义务 50个选择题 选自2026模拟题 ---- 学 生 版 ---- 1.(2026湖北高三二模)2024年1月1日，张某将一套自有商品住房出租给李某，合同约定租期3年，李某按时支付租金后入住。2025年12月1日，张某因资金周转需要，在未提前告知李某的情况下，将该套房屋出售给不知情的王某，并完成过户登记。王某取得房屋所有权后，要求李某立即搬离房屋。关于本案，下列说法正确的是( ) ①张某未告知李某就卖房，构成侵权，应承担赔偿责任 ②张某与王某的房屋买卖合同因侵害李某的权益而无效 ③按照合同，李某有权继续承租该房屋至租期届满 ④王某已经取得房屋所有权，有权要求李某立即搬离 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 2.(2026河北沧州高三一模)2023年3月，舒某入住一家民宿。2024年8月，舒某发现自己在该民宿内的私密视频被剪辑后发布到境外网站。舒某立即向公安机关报案，但因该民宿经过重新装修，未能查明偷拍人。其间，舒某因情绪低落、精神紧张多次到医院就诊。后舒某起诉至法院要求民宿经营者权某赔偿医疗费、精神损害抚慰金等。关于本案，下列说法正确的是( ) ①舒某和民宿经营者建立了合同关系，合同对双方均具有法律约束力 ②权某未能尽到安全保障义务，舒某的隐私权被侵犯 ③因未能查明偷拍人，权某应承担无过错侵权责任 ④舒某未能尽到注意义务，也应承担一定的责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 3.(2026湖北高三模拟)某摄影师王某拍摄了一组城市风光原创摄影作品，发布于个人摄影平台。某地理杂志选用并刊登了王某的2张照片。某自媒体公司未经王某许可，对照片进行裁剪，用于某食品公司的广告宣传。王某发现后，将杂志社以及涉事公司诉至人民法院。对此，下列判断正确的是( ) ①地理杂志如果已支付报酬并注明署名，则属于法定许可，不构成侵权 ②自媒体公司擅自裁剪照片用于商业广告，侵犯了王某的修改权和复制权 ③食品公司作为广告主，与自媒体公司构成共同侵权，应承担连带责任 ④王某应当在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内提起诉讼 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 4.(2026陕西西安高三一模)下列行为中，属于符合著作权规定的是( ) ①老师张某从已出版散文集中节选片段编入教案，用于本班课堂教学，没有经作者许可也没有付费 ②老师张某还将该散文片段汇编成校本读物，向学生收取工本费 ③学校图书馆应学生科研需求，复印王某已发表专著的3个章节供个人参考，没有经作者许可也没有付费 ④学校校刊未经作者许可，转载其发表在地方报刊的杂文且未付费 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 5.(2026陕西西安高三一模)2025年7月，果农陈某通过微信向水果批发商郑某发送消息：“今年自家种植的富士苹果成熟，每斤3元，10月上旬交货，可供应5000斤，一周内答复有效。”郑某看到消息后，次日回复：“同意此价格与供货量，需在9月下旬交货。”陈某未回复。9月中旬，当地突遭罕见冰雹灾害，陈某果园苹果大面积受损。关于本案，下列说法正确的是( ) ①陈某的微信消息内容具体确定，构成要约 ②郑某的回复未改变要约实质内容，构成承诺 ③冰雹灾害属于不可抗力，可免除陈某违约责任 ④郑某的回复改变原要约核心条款，构成新要约 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 6.(2026山东烟台高三模拟)2025年，北京市通州区人民法院审结北京市首例AI侵犯著作权刑事案件：罗某某等4人及涉案公司经共谋，通过AI篡改他人美术作品，制成拼图累计售出3000余件，非法获利27万余元，相关人员及单位均获刑。下列表述错误的是( ) ①本案中相关人员及单位已承担刑事责任，可不用再承担民事责任 ②罗某某等人通过AI篡改他人美术作品制作拼图侵犯了原创作者的改编权 ③利用AI对原作进行简单微调而形成的衍生作品不能视为新作品，可能涉及侵权 ④判断AI调整后的内容是否侵权，关键在于其是否实质性再现了原作品的独创性表达 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 7.(2026广东高三模拟)游戏主播张某与粉丝王某达成口头约定，由王某提供游戏账号，张某代为托管、代练。后王某未继续付费，张某未经王某同意，登录账号将大量稀有装备、虚拟道具恶意丢弃、销毁。关于本案，下列说法正确的是( ) ①本案属于财产关系纠纷，民事法律关系客体是虚拟财产 ②张某违反合同约定，应当依法承担赔偿损失等违约责任 ③张某主观故意侵害他人财产权益，符合一般侵权责任构成要件 ④王某未继续付费，属于违约行为，可免除主播的全部赔偿责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 8.(2026河北保定高三一模)王某与甲装修公司签订合同，约定由甲公司为其新房装修，且必须使用王某指定的某品牌环保板材，王某支付定金20000元。双方同时约定，任何一方违约，需向守约方支付违约金30000元。施工过程中，王某发现甲公司擅自将合同中约定的环保板材更换为普通板材，该公司辩称更换的板材也符合环保标准，且颜色更贴合装修风格。双方争执未果，王某遂诉至法院。下列说法正确的是( ) ①本案的民事法律关系客体是装修劳务行为 ②甲公司更换板材违背全面履行原则，应承担违约责任 ③王某可要求甲公司双倍返还定金，并支付违约金 ④装修合同因甲公司缺乏真实意思表示而无效 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 9.(2026湖南衡阳高三模拟)周某故意用石块追打刘某饲养的宠物猫，受惊的猫慌乱逃窜时撞翻路边吴某的花盆，砸损楼下停放的林某车辆。林某要求赔偿遭拒后，将周某的姓名、手机号、清晰监控录像发布至网络，导致周某被大量陌生网民骚扰、辱骂。下列判断正确的是( ) ①因损害由第三人周某故意造成，刘某可以不承担或者减轻责任 ②无论刘某有无过错，林某均只能向饲养人刘某主张全部赔偿 ③林某擅自发布他人信息与视频，侵犯周某隐私权与个人信息权益 ④林某的行为属于正当维权，无需承担任何民事侵权责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 10.(2026广西桂林高三模拟)2026年3月，知识产权保护：某设计师为“爱达·花城号”邮轮设计外观图案，未约定著作权归属，邮轮公司使用图案并申请外观专利。设计师主张权利，邮轮公司以“委托设计、职务作品”为由拒认。下列正确的是( ) ①未约定著作权归属，著作权归设计师，邮轮公司擅自使用属侵权 ②委托设计著作权归委托人(邮轮公司)，公司使用合法，不侵权 ③邮轮公司申请专利侵犯设计师著作权，应撤销专利并赔偿 ④设计师可要求邮轮公司停止使用、公开赔礼道歉、赔偿经济损失 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 11.(2026广西桂林高三模拟)2026年3月，校园生态劳动被纳入“十五五”规划实践内容。某校学生在校园种植区劳作时，被松动的宣传栏砸伤(学校未及时检修)。花去医疗费8000元，家长要求赔偿，学校以“学生自愿参与、属自甘风险”为由拒赔。下列正确的是( ) ①学生属限制民事行为能力人，学校未尽安全保障义务，应承担侵权责任 ②校园劳作属自甘风险，学校无过错，无需承担任何责任 ③家长可要求学校赔偿医疗费、护理费、交通费等合理费用 ④学生自身有过错，应减轻学校责任，学校承担次要责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 12.(2026广西柳州高三模拟)为迎接毕业季，某图文店在其微信公众号发布公告：“即日起，预存100元定金，便可以5元购买原价800元的‘毕业纪念册制作’套餐，并额外获赠精修照片5张。限量50名，以定金支付成功为准。”高三学生小陈在线支付100元，收到店铺系统回复“定金支付成功，优惠资格已定”。当小陈携素材到店制作时，却被告知因原材料成本大涨，该优惠已取消，只能按原价提供服务。下列说法正确的是( ) ①图文店发布的公告构成要约邀请，因其是向不特定的学生群体发出的宣传 ②小陈支付的100元在法律上属于预付款，图文店只需返还100元即可 ③图文店单方取消优惠构成违约，小陈有权要求其双倍返还定金共200元 ④该公告内容包含具体确定的信息，应视为要约，小陈支付定金构成承诺 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 13.(2026四川凉山高三二模)张某在健身房进行动感单车训练时，车把固定装置突然断裂致其严重摔伤，构成八级伤残。经鉴定，事故原因为器材存在产品质量缺陷且安装不规范。该单车由健身房向先锋体育器材公司采购，由迅捷安装服务公司负责安装。张某将三方诉至法院要求赔偿。关于本案，下列判断正确的是( ) ①本案属于产品缺陷与安装不当共同导致的侵权纠纷 ②安装公司如果能提供安装记录即可免除赔偿责任 ③张某身体健康权受损，可依法主张精神损害赔偿 ④健身房、器材公司、安装公司都应承担连带赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 14.(2026四川凉山高三二模)王某因生意周转需要，以自己收藏的一套古代玉器为质押，向古董商刘某借款80万元，期限一年，并签订《质押借款协议》，双方约定：若王某到期无法偿还借款，刘某有权依法以该玉器折价或拍卖，变卖后的价款优先受偿。半年后，王某因车祸不幸去世，刘某在借(还)款期限未届满时，将该玉器送至拍卖行拍卖。王某的儿子对此提出异议，准备通过法律途径维权。对此，下列说法正确的是( ) ①《质押借款合同》是以其记载内容证明双方的权利义务关系，属于书证 ②刘某在借款期限未满时擅自拍卖质押玉器，违反了合同约定和诚信原则 ③该套玉器作为动产质押物，其所有权自合同签订时起已由王某转移至刘某 ④王某去世后，其与刘某的借款合同自动终止，刘某应立即返还古代玉器 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 15.(2026贵州高三模拟)小郑在朋友圈转发一篇未经证实的文章，称某食品公司“使用工业原料”。后该公司证实此为谣言并发表声明，小郑迅速删除了朋友圈并道歉。在此事件中，小郑(  ) ①作为转发者，应当对其造成的损害承担侵权责任 ②及时删除并道歉，可以免除其法律责任 ③并非谣言原创者，因此无需承担任何法律责任 ④及时采取补救措施，可以依法减轻其法律责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 16.(2026福建厦门高三二模)王某与某装修公司签订《室内墙面粉刷合同》。验收时，王某发现电视机屏幕有裂痕，认为是装修公司施工不当所致，要求赔偿。装修公司对此予以否认。后王某在多个互联网平台发文称“装修公司故意损坏客户电视机”“大家务必避开无良商家××”。装修公司以王某恶意贬损其商誉造成重大经济损失为由诉至法院。关于本案，下列分析正确的是( ) A.王某的网络评价行为属于合同纠纷的法定救济方式，受法律保护 B.关于电视机屏幕损坏的责任确定，应先推定装修公司承担过错责任 C.若王某行使民事权利时超越正当的界限，则侵犯装修公司的名誉权 D.装修公司的经济损失与网络评价存在必然因果，王某应承担赔偿责任 17.(2026重庆高三模拟)(改编题)周某与郑某是楼上楼下邻居。周某在家中饲养宠物犬，犬吠声经常在深夜影响郑某休息。郑某多次沟通无果后，在业主群中发布“周某素质低下、道德败坏”等言论。对此，下列说法正确的是( ) ①周某有权在自家饲养宠物，但应采取措施避免影响他人 ②郑某在业主群中发布言论，属于正当行使监督权 ③周某应承担侵权责任，排除对郑某生活安宁的妨害 ④郑某的言论属于正常表达诉求，不构成侵权 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 18.(2026黑龙江吉林高三二模)A公司获得某热门电视剧的独占许可后不久，发现用户可通过某品牌汽车车载屏幕上的APP观看该剧，但A公司并未授权该APP。在该案中(  ) *注：独占许可系被许可方在合同约定的时间和地域范围内，享有完全排他的使用权。 ①车载APP开发商并非内容制作者，不构成侵权 ②车辆生产厂商无需承担侵权责任，因其仅提供硬件支持 ③A公司拥有独占许可意味着可在全球范围内永久独家使用该剧 ④车载APP开发商侵犯A公司的信息网络传播权，应赔礼道歉，赔偿损失 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 19.(2026黑龙江吉林高三二模)老李家的树木枝繁叶茂，影响道路交通，邀请小钱帮忙剪枝，小孙负责举牌提醒过路人注意安全。60岁的赵老太搭乘摩托车经过时，司机不听赵老太和小孙劝阻，执意通行，导致赵老太受伤。赵老太事后得知，摩托车司机系非法营运。为求医疗费，她把司机、老李、小钱和小孙都告上了法庭。此案中负有责任的人包括(  ) ①所有被告人，他们的行为与赵老太受伤存在因果关系 ②司机，明知砍树现场存在危险仍然冒险经过，侵犯赵老太的健康权 ③老李，对其所有的树木负有管理的义务，砍树时有责任采取防范措施 ④赵老太，作为限制民事行为能力人选择非法营运摩托车，存在安全隐患 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 20.(2026河北廊坊高三一模)李某与张某系前后院邻居，李某在自家后院搭建高3米的封闭式储物棚 (已办理合法建设手续)，导致张某家前院采光时间从每日5小时缩减至1.5小时，且储物棚顶部雨水直接排向张某家宅基地边界，造成地面常年潮湿。张某多次要求李某整改，李某以“储物棚建设合法且未超出自家宅基地范围”为由拒绝。据此，下列说法符合法律规定的是( ) ①李某搭建储物棚系合法行使财产所有权，未侵犯张某的相邻权 ②张某有权要求李某拆除储物棚以恢复采光，无需承担任何补偿 ③李某应采取安装排水管道等措施避免雨水侵害，遵循相邻关系处理原则 ④若张某因采光受限和地面潮湿遭受损失，有权要求李某承担赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 21.(2026河北廊坊高三一模)党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，要“使社会主义法治国家建设达到更高水平”，大力建设法治经济、信用经济，打造市场化法治化国际化一流营商环境。下列微案例与该要求相契合的是( ) ①某省修订《优化营商环境条例》，明确行政机关不得随意设置市场准入隐性壁垒，对涉企执法实行“首违不罚”清单制 ②某市政府为扶持本地重点产业发展，出台专项政策给予税收返还，要求企业承诺5年内不迁出本地 ③某行业协会建立企业信用档案，对守信企业授予“诚信示范单位”称号并向社会公示，引导市场资源向守信主体集中 ④某企业为保障供应链稳定，与合作方签订长期合同，约定若一方违约需支付高额违约金，同时要求供应商必须使用本地原材料 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 22.(2026江西九江高三模拟)2025年9月，周先生在路上捡到李女士不慎遗失的手机。李女士电话联系周先生后，说明了相关情况。周先生同意返还，并将手机存放于地铁站口未上锁的自己的电动自行车后备箱内，后因自身事务未及时返还。李女士多次联系周先生未果后报警，警方介入时发现手机已不翼而飞。李女士要求周先生赔偿损失，双方协商未果。关于本案，下列说法正确的是( ) A.手机系因第三人行为丢失，损失应由第三人承担 B.拾得李女士遗失的手机后，周先生负有妥善保管义务 C.周先生并无侵占故意，无须对手机丢失承担赔偿责任 D.李女士对手机遗失存在过错，应自行承担全部损失 23.(2026安徽高三一模)甲某发现某智能科技公司未经许可，使用其声音并通过人工智能技术进行处理，生成商业广告进行传播，遂以该公司侵犯人格权为由提起诉讼。人民法院认定，经人工智能技术处理的声音仍属于声音权益的保护范围。 《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条  自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。 第一千零二十三条  第2款对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。 下列选项中，对本案分析正确的是( ) ①自然人声音作为人格特征之一，对其进行任何技术处理均构成侵权 ②声音权益属于人格权范畴，未经许可使用他人声音则可能构成侵权 ③人工智能技术处理后的声音已脱离自然人特征，不再受到法律保护 ④人民法院的判决体现了法律对人格权的保护，兼顾技术发展与权益平衡 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 24.(2026陕西咸阳高三二模)小马于2026年3月1日在某网购平台下单购买一台平板电脑，支付价款7800元，平台显示“订单提交成功”。3月4日，商家以“该型号已售罄”为由取消订单。小马要求继续发货或赔偿部分价款，商家拒绝。下列说法正确的是( ) ①商家发布商品信息属于要约，小马提交订单构成承诺，合同成立 ②若平台规则规定“商家有权取消缺货订单”，则该规则有效，商家行为合法 ③小马有权要求商家继续履行合同，若商家确实无货，可要求其赔偿损失 ④商家以“售罄”为由取消订单，属于不可抗力，可免除违约责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 25.(2026海南高三模拟)郑某向家具厂订购餐桌，约定由家具厂合作的司机田某送货上门，运费由郑某收货时支付。田某按约定送达并完成交付，郑某却以餐桌漆面有划痕为由拒付运费。下列说法正确的是( ) ①郑某可向家具厂主张违约责任   ②田某未履行义务，无权索要运费 ③郑某需向田某支付约定的运费  ④田某应赔偿餐桌漆面瑕疵的损失 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 26.(2026福建福州高三二模)体现汉藏民族友好情谊的《步辇图》，其数字化作品已取得国际标准书号，并通过“数字艺术馆”平台以数字出版形式发行。对下列行为判断正确的是(  ) A.“公司购买后用于企业网站供访客下载”不构成侵权 B.“未经授权将作品制成壁画挂在自家客厅”构成侵权 C.“教师在课上投影该作品供学生鉴赏”属于作品合理使用 D.“购买后将该作品改编为视频上传至网络”属于合法使用 27.(2026江苏高三一模)讨价还价是咱们老百姓的日常。王大妈旅游时看中了一款扇子，于是和摊主有了如图中的对话。 下列对此认识正确的是( ) A.王大妈应当购买因为她已作出承诺 B.王大妈要约邀请的内容构成新要约 C.摊主的话侵犯了消费者的人格尊严 D.摊主作出的承诺立即具备法律效力 28.(2026河北邯郸高三模拟)李某于2018年创作了以“志怪”为主题的5个手绘美术作品。2019年，她将作品公开发表至一个原创绘画社交网站上。2022年3月，李某将该系列美术作品的著作权转让给余某。余某于同年4月向贵州省版权局申请了版权登记，并获许通过。后余某意外发现其中一幅作品被M公司印在了其销售的一款户外产品的外包装上。该产品外包装上使用的图样与余某拥有版权的美术作品相同。对此，下列认识正确的是( ) A.M公司侵犯了余某对该作品依法享有的复制权和发行权 B.著作权保护以取得版权登记为前提，余某的著作权受法律保护 C.该系列手绘美术作品已公开，M公司的行为属于对该作品的合理使用 D.法律对余某的著作财产权的保护期截止时间是2072年4月 29.(2026宁夏高三一模)2025年冬季供暖开始后，北京市某区居民张女士发现，自家的卫生间暖气片始终冰凉，随后找来物业与供暖公司排查。原来是三楼业主M擅自截断了卫生间共用暖气管路，导致家住二楼的张女士家卫生间供暖中断。张女士与三楼业主M协商，要求其恢复共用暖气管路，可三楼业主M却以各种理由予以拒绝。双方协商无果，张女士就将三楼业主M诉至北京市某区人民法院。关于本案，下列分析正确的是( ) ①业主对其建筑物享有占有、使用、收益和处分的权利，不存在影响他人 ②业主行使权利不得危及建筑物的安全、不得损害其他业主的合法权益 ③业主M的行为违反了相邻关系及业主对共有部分合理使用的规定 ④业主M的行为导致楼下住户正常采暖权益受损，必须赔礼道歉 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 30.(2026河南开封高三二模)2013年，昌某与朱某等47户村民签订《土地承包经营权流转合同》，约定昌某租用村民土地种植水稻、小麦等农作物，租期至2025年。后来，昌某经营不善，到2025年6月仍拖欠村民2023年至2024年的土地承包费，部分村民担心昌某会撤场且不支付土地承包费，遂阻止昌某收割小麦，双方矛盾激化。本案中( ) ①案涉土地承包经营权流转合同合法，双方应全面履行合同义务 ②村民为了维护自身物权的合法利益，有权利阻止昌某收割小麦 ③村民将土地流转，实质是通过用益物权来发挥土地的使用价值 ④昌某通过合同取得土地承包经营权，成为土地所有权合法主体 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 31.(2026陕西高三模拟)甲驾驶两轮电瓶车途经某村一路段时,乙饲养的黑色大型犬追逐电瓶车,导致甲受惊吓摔倒，膝关节受伤。后经鉴定,甲膝关节构成十级伤残。甲提起诉讼,请求乙赔偿损失。下列说法正确的是( ) ①乙饲养的犬只并未直接接触甲,无需承担侵权责任 ②乙即便能够证明已尽到管理职责,也仍需承担侵权责任 ③甲的生命权受到明显侵害,有权提起诉讼请求赔偿 ④甲受伤与乙饲养的犬只存在因果关系,乙应承担侵权责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 32.(2026河南许昌高三三模)张某与李某因工作纠纷产生矛盾，张某为泄愤，在单位内部工作群发布了李某的身份证照片，并配文“品行不端者，大家共讨之”。随后，李某发现自己的私人电话号码被张某泄露给多个推销公司，导致其频繁接到骚扰电话。对此，下列说法正确的是( ) ①张某发布李某身份证照片的行为侵犯了李某的肖像权 ②张某泄露李某私人电话号码的行为侵犯了李某的隐私权 ③张某在工作群发布的配文构成对李某名誉权的侵害 ④张某的行为均属于侵犯公民身份权的一般侵权行为 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 33.(2026河北石家庄高三一模)“云上认养——认养一亩富硒稻田，当一年云农场主”。某村合作社推出助农项目，王某支付3980元购买一年期认养套餐，约定可通过24小时直播查看水稻生长，并提供线下插秧、收割体验活动、合作社定期寄送新米。认养半年后，当地遭遇持续性特大干旱，合作社未能按约定数量寄送秋收大米。据此，下列说法正确的是( ) ①“云上稻田”宣传属于要约邀请，具有法律约束力 ②认养合同签订后，王某依法取得该亩稻田的所有权 ③因干旱导致部分履约不能，合作社可部分免责 ④王某可与合作社协商变更交付数量或延长履行期限 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 34.(2026福建泉州高三三模)2025年，画家李某创作了一幅名为《梦幻DeepSeek》的画作，将其著作权转让给了收藏家张某。之后，张某将该画作进行高清扫描发表于某知名网站，并将该画作作者署名为张某本人，同时将该画作的图案进行修改，改变其风格，然后大量印制在笔记本、书签等文具上进行销售。对此，下列说法正确的是( ) ①张某发表画作不属于作品的合理使用，需要向李某支付相应的稿酬 ②张某的行为构成了侵权，需要承担停止侵害、赔礼道歉等民事责任 ③张某修改画作并印制进行销售，同时侵犯了李某的复制权与发行权 ④张某的行为同时侵犯了李某的署名权、修改权和保护作品的完整权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 35.(2026广西南宁高三二模)2019年底至2025年1月，张某开发并运营多款影视作品聚合App，通过“盗链”方式向公众直接提供7.2万余部视听作品的播放和下载服务。该App通过第三方技术解析服务，使用户无须跳转至原播出平台即可获取相关作品，且张某通过在App内发布收费广告实现营利。据此，下列分析正确的是( ) ①张某未经著作权人许可，盗播视听作品的行为已构成侵权 ②第三方提供技术解析服务，侵犯了著作权人的作品修改权 ③张某若向原平台支付费用，则属于对权利人作品的合理使用 ④相关权利人可以通过报警、起诉等途径维护自身合法权益 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 36.(2026广东高三模拟)2024年5月，甲与乙签订房屋买卖合同，乙向甲支付定金8万元，约定违约金10万元，约定10天后支付尾款并办理产权登记。5天后，甲瞒着乙将房屋以同等市场价卖给丙，且明确告知丙其已与乙订立房屋买卖合同一事。丙随即付清全款并办理房屋产权登记，但因丙要出国访学，双方约定丙回国后交付房屋。本案中( ) ①甲和乙的合同有效，但乙因未办理产权登记而未取得所有权 ②乙可以请求甲支付违约金10万元，同时要求返还定金8万元 ③甲和丙的合同因恶意串通损害第三人利益而无效 ④由于丙并非善意第三人，乙可对抗丙并取得房屋所有权 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 37.(2026江西赣州高三二模)2025年8月，某三甲医院引进的AI辅助诊断系统因算法缺陷，对患者肺部CT影像的病灶识别出现严重偏差，导致患者延误治疗。患者家属将AI系统生产厂商与医院一同起诉。关于厂商的责任认定，下列说法正确的是( ) A.若厂商能证明系统已通过行业检测认证，则无需承担责任 B.只要AI系统存在缺陷并造成损害，无论厂商是否有过错，都应承担侵权责任 C.因医院未按操作手册定期校准系统，厂商可免除全部责任 D.厂商仅需承担部分责任，剩余责任由医院承担 38.(2026河南周口高三一模)近日，两名骑电动车的女生在汕头潮阳区街头遭恶狗追咬。据报道，其中一人跟腱被咬断。汕头市“潮阳发布”通报：肇事犬只主人杨某因未遵守养犬管理规定导致伤人，被公安机关依新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》拘留。下列说法正确的是( ) ①依法拘留倒逼养犬者履行安全管理义务 ②杨某因不积极赔偿被依法予以治安处罚 ③狗伤人案件适用过错推定侵权责任原则 ④杨某要付出治安处罚和赔偿的双重代价 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 39.(2026陕西宝鸡高三二模)“北脑二号”脑机接口设备植入患者张某颅内后，出现以下情形： ①设备采集的神经信号被系统后台自动上传至云端，张某并不知情； ②设备电极材料发生降解，导致患者出现内感染并发症； ③张某发现设备说明书仅标注“可能存在排斥反应”，未提及电极降解风险。 经鉴定，电极材料降解属于设计缺陷，且该批次产品已有3例类似病例。据此，下列分析正确的是( ) A.张某可依据《中华人民共和国民法典》主张产品责任，但需证明设备生产者对电极降解存在过错，否则只能获得适当补偿 B.设备自动上传神经信号，因张某未明确反对，可视为默示同意，生产企业不承担侵权责任 C.张某可同时主张：电极降解致人身损害的产品责任、擅自上传信号的隐私权侵权责任，以及未充分告知风险的侵害知情权责任 D.若张某与医院签订的植入手术协议中约定“免除医院一切责任”，该约定有效，医院对术后感染不承担任何责任 40.(2026湖北宜昌高三二模)学生李某通过某网购平台与店铺老板张某签订手机买卖合同，约定“收货后7日内无质量问题不予退换”。李某收货后发现手机存在非人为故障，要求退货退款，张某以“已过7日”为由拒绝。后诉至法院，查明手机故障系出厂质量问题，最终支持李某的诉求。该案例说明( ) ①依法成立的合同不得违反法定强制性规定 ②李某因未核查质量及时退还手机也应担责 ③商品质量存在问题，张某需承担侵权责任  ④生产者售出瑕疵产品应承担质量担保责任 A.①② B.①③ C.①④ D.②④ 41.(2026河北张家口高三一模)自2026年1月1日起，国家广播电视总局在全国开展对“AI魔改”视频传播乱象的专项治理。随着人工智能技术发展，不少短视频对经典影视作品进行“魔改”，例如：《甄嬛传》里的华妃向皇后请安后，跨上摩托绝尘而去；黛玉前一秒蹙眉垂泪，下一秒化身拳击手与宝玉对打；诸葛亮阵前怒斥王朗，一张嘴说的却是流利英文……对此现象，下列认识正确的是( ) ①魔改侵犯了著作权人的改编权、保护作品完整权、信息网络传播权等财产权 ②短视频平台作为生成内容的使用者和传播者，可能对其损害结果承担侵权责任 ③《三国演义》等经典著作保护期已届满，进入公共领域所有人都可以任意使用 ④擅自利用演员的知名度引流，或丑化角色形象进行魔改，会侵犯演员的肖像权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 42.(2026安徽安庆高三二模)随着生成式人工智能技术快速发展，部分创作者滥用AI工具，对经典影视、动画片等内容进行颠覆性篡改、魔性解构与低俗化改编。据此，下列判断正确的是( ) ①未经许可使用AI修改台词、重构剧情，侵犯了作者的著作人身权 ②运用魔改视频用于广告营销属于作品的合理使用，无须支付使用费 ③将经典作品中的人物形象进行低俗化改编，侵犯了表演者的肖像权 ④未获授权在平台播放AI视频并获利，侵犯了作者的信息网络传播权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 43.(2026湖北高三二模)甲婚庆公司与乙新人约定：10月1日为乙提供婚礼现场布置服务，报酬2万元，违约金3000元，乙支付定金4000元，10月1日当天，甲公司车辆因城市早高峰严重拥堵未能按时到场，导致婚礼布置延误，乙遭受损失。下列说法正确的是(  ) ①甲公司未按约定履行合同义务，构成违约，应承担违约责任 ②城市早高峰属于不可抗力，甲公司可以免除全部责任 ③乙可以同时主张双倍返还定金和支付违约金，以弥补损失 ④乙有权要求甲公司赔偿因布置延误造成的合理损失 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 44.(2026贵州毕节高三二模)2025年以来，AI软件多了“退款神器”的名头。发霉的水果、破裂的镜子、洒掉的奶茶，多是部分消费者对AI软件下达指令，生成相应的伪造图片后，再声称货品存在质量问题，以此申请售后处理，骗取退款，在社会上引起错误示范效应。这些行为( ) ①违反公序良俗，滥用民事主体权利 ②扰乱市场秩序，违背平等交易原则 ③既失德也违规，侵犯商家合法权益 ④为利己而损人，承担相应刑事责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 45.(2026河南开封高三模拟)某小区业主陈女士为了停车方便，擅自修改了其与业主翟女士车位的中间区分线，导致翟女士的车位“缩水”，二人发生争执。后经人民法院判决，陈女士败诉。对此，下列说法正确的是( ) ①公民行使权利时不应该超过正当界限 ②翟女士对车位的用益物权因陈女士的行为受到侵害 ③翟女士可以要求陈女士恢复车位原状以维护合法权益 ④物业公司应当对二者纠纷承担无过错侵权责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 46.(2026四川宜宾高三二模)某金融借款合同中，四家公司作为保证人与债权人签订了《保证合同》，明确约定各自按25.51%、8.16%、15.31%、30.61%的特定份额对9800万元借款承担连带保证责任。后债权人将该笔债务拆分为7800万元和2000万元分别转让，其中2000万元债权已另案诉讼。对此，下列分析正确的是( ) A.按照合同法有关规定，保证人须按合同约定份额9800万元承担保证责任 B.所有保证人就全部9800万元债务承担保证责任，不受合同约定份额的限制 C.若2000万元债权已在另案诉讼，则保证人对该部分债务不再承担保证责任 D.债权转让未经保证人书面同意，则保证合同失效，保证人不再承担保证责任 47.(2026河北承德高三一模)某小区业主张某因欠交物业费，被物业公司禁止使用单元电梯及门禁系统；业主徐某某以房屋厨房设计不合理、排烟倒灌为由，拒绝支付3年多的物业费，均引发诉讼。 法理依据：最高人民法院发布物业服务合同纠纷典型案例，明确裁判规则：物业服务人不得采取限制门禁、电梯使用等方式催交物业费；业主以房屋设计不合理等质量问题为由拒交物业费的主张，法院不予支持。 法院对两起案件的合理判决是( ) ①徐某某胜诉，可主张用房屋维修费用抵销物业费 ②张某败诉，需立即支付欠交物业费 ③徐某某败诉，需向物业公司支付拖欠物业费 ④张某胜诉，物业公司需恢复其门禁、电梯使用功能 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 48.(2026浙江高三二模)淘宝商家蔡某宣称所售手机“全新未激活未拆封”且承诺“假一赔十”。王先生下单付款后，在使用过程中发现手机异常发热、耗电快。经手机品牌官方售后检测，该手机内外串码不一致且有维修记录，并非原装正品。下列说法中正确的是(  ) A.王先生可要求蔡某继续履行，更换正品手机 B.蔡某作出的“假一赔十”承诺属于合同要约 C.蔡某故意隐瞒真实情况，该手机买卖合同无效 D.“假一赔十”加重一方义务，违背了公平原则 49.(2026河北保定高三一模)某养殖场从事肉牛规模化养殖。牛棚产生的持续噪声与牛粪排泄物散发的刺鼻臭味让附近居民苦不堪言。附近居民向法院提起诉讼，要求该养殖场停止养殖经营。法院判决驳回了该诉求，但要求该养殖场加装隔音设施、建立粪污清理制度，并通过回访巩固整改成效。对此，下列说法正确的是( ) ①法院驳回附近居民的诉求旨在保护养殖场的经营权 ②法院的判决遵循了有利生产、方便生活的原则 ③法院回访整改情况属于对合同履行的必要监督措施 ④相邻各方行使权利应注意界限，过度主张可能滥用权利 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 50.(2026重庆高三模拟)2021年3月，张某与某装修公司签订装修合同，约定使用“E0级环保板材”，工期90天，并约定违约方应支付合同总价20%的违约金，张某向装修公司支付了定金2万元｡后因该地突发公共卫生事件实行全域静态管理28天，导致装修停工｡复工后，张某发现部分板材实为普通E1级板材，并未按约定期限完成装修，张某要求装修公司承担违约责任并赔偿损失｡下列分析正确的是( ) ①公共卫生事件属于不可抗力，装修公司可主张减免工期延误的违约责任 ②装修公司以普通板材冒充环保板材，侵犯了张某的自主选择权 ③若张某选择适用定金罚则，则不能再要求装修公司赔偿损失 ④因合同已约定20%违约金，张某可主张违约金或双倍返还定金 A.①③ B.①④ C.②③ D.③④ 1.第一单元 民事权利与义务 ---- 参考答案及解析 ---- 1.A 根据法律规定，房屋出卖时，承租人在同等条件下享有优先购买权，张某未提前告知李某就出售房屋，侵犯了李某的合法权益，应当承担赔偿责任，①正确。王某已完成房屋过户登记，张某与王某的房屋买卖合同不因侵害李某的权益而无效，合同合法有效，②排除。法律规定“买卖不破租赁”，租赁物在承租人占有租赁期间发生所有权变动，不影响原租赁合同的效力，因此李某有权继续承租至租期届满，③正确。基于“买卖不破租赁”规则，王某取得房屋所有权后，仍需承受原租赁合同，无权要求李某立即搬离，④排除。 2.A 舒某入住民宿，即与民宿经营者成立合法有效的住宿服务合同关系，合同对双方均具有法律约束力，①正确。我国法律保护自然人隐私权，民宿经营者对经营场所内住客的人身、隐私安全负有法定安全保障义务，本案中民宿内出现偷拍设备说明权某未尽到安全保障义务，舒某隐私权确实被侵犯，②正确。本案是第三人(偷拍人)实施侵权，经营者未尽安全保障义务承担的是过错责任，而不是无过错侵权责任，③错误。偷拍行为的发生是民宿未履行安全保障义务导致的，舒某不存在过错，无需承担责任，④错误。 3.C 报刊转载仅适用于已经发表在其他报刊的作品。本案中王某的作品发布在个人摄影平台，地理杂志选用该作品不属于法定许可，未经王某许可，即使支付报酬、注明署名也构成侵权，①错误。修改权是著作权人依法享有的修改或禁止他人擅自修改作品的权利，复制权是著作权人依法控制作品复制、使用的权利。自媒体公司未经许可擅自裁剪王某作品用于商业广告，既侵犯了王某的修改权，也侵犯了复制权，②正确。自媒体公司擅自使用作品为食品公司做商业宣传，二者属于共同实施侵权行为，应当承担连带责任，③正确。著作权侵权纠纷适用三年的普通诉讼时效，自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，④错误。 4.A 为学校课堂教学或者科学研究，翻译、改编、汇编、播放或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行，属于合理使用，无需许可、无需付费。该行为仅用于本班课堂教学，未出版发行，完全符合规定，①正确。校本读物属于出版发行行为，即使仅收取工本费，也超出了“课堂教学合理使用”的范围，本质是营利性使用，必须获得著作权人许可并支付报酬，否则构成侵权，②排除。图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆、文化馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品，同时结合“为个人学习、研究使用他人已发表作品”的合理使用，图书馆为学生科研提供少量章节复印，属于合理使用，无需许可、无需付费，③正确。校刊属于面向公众的公开出版物，不属于“课堂教学、个人研究”等合理使用场景。校刊转载他人已发表作品，既未许可也未付酬，侵犯著作权，④排除。 5.B 要约是希望与他人订立合同的意思表示，要求内容具体确定，且表明经受要约人承诺即受约束。本案中陈某的消息明确了苹果单价、供货量、交货时间，还明确了答复有效期，内容具体确定，符合要约的构成要件，①正确。根据法律规定，受要约人对要约的履行期限等核心实质性内容作出变更的，不构成承诺，属于新要约。本案中郑某将原要约的交货时间从10月上旬改为9月下旬，变更了履行期限这一核心条款，属于实质性变更，因此不构成承诺，构成新要约，②错误，④正确。本案中陈某未对郑某的新要约作出承诺，合同并未成立，不存在陈某违约的前提，也就不存在免除违约责任的说法，③错误。 6.A 刑事责任和民事责任是两种独立的法律责任，二者互不排斥。侵权人承担刑事责任后，仍需要对著作权人承担民事赔偿等民事责任，①错误但入选。改编权是著作权人享有的改变作品、创作出具有独创性的新作品的权利。本案中罗某某等人仅对原作做AI简单篡改，没有形成新的独创性成果，该行为并未侵犯改编权，实质侵犯的是著作权人的复制权、发行权等权利，②错误但入选。著作权法只保护具有独创性的成果，AI简单微调原作没有形成新的独创性表达，不能视为新作品，该未经授权的使用属于侵权，③正确但不选。著作权保护的核心是原作品的独创性表达，判断AI调整作品是否侵权，关键就是判断其是否实质性使用了原作品的独创性表达，④正确但不选。 7.C 本案中双方存在代练合同关系，合同关系的客体是当事人约定的给付行为，而非虚拟财产，①排除。张某与王某的口头代练合同合法有效，王某未继续付费属于王某违约，但张某仍负有妥善保管账号虚拟财产的合同义务；张某恶意销毁财产违反合同约定，应当承担赔偿损失等违约责任，②正确。张某主观故意损毁王某所有的虚拟财产，符合一般侵权责任构成要件，③正确。王某未付费的违约行为，不能成为张某故意侵害他人合法财产的免责事由，无法免除张某的全部赔偿责任，④排除。 8.A 本案属于合同债权关系，债权关系的民事法律客体是债务人的特定行为，本案中甲公司的义务是提供约定的装修服务，因此民事法律关系客体是装修劳务行为，①正确。甲公司擅自更换合同约定的板材，违反了合同约定，违背全面履行原则，应当承担违约责任，②正确。我国法律规定，定金罚则与违约金不能同时主张，守约方只能选择其一要求违约方承担，③排除。王某和甲公司签订装修合同时，双方意思表示真实，合同合法有效，甲公司是履行过程中违约，不是合同无效，④排除。 9.B 饲养动物造成他人损害的，饲养人承担无过错侵权责任。但因第三人过错(周某故意追打)致使动物造成他人损害，动物饲养人、管理人(刘某)可以不承担或减轻责任，①正确。损害系第三人故意引发，林某既可向第三人周某索赔，也可依法向饲养人主张，并非只能向刘某主张全部赔偿，②排除。未经同意公开他人姓名、手机号、可识别视频，侵犯他人隐私权和个人信息权益，③正确。维权应合法，擅自在网络上曝光他人信息不属于正当维权，构成民事侵权，④排除。 10.C 委托设计作品未约定著作权归属的，著作权归受托人即设计师所有，邮轮公司擅自使用构成侵权，①正确。委托创作著作权归属遵循约定优先，无约定的归受托人，并非归委托人，②错误。邮轮公司未经许可将他人享有著作权的图案申请专利，侵犯著作权，应撤销专利并赔偿，③正确。侵害著作权的，著作权人有权要求侵权方停止侵害、公开赔礼道歉、赔偿经济损失，④正确。 11.B 高中学生一般属于限制民事行为能力人，根据民法典规定，限制民事行为能力人在学校学习、生活期间受到人身损害，学校未尽到安全保障、管理义务的，应当承担侵权责任。本题中学校未及时检修松动的宣传栏，存在过错，未尽安全义务，应当承担侵权责任，①正确。自甘风险适用于“自愿参与风险性文体活动，因其他参与者非故意/重大过失致害”的情形，本案是学校自身管理设施不当导致损害，学校存在明确过错，不能以自甘风险免责，②排除。学生受伤后，监护人可主张医疗费、护理费、交通费等合理的人身损害赔偿费用，③正确。题干中没有体现学生自身存在过错，不需要减轻学校责任，④排除。 12.D 要约和要约邀请的核心区别是：内容是否具体确定、是否明确经受要约人承诺后即受约束，并非看是否向不特定主体发出。本题中图文店的公告明确约定了优惠规则(预存100元定金即可5元购原价800元套餐、额外赠精修照)、限量规则、资格生效条件，内容具体明确，符合要约的构成要件，不属于要约邀请，①排除。图文店公告明确标注是“预存100元定金”，小陈支付后店家也明确回复“定金支付成功”，因此该100元性质是定金(合同担保)，不是预付款。收受定金一方违约的，不能只退原款，需要适用定金罚则，因此该说法错误，②排除。小陈按要求支付定金后，双方的服务合同已经成立生效，图文店因自身成本问题单方取消优惠，属于根本违约。根据《民法典》定金罚则，收受定金的一方不履行合同义务的，应当双倍返还定金，100元定金双倍返还即200元，③正确。图文店的公告内容具体确定，明确约定“以定金支付成功为准获得优惠资格”，属于要约；小陈按照公告要求支付100元定金的行为，就是对要约的有效承诺，承诺生效后合同即成立，④正确。 13.B 题干明确说明事故原因为器材存在产品质量缺陷且安装不规范，因此本案属于产品缺陷与安装不当共同导致的侵权纠纷，①正确。安装记录只能证明完成了安装行为，无法证明安装符合规范，本案已经认定事故原因包含安装不规范，仅提供安装记录不能免除安装公司的赔偿责任，②错误。自然人身体健康权遭受侵害，且造成八级伤残的严重损害后果，符合法律规定的精神损害赔偿适用条件，张某可依法主张精神损害赔偿，③正确。器材公司(生产者)和安装公司(安装方 / 第三人)存在过错，应承担侵权责任。健身房作为经营者，未尽到安全保障义务，应承担侵权责任。但在产品责任中，受害者(张某)可以直接向生产者(器材公司)索赔，也可以向经营者(健身房)索赔。健身房赔偿后，若因生产者或安装者的原因造成损害，健身房有权向其追偿。三者并非承担严格意义上的 “连带责任”，④错误。 14.A 书证的定义是“以记载的文字内容证明权利义务关系的证据”，《质押借款合同》以文字内容明确双方权利义务，属于书证，①正确。双方明确约定，只有王某到期无法还款时，刘某才有权处置质押玉器。借款期限尚未届满，刘某擅自拍卖的行为，既违反合同约定，也违背了民法的诚信原则，②正确。动产质押只转移质押物的占有权，并不转移所有权，质押玉器的所有权仍归王某(出质人)所有，不会随合同签订转移③，排除。王某去世后，其合同中的权利义务由继承人依法继承，借款合同不会自动终止，效力仍然存续，刘某无权提前拍卖，也无需立即返还玉器，④排除。 15.B 小郑在朋友圈转发未经证实的文章，对食品公司造成损害，作为转发者应当对其造成的损害承担侵权责任，①正确。及时删除并道歉，并不能免除其法律责任，只是可以依法减轻责任，②错误。即使并非谣言原创者，转发谣言造成损害也需承担法律责任，③错误。小郑迅速删除朋友圈并道歉，及时采取了补救措施，可以依法减轻其法律责任，④正确。 16.C 合同纠纷的法定救济方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等，王某网络发帖辱骂、恶意抹黑曝光不属于合法救济途径，随意诋毁商家不受法律保护，A错误。本案属于一般侵权责任纠纷，适用过错责任原则，谁主张、谁举证，不是直接推定商家过错，B错误。消费者有权对商品或服务进行批评、监督，但不得捏造事实、侮辱诽谤、使用贬损性语言，若证实王某捏造、散布不实信息，恶意贬损商家商誉，就构成侵犯名誉权，C正确。题干没有明确证实装修公司的经济损失与网络评价存在必然因果，“必然因果”表述绝对，D不选。 17.B 材料中周某在自家饲养宠物是其合法权利，但犬吠“在深夜影响郑某休息”，侵犯了郑某的相邻权，因此周某应采取措施避免影响他人，①正确。郑某发布“周某素质低下、道德败坏”等言论，属于侮辱性言辞，超出了正常监督的范畴，侵犯了周某的名誉权，不是正当行使监督权，②错误。周某饲养宠物影响郑某休息，构成了对郑某生活安宁的妨害，根据相邻关系原则，周某应承担侵权责任，排除妨害，③正确。郑某的言论涉及对周某个人品格的贬损，超出了表达诉求的合理范围，构成名誉侵权，不是正常表达诉求，④错误。 18.C 车载APP开发商未经授权，擅自传播A公司享有独占许可的作品，侵犯了A公司的信息网络传播权，①排除。车辆生产厂商仅提供车载硬件支持，未实施侵权传播行为，无需承担侵权责任，②正确。题干明确说明独占许可是合同约定时间和地域范围内的排他使用权，并非全球永久独家使用，③排除。车载APP开发商未经授权传播涉案作品，侵犯了A公司的信息网络传播权，应当承担赔礼道歉、赔偿损失的侵权责任，④正确。 19.C 小钱和小孙已尽到提醒义务，他们的行为与赵老太受伤不存在法律上的因果关系，因此并非所有被告人都需承担责任，①排除。司机不听劝阻执意通行，导致赵老太受伤，其行为直接侵犯了赵老太的健康权，存在过错，②正确。老李作为树木所有人，因树木影响道路通行而组织修剪，有义务采取必要的安全防范措施，其未完全尽到相关义务，存在过错，③正确。60岁的赵老太属于完全民事行为能力人，并非限制民事行为能力人；且她并非事故的责任主体，无需自行承担责任，④排除。 20.D 合法建设不能排除相邻义务，储物棚侵害采光权与排水权，构成侵权，①错误。应优先采取整改措施，“无需任何补偿”违反公平原则，②错误。李某需采取排水整改措施，符合相邻关系“公平合理”原则，③正确。侵权行为与损失存在因果关系，张某有权主张赔偿，④正确。 21.B 某省修订条例破除隐性壁垒、规范涉企执法，通过法治手段明确政府权力边界、保障企业公平参与市场竞争，完全契合“市场化法治化”要求，①正确。“要求企业承诺不迁出”属于行政干预企业经营自主权，且税收返还可能破坏区域间公平竞争环境，违背“市场化国际化”原则，②排除。行业协会建立信用档案、公示守信企业，通过信用激励引导市场资源优化配置，符合“信用经济”核心要求，助力营造诚信营商环境，③正确。企业与合作方约定违约条款是合同自治的体现，但“要求供应商必须使用本地原材料”属于设置地域壁垒，限制了市场要素自由流动，违背“市场化”原则，④排除。 22.B 根据法律规定，拾得人负有妥善保管遗失物的义务，周先生将手机存放在未上锁的电动自行车后备箱，未尽到妥善保管义务存在重大过失，应当承担相应赔偿责任，第三人的盗窃行为不免除周先生的法定责任，A排除。依据法律规定，拾得遗失物后，拾得人依法负有妥善保管义务，B正确。虽然周先生无侵占故意，但他未履行妥善保管义务、存在重大过失，依法需要对手机丢失承担赔偿责任，C排除。李女士不慎遗失手机，但周先生对手机最终丢失存在保管过错，应当承担相应责任，并非由李女士自行承担全部损失，D排除。 23.C “任何技术处理均构成侵权”表述绝对化，经自然人许可的合法技术处理声音不构成侵权，①排除。根据《民法典》规定，自然人声音保护参照肖像权保护规则，声音权益属于人格权范畴，未经许可擅自使用他人声音，符合侵权构成要件，可能构成侵权，②正确。本案中人民法院明确认定，经人工智能处理的声音仍属于声音权益的保护范围，该表述与法律裁判及规定不符，③排除。法院判决保护自然人声音权益，仅禁止未经许可的侵权使用，并未限制人工智能技术的合理应用，体现了法律保护人格权的同时，兼顾技术发展与公民权益的平衡，④正确。 24.A 商家发布包含标的、价款等核心内容的商品信息构成要约，小马提交订单并完成支付，平台显示订单提交成功，该行为构成承诺，网购合同依法成立，对双方具有法律约束力，①正确。若平台规则规定“商家有权取消缺货订单”的内容，属于平台单方制定的格式条款，该条款排除消费者核心权利、免除商家主要合同义务，应认定为无效，商家不能以此为由单方取消订单，其行为构成违约，②错误。商家未协商且无正当理由取消订单的行为构成违约，小马作为守约方有权要求商家继续履行发货义务；若该型号平板电脑确实售罄、继续履行已无实际可能，小马可要求商家赔偿相应损失，③正确。商家“售罄”属于自身库存管理不当的经营问题，并非法定的不可抗力情形，无法免除其违约责任，④错误。 25.B 郑某与家具厂存在买卖合同关系，餐桌漆面有划痕属于家具厂未按约定履行合同义务，郑某可向家具厂主张违约责任，①正确。田某已按约定完成送货交付，履行了运输合同义务，有权索要运费，②错误。郑某与田某存在运输合同关系，田某完成运输义务后，郑某需按约定支付运费，不能以产品质量瑕疵拒付运费，③正确。田某是家具厂合作的司机，与郑某无直接的产品质量责任关系，餐桌漆面瑕疵的赔偿责任应由家具厂承担，田某无需赔偿，④错误。 26.C 购买后仅享有作品的使用权，用于企业网站供访客下载属于商业性公开传播，侵犯了著作权，超出合理使用范围，构成侵权，A错误。未经授权制成壁画挂在自家客厅，属于个人欣赏，非公开使用，不构成侵权，B错误。我国著作权法规定，为学校课堂教学使用已经发表的作品，属于作品的合理使用，不需要著作权人授权也无需支付报酬，不构成侵权，C正确。购买作品仅获得使用权，改编权和信息网络传播权属于著作权人，未经授权改编并上传网络，构成侵权，不属于合法使用，D错误。 27.D 王大妈出价20元的行为属于新要约，并非承诺，做出承诺的是摊主，A排除。新要约是对原要约内容作出的实质性变更。王大妈最初的要约邀请“问价”不构成新要约“还价20元”的内容，B排除。摊主只是语言指责王大妈改变想法，未有侮辱、诽谤等侵犯王大妈人格尊严的行为，C排除。摊主同意20元成交，属于对王大妈新要约的有效承诺，承诺一旦作出，合同即成立，因此摊主的承诺立即具备法律效力，D正确。 28.A M公司未经余某许可，将余某(拥有版权)的美术作品印在其销售的户外产品的外包装上，既实施了复制行为，又实施了发行行为，侵犯了余某对该作品依法享有的复制权和发行权，A正确。著作权自作品创作完成之日起产生，不以取得版权登记为前提，B排除。M公司将余某(拥有版权)的美术作品印在其销售的户外产品的外包装上，这是以营利为目的的使用，不属于合理使用的范畴，C排除。著作权法规定，自然人的著作财产权保护期为作者有生之年及其死亡后五十年，D排除。 29.C 我国法律规定，业主仅对建筑物专有部分享有所有权，且行使权利不能损害其他业主的合法权益。本案中三楼业主M擅自截断共用管路已经损害了张女士的权益，“不存在影响他人”的表述错误，①排除。《民法典》明确规定，业主行使权利时不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。M截断共用暖气管的行为，既可能影响建筑物安全，也直接损害了张女士的供暖权益，②入选。涉案暖气管路属于全体业主共有的公共设施，M擅自截断属于不合理使用；同时也违反了相邻关系中，不动产权利人应当为相邻权利人供热提供必要便利、不得损害相邻方合法权益的规定，③入选。M的行为导致张女士正常采暖权益受损，应承担恢复原状、赔偿损失等民事责任。但“赔礼道歉”主要适用于侵害人格权等情形，本案中采暖权益受损属于财产权益，并非必须赔礼道歉，④排除。 30.B 昌某和村民自愿签订的《土地承包经营权流转合同》，内容符合法律规定，合同合法有效，双方都应当按照约定全面履行自己的合同义务，①正确。即使昌某拖欠承包费，村民也应当通过协商、诉讼等合法途径维权，私自阻止昌某收割小麦，侵犯了昌某对小麦的所有权，不属于合法维权行为，②排除。村民将土地流转，实质是让渡土地经营权(用益物权)，通过发挥土地的使用价值获取收益，③正确。土地所有权归集体所有，昌某仅取得土地经营权，并非土地所有权主体，④排除。 31.C 甲受伤是乙的犬只追逐导致，损害结果与犬只行为有因果关系，并不要求必须直接接触才构成侵权，因此乙需要承担责任，①排除。饲养动物致人损害适用无过错侵权责任，无论甲是否有过错，都需要承担侵权责任。无过错责任原则下，即便饲养人证明自己尽到管理职责，也不能免除侵权责任，仍需承担赔偿责任，②正确。本案中甲仅身体受伤致残，侵犯的是甲的身体权、健康权，生命权是指保障生命存续不受非法侵害的权利，本案并未侵犯生命权，③排除。甲受伤是乙饲养的犬只追逐引发，二者存在因果关系，符合饲养动物侵权的构成要件，乙应当承担侵权责任，④正确。 32.C 张某发布李某身份证照片是用于泄露个人信息、贬损名誉，不属于未经允许制作使用公开肖像的侵权情形，不构成侵犯肖像权，①排除。私人电话号码属于不愿为他人知晓的私密信息，张某擅自泄露给第三方导致李某被骚扰，侵犯了李某的隐私权，②正确。张某在单位工作群发布“品行不端者，大家共讨之”的不实负面评价，足以使李某的社会评价降低，构成对李某名誉权的侵害，③正确。身份权是基于特定身份产生的权利，张某的行为侵犯的是李某的人格权而非身份权，④排除。 33.D “云上稻田”宣传属于要约邀请，要约邀请本身没有法律约束力，①排除。我国农村土地所有权归集体所有，王某认养仅获得约定的新米、体验服务，并未取得稻田的所有权，②排除。持续性特大干旱属于不可抗力(不能预见、不能避免、不能克服的客观情况)，因不可抗力导致部分履约不能，合作社可依法部分免责，③正确。我国法律规定，合同双方协商一致可以变更合同内容，王某有权与合作社协商变更交付数量或履行期限，④正确。 34.D 根据材料，李某将画作的著作权转让给张某。而著作权分著作人身权和著作财产权，著作人身权是不可转让的，只有著作财产权才可转让。因此，张某只是获得了画作的著作财产权，著作人身权即署名权、修改权、发表权和保证作品完整权均仍属于李某。因此，在没有获得李某委托的情况下，不管是否合理使用，张某均不得擅自将作品发表，①排除。张某对作品图案进行修改，改变其风格，并署名为自己并发表，这侵犯了李某的署名权、修改权、发表权和保护作品完整权，需要承担停止侵害、赔礼道歉等民事责任，②④正确。复制权、发行权属于著作财产权，根据材料，李某已将画作的这两项权利转让给了张某，故张某将画作印刷销售行为未侵犯李某对画作的复制权、发行权，③排除。 35.B 张某未经著作权人许可，通过“盗链”方式盗播视听作品，并向公众提供播放和下载服务，这种行为侵犯了著作权人的合法权益，构成侵权，相关权利人可以通过报警、起诉等途径维护自身合法权益，①④正确。第三方提供的技术解析服务使用户无须跳转至原播出平台即可获取相关作品，侵犯了著作权人的信息网络传播权，而非作品修改权，②排除。合理使用是法定情形，不以是否付费为判断标准。即使付费，只要是盗链、擅自提供作品播放下载，也不属于合理使用，而是侵权，③排除。 36.A 甲和乙的合同合法有效，但房屋所有权的转移以不动产登记为生效要件，乙未办理产权登记，所以未取得所有权，①正确。违约金与定金罚则不能并用，但守约方选择主张违约金时，仍可要求返还已付定金本金。甲收受乙的定金10万元后又将房屋卖给丙，属于违约行为，乙可以请求甲支付违约金10万元，同时要求返还定金8万元，②正确。甲并未隐瞒已售事实。丙以同等市场价购买并办理登记。无证据表明双方存在共同损害乙的恶意串通故意。甲和丙的合同是双方真实意思表示，且不存在法律规定的无效情形，合同有效，并非“因损害第三人利益而无效”，③排除。丙明知甲已与乙订立买卖合同，不属于善意第三人，丙已办理产权登记，基于不动产登记公信力取得所有权。乙对甲享有的债权不能对抗丙的物权，④排除。 37.B 产品侵权责任适用无过错责任原则。只要产品存在缺陷，且造成损害，生产者就要担责，不管生产者有没有过错，A排除。因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者承担无过错责任，即无论生产者是否存在过错，均需承担侵权责任，B正确。医院未按操作手册校准系统可能涉及医院自身过错，但并不能免除生产者因产品缺陷所应承担的责任，厂商仍需对产品本身的缺陷负责，C排除。产品责任中生产者承担的是无过错责任，并非仅承担部分责任，厂商与医院的责任划分属于另一法律关系，不能以此为由减轻厂商的法定责任，D排除。 38.B 杨某因未遵守养犬规定致伤人被拘留，这一处罚能警示养犬人必须履行安全管理义务(如牵绳、管控犬只)，①正确。材料明确说明杨某被治安处罚的原因是未遵守养犬管理规定导致伤人，而非“不积极赔偿”，②排除。个人饲养动物伤人适用无过错责任原则，③排除。杨某被公安机关拘留属于承担行政责任(治安处罚)，同时其伤人行为侵犯他人人身权利，还需要承担民事赔偿责任，因此要付出双重代价，④正确。 39.C 产品责任适用无过错责任原则，张某无需证明生产者存在过错即可主张赔偿，A排除。神经信号属于个人隐私信息，上传云端须经明确同意,未明确反对不等于默示同意，企业擅自上传构成隐私权或个人信息侵权，B排除。电极缺陷致害可主张产品责任；私自上传信号侵犯隐私权；未完整告知风险侵害知情权，均可依法主张，C正确。合同中免除造成对方人身损害责任的格式条款，因免除自身人身损害侵权责任，违反法律强制性规定，属于无效条款，D排除。 40.C 合同中约定“收货后7日内无质量问题不予退换”，实质上排除、限制了经营者法定的产品质量担保义务，违反了法律的强制性规定，①正确。本案中手机故障为出厂质量问题，并非李某人为损坏或使用不当导致，李某不存在任何过错，无需承担责任，②排除。李某与张某存在手机买卖合同关系，张某未按约定提供质量合格的手机，属于违约行为，应承担违约责任，不是侵权责任，③排除。手机存在出厂质量问题，说明生产者未提供符合质量标准的产品，违反了法定的产品质量担保义务，应对质量瑕疵承担相应责任，④正确。 41.D 保护作品完整权属于著作人身权，不属于财产权，①排除。短视频平台作为生成内容的使用者和传播者，如果其使用和传播的内容侵犯了他人的著作权等权利，根据相关法律规定，可能对其损害结果承担侵权责任，②正确。经典著作的著作财产权保护期届满后进入公共领域，但著作人身权(署名权、保护作品完整权等)仍受法律保护，不可以任意使用，③排除。未经许可使用演员肖像引流、丑化角色形象，侵犯了演员的肖像权，④正确。 42.B 未经许可使用AI修改台词、重构剧情，侵犯了作者的修改权与保护作品完整权，均属于著作人身权，①正确。将魔改视频用于广告营销属于商业用途，不符合合理使用的法定情形，应取得许可并支付报酬，②排除。肖像权侵犯针对的是自然人本人的肖像，低俗化改编作品中的人物形象，侵犯的是原作者的著作权，而非表演者的肖像权，③排除。信息网络传播权是著作权人享有的，通过信息网络向公众传播作品并获利的权利，未获授权在平台播放AI篡改视频并获利，侵犯了作者的信息网络传播权，④正确。 43.B 甲公司因交通拥堵未能按时到场履约，未按约定履行合同义务，构成违约，应当承担违约责任，①正确。城市常规早高峰属于可预见、可规避的商业风险，并非不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力，甲公司不能免责，②错误。民法典明确规定，定金罚则与违约金不能同时主张，二者只能择一适用，③错误。一方违约造成对方损失的，守约方有权要求赔偿违约导致的合理损失，④正确。 44.A 消费者利用AI技术伪造证据，属于滥用权利，违背了公序良俗的原则，①正确。虽然该行为确实扰乱了市场秩序，主要问题在于违背诚信原则，没有体现平等原则，②排除。消费者行为既违背道德，也违反相关法律法规，确实侵犯了商家的合法权益，③正确。根据题目描述，此类行为属于民事违法，尚未达到刑事犯罪程度，④排除。 45.A 材料中陈女士擅自改动其与翟女士车位的中间分界线，导致翟女士的车位“缩水”，这本质上是对翟女士所有权范围的非法变更，启示公民在行使自身权利时不应超出正当界限，①正确。陈女士的行为侵害的是翟女士的相邻权、所有权、使用权，而不是用益物权，②错误。翟女士可以要求陈女士恢复车位原状以维护合法权益，③正确。材料未提及物业划分不当或管理失职，物业公司承担无过错侵权责任说法错误，④错误。 46.A 根据《民法典》规定，同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照约定的保证份额承担保证责任。本案中，四家公司明确约定了各自对9800万元债务的承担份额，属于按份共同保证。因此，各保证人仅在其约定份额内承担保证责任，债权人只能按份额主张权利，A入选。四家公司明确约定了各自对9800万元债务的承担份额，各保证人仅在其约定份额内承担保证责任，债权人只能按份额主张权利，B排除。2000万元债权另案诉讼，仅代表该部分债权正在通过司法程序主张，不代表保证人责任消灭。保证人对该2000万元部分，仍应在其约定份额内承担保证责任，C排除。一般来讲，债权转让无需保证人书面同意，仅需通知保证人，保证合同不失效，保证人仍需在原保证范围内承担责任，D排除。 47.D 物业服务人不承担房屋设计质量的责任，徐某某无权主张用房屋维修费用抵销物业费，该诉求不会被法院支持，①错误。张某欠交物业费构成违约，但物业公司采取限制门禁、电梯使用的方式催交物业费违反法律规定，法院会支持张某恢复设施使用的诉求，同时物业公司可另行主张物业费，不会仅判决张某败诉，②错误。房屋设计不合理属于开发商责任范畴，与物业服务人义务无关，徐某某以此拒交物业费缺乏法律依据，应败诉并支付拖欠物业费，③正确。物业公司以限制门禁、电梯使用的方式催交物业费违反最高法明确的裁判规则，法院应支持张某恢复门禁、电梯使用功能的诉求，④正确。 48.B 商家交付假货构成根本违约，合同目的无法实现，不适用继续履行，可主张退货、赔偿等，A排除。商家公开“假一赔十”内容具体确定，属希望订立合同的要约，B正确。因欺诈、 胁迫导致当事人意思表示不真实，会使得合同存在瑕疵或者效力 处于不确定状态，不能产生当事人预期的法律约束力，并非无效，C排除。“假一赔十”为商家自愿承诺，未显失公平，具有约束力，D排除。 49.C 法院驳回附近居民要求养殖场停止经营的诉求，并非单纯为了保护养殖场的经营权，法院的判决是基于利益平衡原则，在维护居民环境权益的同时，避免对养殖场造成过度损害，①排除。法院的判决避免对养殖场造成过度损害，体现了有利生产、方便生活的相邻关系处理原则，②入选。法院回访是对侵权责任判决履行的监督，而非合同履行，③排除。权利行使须以不损害他人合法权益为界，养殖场的噪声和臭味虽然侵犯了居民的合法权益，但是居民要求停止生产的诉求属于过度主张，构成权利的滥用，④入选。 50.B 根据法律规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。突发公共卫生事件属于不可抗力，装修公司因该事件导致工期延误，可主张减免相应违约责任，①正确。装修公司以普通板材冒充“E0级环保板材”，未按约定提供符合质量要求的商品，侵犯的是张某的知情权，而非自主选择权，②错误。根据《民法典》，定金与损失赔偿可以并存。若定金不足以弥补损失，张某仍可主张赔偿超过定金部分的损失，③错误。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，④正确。 19 / 19 学科网（北京）股份有限公司 $