10.诉讼实现公平正义（课课练）-2027版高中政治选必2《法律与生活》同步及复习备考资源

**基本信息** 以“基础理解—情境应用—综合实践”分层设计，通过16道选择+1道问答的梯度题组，覆盖诉讼类型、举证责任等核心知识点，强化法治观念与依法维权的责任意识。 **分层设计** |层次|知识覆盖|设计特色| |----|----------|----------| |基础理解|行政/民事/刑事诉讼基本概念|如第1题行政诉讼管辖与举证责任，直接考查教材核心概念| |情境应用|具体案例中的法律适用|如第3题虚假宣传侵权，结合商业场景分析消费者权利与经营者义务| |综合实践|多知识点整合与维权操作|第17题诉讼指南，要求撰写维权步骤，体现从理论到实践的责任意识|

2027版 - 高中政治· 课课练 选择性必修2 《法律与生活》 10.第十课 诉讼实现公平正义 16个选择题 + 1个问答题 选自2026模拟题 ---- 教 师 版 ---- 1.(2026重庆高三模拟)甲县居民李某家在相邻的乙县经营特色民宿。乙县市场监督管理局经调查认定，李某在经营中存在住宿环境、优惠力度等方面虚假宣传事实，违反了相关法律规定，遂对李某作出行政处罚。李某不服，诉请法院撤销该行政处罚。对于本案，下列说法正确的是(  ) ①李某作为当事人应当对其诉讼主张承担举证责任 ②李某可向法院提供乙县市场监管局行政行为违法的证据 ③甲县人民法院、乙县人民法院对本案都拥有管辖权 ④李某如对法院判决不服，可以依照法定程序提起上诉 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 1.C 行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。本案被告是乙县市场监管局，应由其承担举证责任，李某无需为自己的诉讼主张承担举证责任，①错误。在行政诉讼中，原告虽不承担举证责任，但有权提供证明行政行为违法的证据，这是法律赋予当事人的诉讼权利，正确，②入选。行政诉讼一般由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。本案中作出行政处罚的是乙县市场监管局，应由乙县人民法院管辖，甲县人民法院对本案无管辖权，③错误。我国诉讼实行两审终审制，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉，正确，④入选。 2.(2026广东广州高三二模)刘某等人非法收购、拆解废旧铅酸蓄电池，将含铅酸液直接倾倒，造成周边土壤和水源严重污染。公安机关侦查终结后，将案件移送人民检察院。人民检察院经审查，以污染环境罪对刘某等人提起公诉。关于本案，下列理解正确的是( ) ①公安机关侦查、检察院提起公诉，二者分工负责、互相配合 ②刘某若对一审未生效的判决不服，可在规定时间内申请再审 ③刘某若经济困难，则有权申请法律援助委托诉讼代理人 ④本案中证明刘某等人实施污染行为的举证责任由人民检察院承担 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 2.B 我国刑事诉讼中，公安、检察、法院三机关遵循分工负责、互相配合、互相制约的原则，公安机关负责刑事案件侦查，侦查终结后移送检察院审查提起公诉，二者关系符合该原则，①正确。对一审未生效判决不服，当事人可以依法提起上诉；申请再审针对的是已经生效的判决/裁定，②错误。本案中刘某是刑事被告人，其委托的人员称为辩护人，诉讼代理人是公诉案件被害人、自诉案件自诉人等主体的委托代理人，③错误。本案属于刑事公诉案件，法律规定公诉案件中被告人有罪的举证责任由提起公诉的人民检察院承担，④正确。 3.(2026河北邢台高三模拟)李某自主创业开设了一家烘焙店，开业初期为吸引顾客，在宣传中声称“本店所有糕点均为0添加”，但实际使用了部分食品添加剂，且未在配料表中标注。一段时间后该店被王某举报，李某辩称“0添加”为商标。关于本案，下列说法正确的是( ) ①创业者应依法诚信经营，不得作虚假或者引人误解的商业宣传 ②李某的行为违背公平竞争原则，侵害了消费者的知情权 ③李某的宣传属于要约，违背该要约需要承担相应的法律后果 ④若双方通过人民法院解决纠纷，该案件适用举证责任倒置原则 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 3.A 经营者应当依法诚信经营，不得作虚假或者引人误解的商业宣传，李某虚假宣称糕点“0添加”的行为违反了该法定义务，①正确。李某的虚假宣传属于不正当竞争行为，违背公平竞争原则，且其未如实标注食品添加剂、隐瞒商品真实信息的行为，侵害了消费者的知情权，②正确。“0添加”的宣传是招揽消费者的商业广告，性质为要约邀请，并非内容具体确定、符合要约特征的意思表示，③排除。举证责任倒置适用于法律规定的特殊侵权情形，本案属于普通民事纠纷，适用“谁主张谁举证”的一般举证规则，不适用举证责任倒置，④排除。 4.(2026河北邢台高三三模)张某系某村村民，与村委会签订了土地承包合同，约定承包用途为水产及生猪养殖。张某在承包地上挖塘养鱼并修建养殖设备设施，总投入约80万元。当地自然资源局认为张某所占用土地为基本农田，向张某下发整改通知书，要求张某恢复土地原状，张某拒不整改。后张某的鱼塘及养殖场被执法队拆除填平。本案中( ) 《中华人民共和国基本农田保护条例》第十七条规定，禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 ①张某与村委会所签租赁合同系双方真实意思表示，真实有效 ②张某可就因鱼塘及养殖场被拆除造成的损失向村民委员会索赔 ③张某可以向属地人民法院提起行政诉讼并自主承担举证责任 ④当地自然资源局严格规范基本农田的使用，不需要承担赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 4.C 合同约定占用基本农田挖塘养鱼，违反《基本农田保护条例》强制性规定，合同无效，①排除。村委会明知土地为基本农田仍与张某签订承包合同，存在过错，张某可向村委会索赔损失，②正确。行政诉讼中，被告(自然资源局)对行政行为的合法性及所依据的规范性文件承担举证责任，而非张某自主承担，③排除。自然资源局依据《基本农田保护条例》依法履职、严格执法，拆除违法设施属合法行政行为，无需承担赔偿责任，④正确。 5.(2026甘肃武威高三模拟)黄某向魏某借款12000元，双方约定借款月利息为600元。为担保债务的履行，黄某将其购买的50余克黄金手链质押于魏某处。后来，黄某通过微信转账的方式陆续向魏某支付全部借款和5笔利息，每笔金额均为600元。其间，黄某得知黄金手链已由魏某转交他人处理，黄某多次催要未果，遂诉至法院。本案中( ) ①黄某以黄金手链的交换价值作质押以获取魏某的借款 ②若黄某未偿还债务，魏某可获得黄金手链的所有权 ③黄某可以将微信转账记录作为书证提交至法院 ④魏某擅自处分黄某的黄金手链，应当承担赔偿责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 5.B 质押属于担保物权，其核心在于以动产的交换价值作为债权的担保，黄某以黄金手链质押借款正是利用了其交换价值，①正确。根据法律规定，质权人(魏某)在债务人不履行到期债务时，有权将质押财产折价或拍卖、变卖并优先受偿，但不能直接获得质押物的所有权，②排除。微信转账记录属于电子数据，而非书证，③排除。质权人负有妥善保管质押财产的义务，魏某擅自处分质押物导致黄某无法赎回，侵犯了黄某的财产权，应当承担赔偿责任，④正确。 6.(2026辽宁沈阳高三模拟)M公司承包某项装修工程后，将部分工程分包给不具备合法经营资格的李某，李某临时招用张某等10名农民工进行装修。工程竣工后李某拖欠张某等劳动报酬12万余元，并打了欠条。后张某等人诉至法院，出具欠条，请求判令M公司、李某支付劳动报酬12万余元。 《保障农民工工资支付条例》第三十六条第一款：建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。 在这一案例中( ) ①李某拖欠工人工资这一法律关系的客体是行为 ②张某等的起诉或因未经劳动仲裁而被法院驳回 ③M公司因其为涉案工程承包方而需承担法律责任 ④法院应依据欠条确认的事实支持张某等人的主张 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 6.B 法律关系客体是法律关系主体权利和义务所指向的对象，包含物、人身、智力成果、行为。李某拖欠张某等人工资，双方权利义务指向的是李某给付劳动报酬的行为，因此该法律关系的客体是行为，①正确。劳动仲裁是提起劳动争议诉讼的前置程序，但本案中张某等人持有欠条，证明双方债权债务关系明确，案由属于追索劳动报酬的一般民事纠纷，无需经过劳动仲裁，可直接向人民法院提起诉讼，②错误。M公司需承担责任的直接法律依据在于《保障农民工工资支付条例》第三十六条第一款，即因其将工程分包给不具备合法经营资格的李某，导致拖欠工资，条例规定了总承包单位的先行清偿责任，法院不能仅因M公司是承包方就判其担责，③排除。张某等人出具的欠条是证明欠款事实的直接书面债权凭证。在无相反证据足以推翻的情况下，法院应当依据该欠条确认拖欠劳动报酬事实，依法支持张某等人索要劳动报酬的主张，④正确。 7.(2026广西崇左高三二模)A市王女士在某知名网购平台“优品数码”店铺，花费5999元购买品牌手机一部。收到货物后，王女士发现手机无法开机，且盒内序列号与机身不符，遂电话联系商家要求退货退款，并对电话进行了录音。商家以“商品已拆封，影响二次销售”为由拒绝。王女士向网购平台投诉，平台客服表示将协调处理，但一周后仍无实质性进展。对本案分析正确的是( ) ①因未获得商家同意，电话录音不能够作为案件纠纷的证据 ②王女士若进行民事诉讼，可向A市基层人民法院直接起诉 ③王女士与该店铺达成有效合同，店铺未全面履行合同义务 ④商家拒绝王女士退货退款要求，侵犯消费者的自主选择权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 7.C 出现网购消费相关的民事纠纷，当事人可以直接去往自己所在地的基层法院发起民事诉讼，②正确。双方完成交易行为就已经形成合法有效的买卖合同，商家提供存在问题的商品，没有依照约定履行自身合同义务，③正确。日常沟通中合理录制的通话录音，不需要经过对方许可，符合法律规定就可以当作维权使用的有效证据，①排除。自主选择权是消费者根据自身需求自主选择商品或服务，并决定是否购买的权利。商家拒绝退换货品的行为，侵害的并不是消费者自主选择商品的相关权利，④排除。 8.(2026陕西安康高三模拟)黄某是一个时尚博主，账号粉丝数量过万，在社交平台具有一定的知名度。某旅拍店铺的经营者未经黄某同意，在店铺的社交平台上使用黄某在社交平台上发布的视频和照片，对本店铺进行宣传。对此，下列理解正确的是( ) ①只有具有商业价值的公民肖像，才受法律保护 ②黄某如果通过诉讼维权，需要承担举证的责任 ③该旅拍店铺构成侵权，应当依法承担侵权责任 ④非法获取他人相关信息，侵犯权利人的隐私权 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 8.C 我国法律规定，自然人的肖像权平等受法律保护，与肖像是否具有商业价值无关，①错误。民事诉讼遵循“谁主张，谁举证”的原则，黄某主张对方侵权提起诉讼，属于民事诉讼，需要承担举证责任，②正确。民法典规定，未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，法律另有规定的除外。该旅拍店铺未经黄某同意，擅自使用黄某的肖像进行商业宣传，构成对黄某肖像权的侵犯，应当承担侵权责任，③正确。隐私权是对自然人的私人信息、私人空间等私密权益的保护，本题中黄某的照片视频是自行发布在公开社交平台的内容，不属于隐私，店铺侵犯的是肖像权而非隐私权，④错误。 9.(2026甘肃武威高三模拟)李某酒后驾驶机动车与停在路边的大型拖拉机发生道路交通事故，李某受伤昏迷不醒。事后，当地公安机关根据事发时李某的血液酒精检测报告，对李某作出吊销机动车驾驶证的行政处罚决定。因不满行政处罚，李某将当地公安机关告至人民法院。对此，下列说法正确的是( ) ①李某作为行政相对人，是行政诉讼的适格原告 ②公安机关应提供对李某所作的行政处罚的证据 ③李某可在一审判决生效后15日内提起上诉    ④李某的血液酒精检测报告是本案的重要物证 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 9.A 李某是公安机关所作的行政处罚的当事人，是行政诉讼的相对人，有权提起行政诉讼，①正确。根据《行政诉讼法》规定，行政机关对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件，②正确。李某对一审判决不服，可在判决书送达之日起15日内提起上诉，而不是判决生效后15日内，③排除。李某的血液酒精检测结果属于书证，④错误。 10.(2026山西高三二模)2025年，陕西某旅行社因多次非法穿越秦岭核心保护区，造成植被破坏、土壤扰动等生态损害，被检察机关提起民事公益诉讼。法院判决被告承担生态环境修复费用，并在省级以上媒体公开赔礼道歉。对此，下列说法正确的是( ) ①该诉讼旨在维护社会公共利益，属行政诉讼范畴 ②环境污染属于过错推定，有无过错均需承担责任 ③检察院出具的环境破坏鉴定书，属于鉴定意见 ④该判决体现生态环境司法保护，贯彻绿色原则 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 10.D 该诉讼属于民事公益诉讼，而非行政诉讼，①错误。环境污染属于无过错侵权责任，②错误。检察院出具的环境破坏鉴定书属于民事诉讼证据类型中的鉴定意见，③正确。该诉讼的判决有利于保护生态环境，体现民法典的绿色原则，④正确。 11.(2026河南周口高三二模)沈某于双十一期间，在某直播电商平台花费14800元购买26件翡翠饰品。商家在直播间反复宣称：“纯天然危料翡翠，一物一证，支持全国复检”，并随货附带纸质鉴定证书。沈某收货后委托第三方检测机构鉴定，结论为染色石英岩玉，鉴定证书系伪造。沈某要求退款并赔偿，商家以“直播属宣传话术、玉石类商品不退不换”为由拒绝。结合本案，下列分析正确的是( ) ①商家的行为构成虚假宣传，侵犯了消费者的知情权与公平交易权 ②第三方检测机构出具的鉴定意见书属于民事诉讼中的书证 ③双方若未事先达成仲裁协议，沈某不能单方面提请仲裁 ④沈某未尽到合理注意义务，自身存在过错，可相应减轻商家责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 11.B 商家将染色石英岩冒充纯天然翡翠、伪造鉴定证书，属于虚假宣传，隐瞒了商品真实信息，侵犯了消费者的知情权(知悉商品真实情况的权利)和公平交易权(获得质量合格商品的权利)，①正确。我国民事诉讼证据分为书证、物证、鉴定意见等独立类别，第三方检测机构出具的鉴定意见书属于鉴定意见，不属于书证，②错误。仲裁以双方自愿达成的仲裁协议为前提，没有仲裁协议，一方单方面申请仲裁的，仲裁机构不予受理，③正确。商家主动宣传造假、附带假证书，沈某作为普通消费者已经尽到合理注意义务，自身不存在过错，不能减轻商家责任，④错误。 12.(2026江西宜春高三模拟)甲租住乙的房屋，擅自将卫生间与卧室连接的墙体拆除改造，导致房屋结构安全受损和水管破裂，双方就维修责任与损害赔偿产生争议，协商无果，乙向人民法院提起诉讼，要求甲维修水管、支付维修费用并赔偿财产损失。据此，下列说法正确的是( ) ①甲、乙双方应按照方便生活的原则正确处理相邻关系 ②甲擅自改变房屋结构，构成对乙财产所有权的侵害 ③法院作出的诉讼外调解书与判决书有同等法律效力 ④乙需要对其房屋受损事实、财产损失承担举证责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 12.D 相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸，发生在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间，本题是房屋租赁双方基于租赁合同产生的纠纷，不属于相邻关系范畴，①错误。房屋所有权属于乙，甲作为承租人擅自拆除改造墙体损坏房屋结构，侵犯了乙对房屋的所有权，②正确。法院作出的调解是诉讼调解，不是诉讼外调解，且诉讼调解书与判决书有同等法律效力，③错误。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证原则，乙提出要求甲赔偿损失的主张，需要对房屋受损事实、自身财产损失承担举证责任，④正确。 13.(2026湖南长沙高三二模)甲与乙装修公司签订住宅装修合同，约定工期90天、全包报价28万元，并明确材料标准与质量要求。完工后甲发现墙面开裂、管线不达标，且延期30天交付，遂要求乙承担违约责任并赔偿损失；乙公司否认存在质量问题，主张延期是因甲变更设计所致，但无法提供有效变更确认单。关于本案，下列说法正确的是( ) ①合同一旦成立即不可变更，乙的抗辩理由不能成立 ②乙公司未按约定履行双方合同义务，已构成实际违约 ③合同违约适用过错责任推定，由甲承担全部举证责任 ④乙主张“甲变更设计导致延期”，应由乙承担举证责任 A.①② B.①④ C.②④ D.③④ 13.C 依法成立的合同受法律保护，但当事人协商一致可以变更合同。选项中“合同一旦成立即不可变更”的表述违背了教材中关于合同变更与解除的专业术语，①排除。乙公司交付的房屋存在墙面开裂等质量问题且延期交付，属于履行合同义务不符合约定。根据《民法典》，当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，因此乙已构成实际违约，②正确。在民事诉讼中，通常适用“谁主张，谁举证”的举证原则，并非由甲承担全部举证责任。甲主张乙违约，需提供合同、验收单等证据证明；而乙主张因甲变更设计导致延期，乙也需对此承担举证责任，③排除。乙公司主张延期是因甲变更设计所致，这属于乙提出的抗辩主张。根据“谁主张，谁举证”的原则，应由提出该主张的乙公司承担相应的举证责任，④正确。 14.(2026安徽合肥高三模拟)王某在未向林业主管部门报备的情况下，将网购的大量巴西龟放生至城郊河流，导致本地鱼类大量死亡、河流生态链遭到严重破坏。经鉴定，巴西龟属于外来入侵物种，对本土水生生态具有极强的破坏性。当地人民检察院就此提起民事公益诉讼，请求判令王某承担生态修复及赔偿责任，法院依法支持了全部诉讼请求。关于本案，下列说法符合法律要求的是( ) A.本案适用过错推定原则，被告王某需就自身无过错承担举证责任 B.本案中人民检察院依法行使审判权，维护了社会公共利益 C.被告若对一审判决不服，可在法定期限内委托诉讼代理人提起上诉 D.与被告有利害关系的证人证言一律不能作为认定案件事实的依据 14.C 本案中王某未报备放生外来入侵物种，属于一般侵权行为，适用过错责任原则，需由原告人民检察院举证证明被告存在过错，而非由被告自证无错，A排除。我国宪法和诉讼法规定，人民法院依法独立行使审判权，人民检察院行使检察权并提起公益诉讼，并非行使审判权，B排除。根据民事诉讼法的相关规定，当事人不服一审判决有权在法定期限内提起上诉，同时当事人有权委托诉讼代理人代理诉讼活动，因此被告若不服判决可委托代理人上诉，C正确。民事诉讼法规定，与一方当事人有利害关系的证人证言不能单独作为认定案件事实的根据，但可以与其他证据相互印证后作为依据，“一律不能”的表述过于绝对，D排除。 15.(2026山西晋中高三模拟)杨某经营一家猪饲料店，长期为周边养殖户供应饲料。受猪瘟疫情影响，多名养殖户面临生猪存栏量下降、资金周转困难等问题，未能及时支付饲料货款，导致杨某经营压力剧增，饲料店亦面临倒闭。杨某多次向养殖户催讨无果后，欲采用法律途径维权。在本案中( ) ①杨某可要求养殖户停止侵害、赔偿损失 ②杨某可以选择调解、仲裁(须有仲裁协议)、起诉等方式维权 ③猪瘟属于不可抗力，可以免除赔偿责任 ④杨某需要提供养殖户违约和欠款的证据 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 15.D 停止侵害适用于侵权行为仍在持续的情形，本案中养殖户是未按期支付货款的违约行为，不适用停止侵害的责任承担方式，①错误。民事纠纷中，当事人可以通过调解解决争议，申请仲裁需要以双方自愿订立的有效仲裁协议为前提，也可以直接向人民法院提起诉讼，上述均为合法的维权途径，②正确。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，猪瘟疫情虽属于不可抗力，但只有因不可抗力完全无法履行合同的才能免除责任，本案中养殖户仅资金周转困难，并非完全不能支付货款，不能直接免除全部赔偿责任，③错误。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证原则，杨某主张养殖户拖欠货款违约，需要对该事实承担举证责任，④正确。 16.(2026广东广州高三模拟)面对“AI幻觉”可能生成虚假或错误的案例，甚至被用于恶意取证、伪造证据、虚构事实，干扰司法办案秩序，冲击社会法治信仰的问题，近年来，多地法院探索构建防范机制，总结虚假案例特征加强审查，对不诚信诉讼行为予以惩处，引导AI平台加强内容审核。上述举措有利于法院( ) ①筑牢司法公正防线，维护法治权威和社会公平正义 ②履行法律监督职能，倒逼诉讼参与人恪守司法诚信 ③严格事实和证据审查，提升司法公信力与司法权威 ④完善司法立法体系，从源头杜绝AI技术带来的风险 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 16.B 法院通过构建防范机制、惩处不诚信诉讼行为，能有效抵制虚假证据对司法程序的干扰，有利于筑牢司法公正防线，维护法治权威和社会公平正义，①入选。履行法律监督职能的主体是人民检察院，而非人民法院，②错误。法院总结虚假案例特征加强审查，体现了对事实和证据的严格把关，有利于提升司法公信力与司法权威，③入选。法院的职责是依法独立行使审判权，完善司法立法体系属于立法机关的职权，法院无权立法，且“从源头杜绝”的说法过于绝对，④错误。 17.(2026云南玉溪高三模拟)现实中，学生间的恶作剧可能引发侵权责任纠纷。某校初一学生小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学。协商无果后思思及其父母将小杰父母、学校诉至法院。 经法院查明：学校已尽安全教育、管理职责无需担责；小杰父母作为监护人，需承担侵权责任。一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判。 假如初一学生丽丽遇到了与上述案件相似的侵权责任纠纷，其父母想通过诉讼的方式解决，却又工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能，请你为丽丽父母写一个诉讼维权指南。 17.【答案】①提起诉讼：撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由，向法院起诉。②委托代理：因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人协助处理诉讼事务。③收集证据：全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据，这是胜诉的关键。④行使上诉权：若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉，维护合法权益。 【解析】本题为分析说明类主观题，要求运用诉讼权利、诉讼程序、证据知识，从诉讼维权角度来分析作答。有效信息①：丽丽父母想通过诉讼的方式解决→从起诉角度分析说明撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由。有效信息②：丽丽父母工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能→从诉讼代理人角度分析说明因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人处理诉讼事务。有效信息③：小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学→从证据角度分析说明全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据。有效信息④：一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判→从上诉角度分析说明若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉。 7 / 7 学科网（北京）股份有限公司 $ 2027版 - 高中政治· 课课练 选择性必修2 《法律与生活》 10.第十课 诉讼实现公平正义 16个选择题 + 1个问答题 选自2026模拟题 ---- 学 生 版 ---- 1.(2026重庆高三模拟)甲县居民李某家在相邻的乙县经营特色民宿。乙县市场监督管理局经调查认定，李某在经营中存在住宿环境、优惠力度等方面虚假宣传事实，违反了相关法律规定，遂对李某作出行政处罚。李某不服，诉请法院撤销该行政处罚。对于本案，下列说法正确的是(  ) ①李某作为当事人应当对其诉讼主张承担举证责任 ②李某可向法院提供乙县市场监管局行政行为违法的证据 ③甲县人民法院、乙县人民法院对本案都拥有管辖权 ④李某如对法院判决不服，可以依照法定程序提起上诉 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 2.(2026广东广州高三二模)刘某等人非法收购、拆解废旧铅酸蓄电池，将含铅酸液直接倾倒，造成周边土壤和水源严重污染。公安机关侦查终结后，将案件移送人民检察院。人民检察院经审查，以污染环境罪对刘某等人提起公诉。关于本案，下列理解正确的是( ) ①公安机关侦查、检察院提起公诉，二者分工负责、互相配合 ②刘某若对一审未生效的判决不服，可在规定时间内申请再审 ③刘某若经济困难，则有权申请法律援助委托诉讼代理人 ④本案中证明刘某等人实施污染行为的举证责任由人民检察院承担 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 3.(2026河北邢台高三模拟)李某自主创业开设了一家烘焙店，开业初期为吸引顾客，在宣传中声称“本店所有糕点均为0添加”，但实际使用了部分食品添加剂，且未在配料表中标注。一段时间后该店被王某举报，李某辩称“0添加”为商标。关于本案，下列说法正确的是( ) ①创业者应依法诚信经营，不得作虚假或者引人误解的商业宣传 ②李某的行为违背公平竞争原则，侵害了消费者的知情权 ③李某的宣传属于要约，违背该要约需要承担相应的法律后果 ④若双方通过人民法院解决纠纷，该案件适用举证责任倒置原则 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 4.(2026河北邢台高三三模)张某系某村村民，与村委会签订了土地承包合同，约定承包用途为水产及生猪养殖。张某在承包地上挖塘养鱼并修建养殖设备设施，总投入约80万元。当地自然资源局认为张某所占用土地为基本农田，向张某下发整改通知书，要求张某恢复土地原状，张某拒不整改。后张某的鱼塘及养殖场被执法队拆除填平。本案中( ) 《中华人民共和国基本农田保护条例》第十七条规定，禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 ①张某与村委会所签租赁合同系双方真实意思表示，真实有效 ②张某可就因鱼塘及养殖场被拆除造成的损失向村民委员会索赔 ③张某可以向属地人民法院提起行政诉讼并自主承担举证责任 ④当地自然资源局严格规范基本农田的使用，不需要承担赔偿责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 5.(2026甘肃武威高三模拟)黄某向魏某借款12000元，双方约定借款月利息为600元。为担保债务的履行，黄某将其购买的50余克黄金手链质押于魏某处。后来，黄某通过微信转账的方式陆续向魏某支付全部借款和5笔利息，每笔金额均为600元。其间，黄某得知黄金手链已由魏某转交他人处理，黄某多次催要未果，遂诉至法院。本案中( ) ①黄某以黄金手链的交换价值作质押以获取魏某的借款 ②若黄某未偿还债务，魏某可获得黄金手链的所有权 ③黄某可以将微信转账记录作为书证提交至法院 ④魏某擅自处分黄某的黄金手链，应当承担赔偿责任 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 6.(2026辽宁沈阳高三模拟)M公司承包某项装修工程后，将部分工程分包给不具备合法经营资格的李某，李某临时招用张某等10名农民工进行装修。工程竣工后李某拖欠张某等劳动报酬12万余元，并打了欠条。后张某等人诉至法院，出具欠条，请求判令M公司、李某支付劳动报酬12万余元。 《保障农民工工资支付条例》第三十六条第一款：建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。 在这一案例中( ) ①李某拖欠工人工资这一法律关系的客体是行为 ②张某等的起诉或因未经劳动仲裁而被法院驳回 ③M公司因其为涉案工程承包方而需承担法律责任 ④法院应依据欠条确认的事实支持张某等人的主张 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 7.(2026广西崇左高三二模)A市王女士在某知名网购平台“优品数码”店铺，花费5999元购买品牌手机一部。收到货物后，王女士发现手机无法开机，且盒内序列号与机身不符，遂电话联系商家要求退货退款，并对电话进行了录音。商家以“商品已拆封，影响二次销售”为由拒绝。王女士向网购平台投诉，平台客服表示将协调处理，但一周后仍无实质性进展。对本案分析正确的是( ) ①因未获得商家同意，电话录音不能够作为案件纠纷的证据 ②王女士若进行民事诉讼，可向A市基层人民法院直接起诉 ③王女士与该店铺达成有效合同，店铺未全面履行合同义务 ④商家拒绝王女士退货退款要求，侵犯消费者的自主选择权 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 8.(2026陕西安康高三模拟)黄某是一个时尚博主，账号粉丝数量过万，在社交平台具有一定的知名度。某旅拍店铺的经营者未经黄某同意，在店铺的社交平台上使用黄某在社交平台上发布的视频和照片，对本店铺进行宣传。对此，下列理解正确的是( ) ①只有具有商业价值的公民肖像，才受法律保护 ②黄某如果通过诉讼维权，需要承担举证的责任 ③该旅拍店铺构成侵权，应当依法承担侵权责任 ④非法获取他人相关信息，侵犯权利人的隐私权 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 9.(2026甘肃武威高三模拟)李某酒后驾驶机动车与停在路边的大型拖拉机发生道路交通事故，李某受伤昏迷不醒。事后，当地公安机关根据事发时李某的血液酒精检测报告，对李某作出吊销机动车驾驶证的行政处罚决定。因不满行政处罚，李某将当地公安机关告至人民法院。对此，下列说法正确的是( ) ①李某作为行政相对人，是行政诉讼的适格原告 ②公安机关应提供对李某所作的行政处罚的证据 ③李某可在一审判决生效后15日内提起上诉    ④李某的血液酒精检测报告是本案的重要物证 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 10.(2026山西高三二模)2025年，陕西某旅行社因多次非法穿越秦岭核心保护区，造成植被破坏、土壤扰动等生态损害，被检察机关提起民事公益诉讼。法院判决被告承担生态环境修复费用，并在省级以上媒体公开赔礼道歉。对此，下列说法正确的是( ) ①该诉讼旨在维护社会公共利益，属行政诉讼范畴 ②环境污染属于过错推定，有无过错均需承担责任 ③检察院出具的环境破坏鉴定书，属于鉴定意见 ④该判决体现生态环境司法保护，贯彻绿色原则 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 11.(2026河南周口高三二模)沈某于双十一期间，在某直播电商平台花费14800元购买26件翡翠饰品。商家在直播间反复宣称：“纯天然危料翡翠，一物一证，支持全国复检”，并随货附带纸质鉴定证书。沈某收货后委托第三方检测机构鉴定，结论为染色石英岩玉，鉴定证书系伪造。沈某要求退款并赔偿，商家以“直播属宣传话术、玉石类商品不退不换”为由拒绝。结合本案，下列分析正确的是( ) ①商家的行为构成虚假宣传，侵犯了消费者的知情权与公平交易权 ②第三方检测机构出具的鉴定意见书属于民事诉讼中的书证 ③双方若未事先达成仲裁协议，沈某不能单方面提请仲裁 ④沈某未尽到合理注意义务，自身存在过错，可相应减轻商家责任 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 12.(2026江西宜春高三模拟)甲租住乙的房屋，擅自将卫生间与卧室连接的墙体拆除改造，导致房屋结构安全受损和水管破裂，双方就维修责任与损害赔偿产生争议，协商无果，乙向人民法院提起诉讼，要求甲维修水管、支付维修费用并赔偿财产损失。据此，下列说法正确的是( ) ①甲、乙双方应按照方便生活的原则正确处理相邻关系 ②甲擅自改变房屋结构，构成对乙财产所有权的侵害 ③法院作出的诉讼外调解书与判决书有同等法律效力 ④乙需要对其房屋受损事实、财产损失承担举证责任 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 13.(2026湖南长沙高三二模)甲与乙装修公司签订住宅装修合同，约定工期90天、全包报价28万元，并明确材料标准与质量要求。完工后甲发现墙面开裂、管线不达标，且延期30天交付，遂要求乙承担违约责任并赔偿损失；乙公司否认存在质量问题，主张延期是因甲变更设计所致，但无法提供有效变更确认单。关于本案，下列说法正确的是( ) ①合同一旦成立即不可变更，乙的抗辩理由不能成立 ②乙公司未按约定履行双方合同义务，已构成实际违约 ③合同违约适用过错责任推定，由甲承担全部举证责任 ④乙主张“甲变更设计导致延期”，应由乙承担举证责任 A.①② B.①④ C.②④ D.③④ 14.(2026安徽合肥高三模拟)王某在未向林业主管部门报备的情况下，将网购的大量巴西龟放生至城郊河流，导致本地鱼类大量死亡、河流生态链遭到严重破坏。经鉴定，巴西龟属于外来入侵物种，对本土水生生态具有极强的破坏性。当地人民检察院就此提起民事公益诉讼，请求判令王某承担生态修复及赔偿责任，法院依法支持了全部诉讼请求。关于本案，下列说法符合法律要求的是( ) A.本案适用过错推定原则，被告王某需就自身无过错承担举证责任 B.本案中人民检察院依法行使审判权，维护了社会公共利益 C.被告若对一审判决不服，可在法定期限内委托诉讼代理人提起上诉 D.与被告有利害关系的证人证言一律不能作为认定案件事实的依据 15.(2026山西晋中高三模拟)杨某经营一家猪饲料店，长期为周边养殖户供应饲料。受猪瘟疫情影响，多名养殖户面临生猪存栏量下降、资金周转困难等问题，未能及时支付饲料货款，导致杨某经营压力剧增，饲料店亦面临倒闭。杨某多次向养殖户催讨无果后，欲采用法律途径维权。在本案中( ) ①杨某可要求养殖户停止侵害、赔偿损失 ②杨某可以选择调解、仲裁(须有仲裁协议)、起诉等方式维权 ③猪瘟属于不可抗力，可以免除赔偿责任 ④杨某需要提供养殖户违约和欠款的证据 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 16.(2026广东广州高三模拟)面对“AI幻觉”可能生成虚假或错误的案例，甚至被用于恶意取证、伪造证据、虚构事实，干扰司法办案秩序，冲击社会法治信仰的问题，近年来，多地法院探索构建防范机制，总结虚假案例特征加强审查，对不诚信诉讼行为予以惩处，引导AI平台加强内容审核。上述举措有利于法院( ) ①筑牢司法公正防线，维护法治权威和社会公平正义 ②履行法律监督职能，倒逼诉讼参与人恪守司法诚信 ③严格事实和证据审查，提升司法公信力与司法权威 ④完善司法立法体系，从源头杜绝AI技术带来的风险 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 17.(2026云南玉溪高三模拟)现实中，学生间的恶作剧可能引发侵权责任纠纷。某校初一学生小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学。协商无果后思思及其父母将小杰父母、学校诉至法院。 经法院查明：学校已尽安全教育、管理职责无需担责；小杰父母作为监护人，需承担侵权责任。一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判。 假如初一学生丽丽遇到了与上述案件相似的侵权责任纠纷，其父母想通过诉讼的方式解决，却又工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能，请你为丽丽父母写一个诉讼维权指南。 10.第十课 诉讼实现公平正义 ---- 参考答案及解析 ---- 1.C 行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。本案被告是乙县市场监管局，应由其承担举证责任，李某无需为自己的诉讼主张承担举证责任，①错误。在行政诉讼中，原告虽不承担举证责任，但有权提供证明行政行为违法的证据，这是法律赋予当事人的诉讼权利，正确，②入选。行政诉讼一般由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。本案中作出行政处罚的是乙县市场监管局，应由乙县人民法院管辖，甲县人民法院对本案无管辖权，③错误。我国诉讼实行两审终审制，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉，正确，④入选。 2.B 我国刑事诉讼中，公安、检察、法院三机关遵循分工负责、互相配合、互相制约的原则，公安机关负责刑事案件侦查，侦查终结后移送检察院审查提起公诉，二者关系符合该原则，①正确。对一审未生效判决不服，当事人可以依法提起上诉；申请再审针对的是已经生效的判决/裁定，②错误。本案中刘某是刑事被告人，其委托的人员称为辩护人，诉讼代理人是公诉案件被害人、自诉案件自诉人等主体的委托代理人，③错误。本案属于刑事公诉案件，法律规定公诉案件中被告人有罪的举证责任由提起公诉的人民检察院承担，④正确。 3.A 经营者应当依法诚信经营，不得作虚假或者引人误解的商业宣传，李某虚假宣称糕点“0添加”的行为违反了该法定义务，①正确。李某的虚假宣传属于不正当竞争行为，违背公平竞争原则，且其未如实标注食品添加剂、隐瞒商品真实信息的行为，侵害了消费者的知情权，②正确。“0添加”的宣传是招揽消费者的商业广告，性质为要约邀请，并非内容具体确定、符合要约特征的意思表示，③排除。举证责任倒置适用于法律规定的特殊侵权情形，本案属于普通民事纠纷，适用“谁主张谁举证”的一般举证规则，不适用举证责任倒置，④排除。 4.C 合同约定占用基本农田挖塘养鱼，违反《基本农田保护条例》强制性规定，合同无效，①排除。村委会明知土地为基本农田仍与张某签订承包合同，存在过错，张某可向村委会索赔损失，②正确。行政诉讼中，被告(自然资源局)对行政行为的合法性及所依据的规范性文件承担举证责任，而非张某自主承担，③排除。自然资源局依据《基本农田保护条例》依法履职、严格执法，拆除违法设施属合法行政行为，无需承担赔偿责任，④正确。 5.B 质押属于担保物权，其核心在于以动产的交换价值作为债权的担保，黄某以黄金手链质押借款正是利用了其交换价值，①正确。根据法律规定，质权人(魏某)在债务人不履行到期债务时，有权将质押财产折价或拍卖、变卖并优先受偿，但不能直接获得质押物的所有权，②排除。微信转账记录属于电子数据，而非书证，③排除。质权人负有妥善保管质押财产的义务，魏某擅自处分质押物导致黄某无法赎回，侵犯了黄某的财产权，应当承担赔偿责任，④正确。 6.B 法律关系客体是法律关系主体权利和义务所指向的对象，包含物、人身、智力成果、行为。李某拖欠张某等人工资，双方权利义务指向的是李某给付劳动报酬的行为，因此该法律关系的客体是行为，①正确。劳动仲裁是提起劳动争议诉讼的前置程序，但本案中张某等人持有欠条，证明双方债权债务关系明确，案由属于追索劳动报酬的一般民事纠纷，无需经过劳动仲裁，可直接向人民法院提起诉讼，②错误。M公司需承担责任的直接法律依据在于《保障农民工工资支付条例》第三十六条第一款，即因其将工程分包给不具备合法经营资格的李某，导致拖欠工资，条例规定了总承包单位的先行清偿责任，法院不能仅因M公司是承包方就判其担责，③排除。张某等人出具的欠条是证明欠款事实的直接书面债权凭证。在无相反证据足以推翻的情况下，法院应当依据该欠条确认拖欠劳动报酬事实，依法支持张某等人索要劳动报酬的主张，④正确。 7.C 出现网购消费相关的民事纠纷，当事人可以直接去往自己所在地的基层法院发起民事诉讼，②正确。双方完成交易行为就已经形成合法有效的买卖合同，商家提供存在问题的商品，没有依照约定履行自身合同义务，③正确。日常沟通中合理录制的通话录音，不需要经过对方许可，符合法律规定就可以当作维权使用的有效证据，①排除。自主选择权是消费者根据自身需求自主选择商品或服务，并决定是否购买的权利。商家拒绝退换货品的行为，侵害的并不是消费者自主选择商品的相关权利，④排除。 8.C 我国法律规定，自然人的肖像权平等受法律保护，与肖像是否具有商业价值无关，①错误。民事诉讼遵循“谁主张，谁举证”的原则，黄某主张对方侵权提起诉讼，属于民事诉讼，需要承担举证责任，②正确。民法典规定，未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，法律另有规定的除外。该旅拍店铺未经黄某同意，擅自使用黄某的肖像进行商业宣传，构成对黄某肖像权的侵犯，应当承担侵权责任，③正确。隐私权是对自然人的私人信息、私人空间等私密权益的保护，本题中黄某的照片视频是自行发布在公开社交平台的内容，不属于隐私，店铺侵犯的是肖像权而非隐私权，④错误。 9.A 李某是公安机关所作的行政处罚的当事人，是行政诉讼的相对人，有权提起行政诉讼，①正确。根据《行政诉讼法》规定，行政机关对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件，②正确。李某对一审判决不服，可在判决书送达之日起15日内提起上诉，而不是判决生效后15日内，③排除。李某的血液酒精检测结果属于书证，④错误。 10.D 该诉讼属于民事公益诉讼，而非行政诉讼，①错误。环境污染属于无过错侵权责任，②错误。检察院出具的环境破坏鉴定书属于民事诉讼证据类型中的鉴定意见，③正确。该诉讼的判决有利于保护生态环境，体现民法典的绿色原则，④正确。 11.B 商家将染色石英岩冒充纯天然翡翠、伪造鉴定证书，属于虚假宣传，隐瞒了商品真实信息，侵犯了消费者的知情权(知悉商品真实情况的权利)和公平交易权(获得质量合格商品的权利)，①正确。我国民事诉讼证据分为书证、物证、鉴定意见等独立类别，第三方检测机构出具的鉴定意见书属于鉴定意见，不属于书证，②错误。仲裁以双方自愿达成的仲裁协议为前提，没有仲裁协议，一方单方面申请仲裁的，仲裁机构不予受理，③正确。商家主动宣传造假、附带假证书，沈某作为普通消费者已经尽到合理注意义务，自身不存在过错，不能减轻商家责任，④错误。 12.D 相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸，发生在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间，本题是房屋租赁双方基于租赁合同产生的纠纷，不属于相邻关系范畴，①错误。房屋所有权属于乙，甲作为承租人擅自拆除改造墙体损坏房屋结构，侵犯了乙对房屋的所有权，②正确。法院作出的调解是诉讼调解，不是诉讼外调解，且诉讼调解书与判决书有同等法律效力，③错误。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证原则，乙提出要求甲赔偿损失的主张，需要对房屋受损事实、自身财产损失承担举证责任，④正确。 13.C 依法成立的合同受法律保护，但当事人协商一致可以变更合同。选项中“合同一旦成立即不可变更”的表述违背了教材中关于合同变更与解除的专业术语，①排除。乙公司交付的房屋存在墙面开裂等质量问题且延期交付，属于履行合同义务不符合约定。根据《民法典》，当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，因此乙已构成实际违约，②正确。在民事诉讼中，通常适用“谁主张，谁举证”的举证原则，并非由甲承担全部举证责任。甲主张乙违约，需提供合同、验收单等证据证明；而乙主张因甲变更设计导致延期，乙也需对此承担举证责任，③排除。乙公司主张延期是因甲变更设计所致，这属于乙提出的抗辩主张。根据“谁主张，谁举证”的原则，应由提出该主张的乙公司承担相应的举证责任，④正确。 14.C 本案中王某未报备放生外来入侵物种，属于一般侵权行为，适用过错责任原则，需由原告人民检察院举证证明被告存在过错，而非由被告自证无错，A排除。我国宪法和诉讼法规定，人民法院依法独立行使审判权，人民检察院行使检察权并提起公益诉讼，并非行使审判权，B排除。根据民事诉讼法的相关规定，当事人不服一审判决有权在法定期限内提起上诉，同时当事人有权委托诉讼代理人代理诉讼活动，因此被告若不服判决可委托代理人上诉，C正确。民事诉讼法规定，与一方当事人有利害关系的证人证言不能单独作为认定案件事实的根据，但可以与其他证据相互印证后作为依据，“一律不能”的表述过于绝对，D排除。 15.D 停止侵害适用于侵权行为仍在持续的情形，本案中养殖户是未按期支付货款的违约行为，不适用停止侵害的责任承担方式，①错误。民事纠纷中，当事人可以通过调解解决争议，申请仲裁需要以双方自愿订立的有效仲裁协议为前提，也可以直接向人民法院提起诉讼，上述均为合法的维权途径，②正确。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，猪瘟疫情虽属于不可抗力，但只有因不可抗力完全无法履行合同的才能免除责任，本案中养殖户仅资金周转困难，并非完全不能支付货款，不能直接免除全部赔偿责任，③错误。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证原则，杨某主张养殖户拖欠货款违约，需要对该事实承担举证责任，④正确。 16.B 法院通过构建防范机制、惩处不诚信诉讼行为，能有效抵制虚假证据对司法程序的干扰，有利于筑牢司法公正防线，维护法治权威和社会公平正义，①入选。履行法律监督职能的主体是人民检察院，而非人民法院，②错误。法院总结虚假案例特征加强审查，体现了对事实和证据的严格把关，有利于提升司法公信力与司法权威，③入选。法院的职责是依法独立行使审判权，完善司法立法体系属于立法机关的职权，法院无权立法，且“从源头杜绝”的说法过于绝对，④错误。 17.【答案】①提起诉讼：撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由，向法院起诉。②委托代理：因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人协助处理诉讼事务。③收集证据：全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据，这是胜诉的关键。④行使上诉权：若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉，维护合法权益。 【解析】本题为分析说明类主观题，要求运用诉讼权利、诉讼程序、证据知识，从诉讼维权角度来分析作答。有效信息①：丽丽父母想通过诉讼的方式解决→从起诉角度分析说明撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由。有效信息②：丽丽父母工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能→从诉讼代理人角度分析说明因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人处理诉讼事务。有效信息③：小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学→从证据角度分析说明全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据。有效信息④：一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判→从上诉角度分析说明若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉。 7 / 7 学科网（北京）股份有限公司 $