第03课 订约履约 诚信为本（专项训练）（北京专用）2027年高考政治一轮复习讲练测

**基本信息** 以“合同订立-效力认定-诚信履约-违约追责”为主线，融合考情分析、知识梳理与分层演练，系统培养法治观念与契约精神。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |考情分析|近5年北京真题|考频/要点/情境三维定位，热点考点精准联结|从新课标要求到命题趋势，构建备考靶向坐标| |核心梳理|2大考点+5个易混点|概念对比（如要约vs要约邀请）、规则应用（定金违约金择一）|合同从订立到履行的全流程法律逻辑链| |基础演练|10选择+5非选择|案例辨析法、法条对应法|结合生活化情境（租房/网购）巩固基础应用| |重难演练|10选择+5非选择|新情境迁移法（如AI生成文案责任）|复杂案例中法律原则与条款的综合运用| |真题演练|8选择+7非选择|高考命题规律总结|对接真实考题，强化实战解题思维|

第03课 订约履约 诚信为本（北京专用） 专项训练·参考答案 模拟·基础演练 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D C C C D C C D C 11．【答案】（1）关于AI作品权利归属问题，著作权法规定著作权人限于自然人、法人或非法人组织，AI不能成为著作权主体，李某使用人工智能软件制作的图片，具备“智力成果”和“独创性”要件，受到著作权法保护。刘某未经许可将其作为配图使用且抹去水印侵害了李某的信息网络传播权和署名权，属于侵权行为，应承担侵权责任。（2）双方签订的《信用卡领用相关手续》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，对双方均具有约束力。小王使用信用卡透支且经催缴仍不还款的行为构成违约，违背了诚信原则和全面履行原则，应承担违约责任。 12．【答案】（1）甲公司参与比选并向乙公司进行报价，内容具体确定，属于要约。乙公司确认甲公司中标，向其送达了中标通知，属于承诺。中标通知书送达甲公司，故双方合同成立。 （2）法院判决引导碳排放配额交易的民事主体遵循诚信原则、公平原则、绿色原则。有利于推动企业转型升级，兼顾经济效益和社会效益；有利于维护我国碳排放权交易市场的正常秩序，推动要素市场化改革，落实“碳达峰、碳中和”国家重大决策。 13．【答案】法院会支持王先生的主张。理由：①该公司与王先生订立合同，该合同双方具有相应的民事行为能力，意思表示真实，内容合法，是有效合同。②被告授权其他加盟商在距离王先生的加盟店不足一公里处开设新店，违反合同履行中的全面履行和诚信原则，应承担相应的违约责任。应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 14．【答案】理由：①双方签订的服务合同合法有效。M企业应遵循全面履行和诚信的原则，保证交付的文案内容合法、真实。②交付的文案虽系AI大模型生成，但M企业作为合同主体，未尽到审核义务，违背了守法和公序良俗的原则，致使该电商公司遭受损失，M企业的免责事由不成立。 价值取向：①明确市场主体在应用新技术时的审核和管理责任，引导其规范应用新技术，防范技术失控。②促进市场主体诚信经营，培育和践行社会主义核心价值观，防止其以技术失控为借口推卸应承担的责任。 15．【答案】小李能够要求退租退款。理由：①合同因欺诈导致当事人意思表示不真实，会使合同存在瑕疵或者效力处于不确定状态。甲公司发送与实际房屋严重不符的视频，诱导小李签订合同，属于欺诈行为，小李有权请求撤销合同。②提供格式条款的一方未尽提示说明义务，或不合理地免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该格式条款无效。甲公司提供的合同中用小字写的免除自身责任，加重对方责任的条款属于无效格式条款。③当事人应当按照约定全面履行自己的义务。甲公司未按约定交付房屋，构成根本违约。甲公司交付的房屋与约定严重不符，导致合同目的无法实现，小李有权解除合同。要求甲公司返还押金2000元及已付租金。 重难·创新演练 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B B B C A C C D B 11．【答案】法院应判决乙方继续履行合同，向甲方支付剩余5万元技术服务费，并按约定支付2万元违约金。 理由：①依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，甲乙双方签订的《技术服务合作协议》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行；②甲方已按约定完成智能生产线升级改造并调试合格，履行了合同主要义务，乙方以“生产效率未达到预期”为由拒绝验收，未提供有效证据证明技术服务不符合约定，属于无正当理由拒不履行合同义务，已构成违约；③当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任，双方约定的20%违约金比例未超过法定标准，合法有效，乙方应按约定支付违约金。 12．【答案】①根据《民法典》规定，合同订立可采用口头、书面等多种形式，合法有效的口头合同具备同等法律效力。本案中双方口头约定的定制服务内容真实有效，对双方均具有法律约束力，门店以无书面合同为由拒担责任于法无据。②家装门店未按约定提供合格品牌板材，交付产品质量不达标、与承诺严重不符，违背合同履行的诚信原则和全面履行原则，构成明确违约，应当承担更换板材、整改修复、赔偿检测费、误工费等违约责任。③李某在商家存在实质性违约、产品质量不达标的前提下，拒绝全额付款，是依法行使合同抗辩权、维护自身合法权益的合理行为，无需承担任何违约责任。 13．【答案】法院依法支持王某的诉讼请求。①双方自愿签订装修合同，合同合法有效，双方应当恪守合同约定，自觉履行合同义务。 (合同有效+履行合同义务)②装修公司因自身筹备失误未按期开工，，已构成迟延履行，存在违约行为。(存在违约)③极端天气停工属于不可抗力，但该不可抗力发生在装修公司迟延履行之后，依据民法典规定，迟延履行后遭遇不可抗力，不能免除违约方的违约责任。(属不可抗力但因违约需承担违约责任)④装修公司作为收受定金一方拒不履行合同义务，应当适用定金罚则，双倍返还定金，因此法院支持王某诉求。(应双倍返还定金)(其他答案言之成理亦可给分) 14．【答案】法院会支持张女士的诉讼请求。理由：①张女士支付全款后，与酒店之间的服务合同即成立，对双方均具有法律约束力，酒店应全面、诚信履行合同义务。②酒店虚构理由毁约，违反了诚实信用原则，构成违约和消费欺诈。③酒店的行为导致张女士被迫退订，产生经济损失。张女士有权要求酒店承担继续履行或赔偿损失的违约责任，法院应予支持。 15．【答案】村委会的诉求应得到法院支持。①村委会与周某在自愿基础上订立土地承包合同，内容符合相关法律法规规定，合同合法有效，对双方具有法律约束力。②合同当事人应按照合同约定实现各自权利义务的行为，遵循全面履行原则。周某未按期交纳承包费，没有全面履行合同义务，已构成违约。③合同履行过程中遇到当事人约定免责事由或法定免责，可全部或者部分免除当事人的违约责任。处理树木遮挡问题并非合同约定义务或法定义务，不能作为拒付承包费的正当理由，周某的抗辩理由不能成立。④依据合同约定，周某应继续支付承包费，并承担违约责任、支付违约金。 真题·实战演练 1 2 3 4 5 6 7 8 A B B D B A B A 9．【答案】(1)①构成。陈某未经刘某同意公开展示其面部图像，侵害了刘某的肖像权。 ②甲旅行社。甲旅行社已与刘某订立有效合同，未全面履行提供住宿服务的义务即构成违约。 ③照片和发票可以证明胡某权益受到损害，以及损失数额；证人证言可以证明旅行社人员存在过错行为，且该行为与电脑受损存在因果关系。 (2)安全意识角度，每个人都是自身安全的第一责任人； 契约意识角度，游客应配合导游履行义务； 法治意识角度，盲目冒险可能需要承担法律责任；公序良俗角度，维护团队利益。 10．【答案】(1)①甲侵害了王某的署名权和信息网络传播权，乙侵害了王某的改编权。②商事仲裁须以双方自愿订立的有效仲裁协议为前提。③甲应向乙履约支付后期报酬、赔偿损失；确认乙对汽车享有抵押权。 (2)尊重保护知识产权，鼓励创新；坚持绿色原则，节约资源；坚持公序良俗原则，弘扬中华优秀传统文化。 11．【答案】违约方是物流公司和B公司。守约方是A公司。 合同双方需按照诚信原则，全面履行原则履行合同义务。守约方是A公司，物流公司与客户签订铁水联运，一单制运输合同，对全程运输承担业务，货物逾期到达构成违约，应该承担违约责任。B公司未按时接受货物导致货物逾期到达，构成违约，应承担违约责任。A公司不仅及时联系B公司，而且妥善储存货物，垫付租金，其行为有助于建设诚信社会，维护良好的市场秩序。 12．【答案】第一次：合同订立后，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。双方已就价格 达成合意签订合同，乙要求降价属于单方变更合同内容。甲有权拒绝，乙最终同意按原价格发货，双方应按原合同履行。 第二次：根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。洪水属于不能预见、不能避免的客观情况，甲及时通知乙，且产品品质未受损，乙应免除甲的违约责任。 13．【答案】①传媒公司与甲公司、乙公司订立合法有效的合同，明确当事人的权利义务，为预防和解决纠纷提供证据。②传媒公司按约支付首期租金和全部装修款，依约履行了合同。但逾期交付租金，构成违约，违反诚信原则。③传媒公司向法院起诉，要求乙公司承担违约责任，依法维护其合法权益。 14．【答案】(1)①否。②根据法律规定，专利侵权是指他人未经专利权人同意，实施其专利。③本案中，水产公司不存在未经专利权人同意实施专利的事实，故水产公司未侵犯大华的专利权。 (2)①是。②合同当事人应当遵循诚信原则，全面履行合同义务。因未履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。③本案中水产公司未履行缴纳年费的义务，导致专利权终止，该公司应赔偿大华因此而遭受的财产损失，包括预期收益减少和其他相关损失。 15．【答案】(1)①无效。该合同内容违反了法律的强制性规定。 ②支持。乙公司在类似商品上使用了与该村注册商标近似的商标，容易导致混淆，构成侵权。 ③无过错侵权责任。甲公司未举证证明自己行为与损害之间不存在因果关系，需承担不利后果。 (2)保护耕地，推动土地有序流转；保护商标专用权，加强涉农知识产权保护；保护环境，促进农村可持续发展。 1 / 19 学科网（北京）股份有限公司 $ 第03课 订约履约 诚信为本（北京专用） 专项训练 目 录 考情·分析预测 1 核心·梳理识记 2 模拟·基础演练 3 重难·创新演练 12 真题·实战演练 21 考情·分析预测 考情概览 新课标要求 考题统计 简述合同的含义和价值，理解合同的主要内容和违约责任，了解合同订立的程序，熟悉解决合同纠纷的途径。 2025・北京・书面合同和口头合同 2024・北京・有效合同与无效合同  2022・北京・有效合同与无效合同 考情分析： 1．考查频次：近5年北京地区高考对本课考点命题较多，选择题和主观题均有考查； 2．考查要点：掌握侵权责任的构成要件；区分过错责任、过错推定责任、无过错侵权责任；明晰常见特殊侵权情形；把握侵权责任承担方式；理解民事权利行使界限，厘清禁止权利滥用规则；知悉法定免责与减责情形； 3．命题情境：依托房屋租赁、网购交易、服务合约、商铺转让、旅游合同、农产品购销、直播带货订单纠纷等生活化情境；考查区分要约与要约邀请、判断合同效力、分析履约争议、界定违约责任的案例辨析能力；树立契约精神，明白订立合同须合法合规，当事人应当全面诚信履约，依法妥善处理合同纠纷。 备考策略 1.理清主线逻辑：以合同订立与效力认定为前提，以诚信履约为核心，以违约追责与纠纷解决为落脚点；明确合同民事权责关系，坚持契约自由与契约严守相统一，厘清有效履约、违约担责的法律边界，树立诚信守约、依法维权的法治意识。 2.聚焦核心考点：区分要约与要约邀请；掌握合同订立的两大阶段；精准判定有效合同、无效合同、效力待定合同的情形；把握合同全面履行、诚信履行、协作履行原则；识别常见违约行为；掌握违约金、定金、赔偿金的适用规则；明晰合同免责的法定情形。 3.热点与考点精准联结（可直接写入教研文档） 网购退换货、直播带货订单纠纷→合同订立规则、合同履行原则、违约责任 租房转租、房屋买卖违约、服务合同扯皮→合同效力判定、违约行为认定 旅游、培训、健身预付消费纠纷→格式条款效力、公平诚信原则适用 商家虚假宣传、诱导签约→要约认定、无效 / 可撤销合同辨析 商事定金、违约金赔付争议→定金与违约金择一适用规则 4.辨析高频易混易错点： 要约≠要约邀请：要约内容具体明确、具备约束力；价目表、广告、宣传页均为要约邀请。 合同成立≠合同有效：达成合意合同成立，违法、违背公序良俗合同无效。 口头合同≠无效合同：口头合同合法有效，仅举证难度大，日常交易普遍适用。 定金≠违约金：二者不能同时适用，权利人二选一主张赔付。 轻微违约≠免责：不可抗力为法定免责事由，自身经营、资金问题不能免责。 核心·梳理识记 内容速览：订立合同学问大、有约必守 违约有责。 考点1 订立合同学问大 含义 是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议 类型 买卖合同、赠与合同、租赁合同、运输合同等 意义 (1)自愿订立的合同可以满足市场交易者的特定需求，有利于资源的有效配置，从而增加整体社会财富。 (2)自愿订立的合同促成市场交易者相互合作，共同形成社会的信用机制 订立 订立的过程包括要约和承诺两个阶段 ①要约是希望与他人订立合同的意思表示，生效的要约具有法律约束力 ②承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺到达对方后，立即发生法律效力，订立合同的过程随之结束 是否有效 ①订立一份有效的合同，要求行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实，内容合法 ②部分无效或全部无效合同：合同的主体不适格或者因欺诈、胁迫导致当事人意思表示不真实；合同内容出现违反法律、行政法规的强制性规定或者违背公序良俗等情形 形式 ①口头合同当事人通过口头语言达成意思表示一致所形成的合同。口头合同充分适应了现代社会对订立合同的快捷性要求，通常用在一些金额比较小、即时清结、权利义务关系相对简单的民事法律关系中。弊端：当事人的权利义务不明确，发生纠纷时难以举证 ②书面合同是以合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式订立的合同。书面合同内容清晰，有利于督促各方当事人履行合同；有据可查，有利于案件的公正裁决。权利义务关系复杂、金额较大以及履行期限较长的合同，应当采用书面形式 特别提醒：要约≠要约邀请：商业广告、价目表、招股说明书一般属于要约邀请，内容具体明确且具备约束力的广告可视作要约。 合同成立≠合同生效；达成合意合同成立，还需主体适格、意思表示真实、内容合法，合同方可生效。 口头合同具备法律效力，并非一定要采用书面形式；书面合同优势在于便于举证。 格式条款提供方负有提示说明义务，不合理免除自身责任、加重对方责任的格式条款无效。 承诺必须针对要约作出，内容应当与要约保持一致；对实质内容变更的回复属于新要约。 考点2 有约必守 违约有责 履行 ①原则：合同当事人应当全面、诚信、协作地履行合同原则 ②关键：明确合同内容。内容即条款：当事人的姓名或者名称和住所，标的，数量，价款等 ③变更：当事人协商一致，可以变更合同；除法律另有规定或者当事人另有约定外，合同的一方当事人不能单方面变更或者解除合同 违约 ①条件：除法律规定或者当事人约定的免责事由外，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，守约方可以要求违约方承担违约责任。 ②性质：违约责任既是违约方应该付出的代价，也是法律给予守约方的救济。 ③承担方式：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、适用定金罚则等。 ④责任免除：在合同履行过程中遇到当事人约定的免责事由或不可抗力(不能预见、不能避免并不能克服)，根据这些情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任 特别提醒：违约责任的归责原则：严格责任，只要构成违约，除法定免责事由外，均需担责，不考虑主观有无过错。 不可抗力属于法定免责情形；经营亏损、资金周转困难不属于不可抗力，不能免责。 定金与违约金不可同时适用，守约方只能二选一主张；定金具有惩罚性。 继续履行与赔偿损失等责任形式可以依法合并使用。 违约行为≠合同无效，合同依然有效，守约方有权追究责任。 模拟·基础演练 考查重点：订立合同学问大、有约必守 违约有责 一、单项选择题 1．【违约责任】（2026·北京东城·二模）张三夫妇共同经营的公司向王五采购原材料，张三误将采购合同签名签在王五寄来的另一批产品的价目表上。其子小张（19岁）核对采购合同后签署了自己的姓名，张三误以为合同已签妥，便寄给王五。王五以签名存在问题为由未按期发货，致使公司无法向第三方交货，被第三方主张违约金。下列说法正确的是( ) A．该笔违约金属于张三夫妇的共同债务 B．小张是完全民事行为能力人，签署的买卖合同有效 C．张三在产品价目表上的签字构成意思表示，买卖合同成立 D．王五无须对其未按期发货承担违约责任 【答案】D 【解析】A：公司向王五采购原材料，该行为的主体是公司而非张三夫妇个人。违约金是因公司无法向第三方交货产生的，属于公司的债务，而非张三夫妇的共同债务，排除。B：小张签署姓名的行为，需要看其是否有订立买卖合同的意思表示。小张是核对采购合同后签署自己姓名，其并无与王五订立买卖合同的意思表示，该买卖合同的主体应该是公司与王五，小张的签署行为不能使买卖合同有效，排除。C：张三误将采购合同签名签在价目表上，其真实意思是签署采购合同，而非在价目表上订立买卖合同，所以张三在价目表上的签字不构成订立买卖合同的意思表示，买卖合同不成立，排除。D：因为买卖合同不成立，王五与公司之间不存在有效的买卖合同关系，所以王五未按期发货的行为不构成违约，无须承担违约责任，正确。 2．【订立合同学问大】（2026·北京顺义·二模）林某从唐某处购买一套商铺并办理了过户登记手续。林某发现该商铺已被唐某出租给张某，并签订租赁合同，且唐某已将租金预收至年底。林某要求唐某返还租金但遭到拒绝，林某提起诉讼。以下认识正确的是( ) 资料卡 《中华人民共和国民法典》 第七百二十五条：租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。 ①林某对该商铺所有权的取得，以其实际使用该商铺为准 ②如唐某因突发疾病无法返还租金，属于不可抗力可免责 ③张某有权主张该租赁合同依法成立，仍对林某继续有效 ④林某依法享有该商铺的使用、收益的权利，有权获得租金 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】D 【解析】①：不动产所有权的取得应当依照法律规定登记，商铺属于不动产，林某办理了过户登记即取得所有权，并非以实际使用为准，排除。②：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，突发疾病不属于不可抗力范畴，不能免除唐某返还租金的责任，排除。③：根据民法典“买卖不破租赁”的规定，租赁物在承租人按租赁合同占有期限内所有权变动的，不影响租赁合同效力，因此原租赁合同对新所有权人林某继续有效，张某的主张合法，符合题意。④：林某已完成过户登记，取得商铺所有权，依法享有占有、使用、收益、处分的权利，租金属于商铺产生的法定孳息，应归所有权人林某所有，林某有权主张返还，符合题意。 3．【违约责任】（2026·北京昌平·二模）王某与李某等39户农户签订《农村土地流转合同》，约定王某承包1209亩土地用于棉花种植，期限4年，承包费250元/亩。履行期间棉花价格大幅上涨，李某等农户认为承包费过低，与王某协商上调承包费用未果后，阻挠耕种并单方宣布解除合同。王某诉至法院，要求确认解除合同行为无效并继续履行合同。结合本案，法院作出如下判决( ) A．王某未同意李某发出的上调承包费的新要约，则原合同继续履行 B．农户以棉花价格大幅上涨属不可抗力为由单方解除合同，不构成违约 C．农户单方擅自毁约、阻挠正常生产，违背民法基本原则，解除合同行为无效，应继续履行合同义务并承担相应违约责任 D．涉案土地为集体土地，39户农户未取得全村农户书面同意签订合同，故合同自始无效 【答案】C 【解析】A：李某等农户提出上调承包费属于新要约，但王某未同意，原合同的效力不受影响。不过该选项没有直接回应“解除合同行为无效”这一核心争议，表述不够全面。B：棉花价格上涨属于市场风险，不属于不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况），因此农户以此为由单方解除合同构成违约，错误。C：李某等农户在合同履行期间擅自毁约、阻挠耕种，违背了诚实信用原则和全面履行原则，其单方解除合同的行为无效，应当继续履行合同义务并承担违约责任，正确。D：农户有权流转自己承包的土地，无需取得全村农户书面同意，因此合同自始有效的说法不成立，错误。 4．【订立合同学问大】（2026·北京通州·一模）某网络公司推出“用户邀请好友注册送现金”活动，约定邀请10名好友成功注册可兑换100元现金。王某邀请好友注册达标后申请兑换，该公司称活动已提前终止，以“活动规则注明最终解释权归公司所有”为由拒绝兑换。下列观点正确的是( ) A．活动告知属于要约邀请，公司可终止活动拒绝兑换 B．王某未与公司签订书面合同，双方未形成合同关系 C．活动规则中的最终解释权条款，属于无效格式条款 D．公司行使解释权违反诚信，应承担缔约过失的责任 【答案】C 【解析】A：该活动约定内容明确具体（邀请10人成功注册即可兑换100元现金），已经构成要约，而非希望他人向自己发要约的要约邀请，公司无权随意终止活动拒绝兑换，排除。B：合同除书面形式外，还可以通过行为等其他形式订立。王某完成了合同约定的邀请注册义务，双方已经形成合法有效的合同关系，排除。C：“最终解释权归公司所有”是公司预先拟定、未与消费者协商的格式条款，该条款不合理免除公司自身责任、排除消费者的主要权利，符合法律规定的无效格式条款的情形，正确。D：缔约过失责任发生在合同订立过程中，是因违背诚信导致合同不成立、无效产生的责任。本案中双方合同已经成立生效，公司不履行约定义务，应当承担违约责任而非缔约过失责任，排除。 5．【订立合同学问大】（2025·北京西城·二模）网络购物已逐渐成为主流的消费模式。有句广告词这样说，“只要有快递在路上，生活就有了盼头”，以市场交易的视角看( ) ①“快递在路上”，属于一方的要约还未到达的情况 ②消费者履行付款义务，网络销售者履行交付义务，诚信机制的保障非常重要 ③订立合同中涉及到一些必要的个人信息，若合同未成立，商家没有对此保密的义务 ④网购页面的“购物须知”“退换货须知”，在接受一方经阅读并按下同意或确认键后，一般会生效成为合同的组成部分 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【解析】①：在网购中，快递在运输中属于合同履行阶段，而非“要约未到达”，①不符合题意。②：消费者付款与商家交付商品是合同的核心义务，网络交易依赖诚信机制保障双方权益，②说法正确。③：商家对消费者的个人信息负有保密义务，即使合同未成立，仍需遵守个人信息保护相关法规，③说法错误。④：网购页面的“购物须知”“退换货须知”属于格式条款，经消费者点击确认后，构成电子合同的组成部分，具有法律效力，④说法正确。 6．【订立合同学问大】（2025·北京通州·一模）为推进鸿蒙操作系统的开发和应用，解决“卡脖子”问题， 华为公司一方面在核心技术、硬件设备、应用生态等层面加快专利布局，另一方面与各科技平台加强协作，推动鸿蒙生态的建设。在此过程中，央视网、支付宝、微信在越来越多的平台宣布启动鸿蒙原生应用开发，或与华为公司达成协议，共建鸿蒙生态。以下分析正确的是( ) A．专利权作为著作权的一种类型，有效保护能够防范风险、激励创新 B．若华为公司申请的是发明专利，保护期限为二十年，自通过起计算 C．协议生效后，如果平台未履行约定，华为公司可提起专利侵权诉讼 D．签订合同可以满足各方的特定需求，促成相互合作，有效配置资源 【答案】D 【解析】A：专利权是知识产权的一种类型，而不是著作权，A错误。B：发明专利的保护期均自申请日开始计算，B错误。C：协议生效后，如果平台未履行约定，华为公司可提起违约诉讼，而不是专利侵权诉讼，C错误。D：合同可以满足科技创新各方的特定需求，促成相互合作，有效配置资源，推动科技创新与发展，D正确。 7．【违约责任】（2025·北京丰台·一模）赵某经销售人员朱某介绍与其所在养老产业公司签订《养老卡合同》，并预付10万元购买60个月的养老服务。合同约定缴费后有3天考虑期，期内提出退款并填写退款申请，可在7个工作日内全额退款。赵某缴费后，当日即联系朱某要求办理退费，但朱某未作回应。后来，该公司以赵某未提交书面退款申请及拨打公司退款电话为由，不予全额退款。赵某诉至法院，请求判令该公司全额退款并赔偿利息损失。下列分析正确的是( ) ①合同约定明确，赵某未按约定方式申请退款，其诉求不应得到法院支持 ②朱某作为公司销售人员，赵某联系朱某要求退款可视为履行了退款申请手续 ③该公司以未提交书面申请、未拨打电话为由拒绝退款，违背了诚信原则 ④该公司在法院判决后全额退款并赔偿利息损失，属于违约责任中的继续履行 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【解析】①：合同虽约定退款方式，但赵某通过销售人员申请退款已符合实际履行要求，公司不得以形式瑕疵否定其效力，①错误。②：朱某作为公司销售人员，代表公司提供合同服务，赵某向朱某提出退款要求，应视为向公司履行了退款申请手续。根据民法代理规则，向代理人（朱某）表达退款意愿，效力等同于向公司提出申请，②正确。③：赵某在考虑期内及时提出退款，已尽到合理义务。公司以未提交书面申请或拨打特定电话为由拒绝退款，属于设置不合理障碍，违背了《民法典》中的诚信原则，③正确。④：“继续履行”是 指按合同约定继续完成的义务。法院判决全额退款并赔偿利息属于解除合同后的返还义务和损害赔偿，而非“继续履行”，④错误。 8．【违约责任】（（2026·湖南衡阳·二模）李某找陈某购买一批水泥，总价值60万元。李某向陈某支付了 10万元定金，约定违约金为合同价款的20%。后陈某因丈夫车祸重伤住院，未能按期完成水泥交付。据此，下列说法正确的是( ) A．陈某遭遇不可抗力，可完全免除全部违约责任 B．李某可同时主张双倍定金与全额违约金双重赔付 C．李某二选一：双倍返还定金，或支付12万违约金并退定金 D．陈某只需退还10万定金，无需承担任何额外赔偿 【答案】C 【解析】A：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。陈某丈夫车祸重伤住院属于意外事件，但不属于法定不可抗力范畴，不能完全免除违约责任，错误。B：根据民法典规定，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金或者定金条款，二者不能同时主张，错误。C：违约金与定金罚则只能二选一：①选择定金罚则，陈某应双倍返还定金共20万元；②选择违约金条款，陈某应支付违约金12万元（60万×20%），同时退还李某已支付的10万元定金。李某可任选其一，正确。D：陈某未能按期交付水泥构成违约，应当承担违约责任，不能仅退还定金而免除赔偿责任，错误。 9．【违约责任】（（2026·河北保定·三模）2026年2月25日，小李与张某达成口头协议，约定以2600元购买张某的一台二手平板，小李支付了全款，并约定3月1日当面交付并验机。3月2日，张某称平板已被不知情的小江以3000元买走，愿退款并补偿小李100元。小李拒绝接受，要求按约交付原物，张某认为双方未签书面合同，他不算违约。关于本案，下列说法正确的是( ) ①口头合同成立并生效，平板所有权自小李付款时发生转移 ②张某因欺诈导致合同存在瑕疵，合同无法产生小李预期的法律约束力 ③因平板已交付给第三人致合同无法继续履行，小李无法要求张某交付原物 ④张某因违背诚信原则而构成实质违约，小李有权拒绝接受单方解约方案 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】D 【解析】①：平板属于动产，动产所有权自交付时转移，本案中平板未交付给小李，所有权未转移，排除。②：本案中张某是合同订立后、履行阶段一物二卖，属于事后违约，并非订立合同时欺诈，合同已经成立生效，具有法律约束力，排除。③：动产所有权自交付时转移，平板已交付给第三人，张某已经丧失原物所有权，无法再向小李交付原物，小李无法要求张某交付原物，正确。④：张某与小李的合同已经生效，一物二卖违背诚信原则，构成实质违约，张某无权单方解除合同，小李有权拒绝接受张某提出的单方解约方案，正确。 10．【违约责任】（（2026·云南昆明·二模）李女士在某健身馆办年卡缴费6000元，约定开卡有效期一年。李女士一个月后因工作调动无法健身，于是向健身馆申请解除合同并退还余款，健身馆以合同约定“因个人原因退卡的不退费”为由拒绝。下列说法符合法律规定的是( ) ①健身馆有权拒绝退费，合同签订后双方须严格履行 ②李女士可主张该格式条款加重消费者责任，属无效条款 ③工作调动属不可抗力，李女士可无责解约并获全额退款 ④李女士可解除合同，健身馆可扣除合理费用后返还余款 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【解析】①：合同虽约定双方需严格履行，但该“个人原因退卡不退费”的格式条款不合理排除消费者主要权利，违反公平原则，健身馆无权以此为由拒绝退费，排除。②：该退卡不退费条款是健身馆预先拟定、未与消费者协商的格式条款，不合理加重消费者责任、排除消费者的解约及主张返还余款的主要权利，依据民法典相关规定属于无效条款，正确。③：不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，工作调动属于个人可预见、可通过其他方式调整的正常生活变动，不属于不可抗力，李女士不能以此主张无责解约并全额退款，排除。④：李女士因工作调动无法实现健身的合同目的，有权解除合同，健身馆应当在扣除已消费时段对应的合理费用后，将剩余款项返还李女士，符合公平原则及法律规定，正确。 二、非选择题 11．（2025·北京昌平·二模） 案件情况 处理结果 裁判理由 李某是一名AI绘图软件爱好者，他使用人工智能软件制作了一张图片，并加上“AI绘画”等标签，发布在自己的社交平台上。网友刘某看到图片后，感觉非常契合自己的文章，便直接拿来作为配图使用，还抹去了平台署名水印。李某认为刘某的行为侵犯了自己的著作权。遂将刘某诉至北京互联网法院。 法院支持李某诉讼请求。 （1） 小王向银行申请开通信用卡，且宣称已阅览申请材料，明晰信用卡相关信息，愿意遵循领用合约及申请表中所列的所有条款。后来小王使用该卡透支消费，却未依照合同约定履行还款义务。银行屡次向小王催告，然而小王迄今仍未还款。为维护自身的合法权益，银行将其诉至法院，恳请依法判决小王偿还信用卡欠款2万元及利息。 法院判决小王偿还信用卡欠款本金2万元，并按合同约定支付利息。 （2） 阅读材料，运用《法律与生活》知识，完成裁判理由。 【答案】（1）关于AI作品权利归属问题，著作权法规定著作权人限于自然人、法人或非法人组织，AI不能成为著作权主体，李某使用人工智能软件制作的图片，具备“智力成果”和“独创性”要件，受到著作权法保护。刘某未经许可将其作为配图使用且抹去水印侵害了李某的信息网络传播权和署名权，属于侵权行为，应承担侵权责任。（2）双方签订的《信用卡领用相关手续》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，对双方均具有约束力。小王使用信用卡透支且经催缴仍不还款的行为构成违约，违背了诚信原则和全面履行原则，应承担违约责任。 【解析】本题是原因类主观题。明确本题考查的知识范围是《法律与生活》，设问指向是运用“尊重知识产权”“解析民法基本原则”“订立合同学问大”的知识进行说明。有效信息①：网友刘某看到图片后，感觉非常契合自己的文章，便直接拿来作为配图使用，还抹去了平台署名水印→可调用的法理依据是著作权法规定著作权人限于自然人、法人或非法人组织，AI不能成为著作权主体。本案中，李某使用人工智能软件制作的图片，具备“智力成果”和“独创性”要件，受到著作权法保护。刘某未经许可将其作为配图使用且抹去水印侵害了李某的信息网络传播权和署名权，属于侵权行为，应承担侵权责任。有效信息②：小王向银行申请开通信用卡并宣称遵循领用合约，透支消费后未依约还款，银行催缴无果诉至法院→可调用的法理依据是合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚信原则。本案中，双方签订的《信用卡领用相关手续》是双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，对双方均具有约束力，小王使用信用卡透支消费后未依照合同约定履行还款义务，且经银行屡次催告仍未还款，其行为违背了诚信原则和全面履行原则，构成违约，应承担违约责任，所以法院判决小王偿还信用卡欠款本金并按合同约定支付利息。 12．（2024·北京石景山·一模）2023年12月28日，北京市第三中级人民法院终审公开宣判北京甲环保公司与四川乙发电公司合同纠纷一案，该案系北京市首例碳排放权交易纠纷案件。 【基本案情】 2021年12月，乙公司就采购碳排放配额发布比选公告，甲公司向其进行报价，内容具体明确，并承诺：如未依约履行，乙公司可另行购买等量的碳排放配额；如有差价，由甲公司补足。乙公司经过比选确认甲公司中标，并向其送达了中标通知。此后，甲公司明确表示不再履行合同，在此情况下，乙公司另行与第三方公司签订合同，以高于甲公司所报交易单价的价格购买了相应碳排放配额，由此产生差价，故乙公司诉至法院，要求甲公司向其支付差价款289万余元及相应利息。 【法院判决】 一审法院经审理，认为甲乙两公司就涉案碳排放配额采购事项成立合同关系，且该合同合法有效。判决甲公司向乙公司支付碳排放配额采购差价款289万余元及相应利息。一审后，甲公司不服判决，向北京三中院提起上诉。北京三中院经审理后作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 运用法律知识，结合案情，说明甲乙两公司合同成立的理由，并从民法基本原则角度阐述该司法判决的意义。 【答案】（1）甲公司参与比选并向乙公司进行报价，内容具体确定，属于要约。乙公司确认甲公司中标，向其送达了中标通知，属于承诺。中标通知书送达甲公司，故双方合同成立。 （2）法院判决引导碳排放配额交易的民事主体遵循诚信原则、公平原则、绿色原则。有利于推动企业转型升级，兼顾经济效益和社会效益；有利于维护我国碳排放权交易市场的正常秩序，推动要素市场化改革，落实“碳达峰、碳中和”国家重大决策。 【解析】本题属于说明类主观题，要求运用法律知识说明甲乙两公司合同成立的理由，并从民法基本原则角度阐述该司法判决的意义，考生可以调用订立合同学问大、民法基本原则的知识结合材料进行分析。关键词①：甲公司向其进行报价，内容具体明确；乙公司经过比选确认甲公司中标，并向其送达了中标通知→可联系教材知识合同的订立需要要约与承诺两个阶段。甲公司参与比选并向乙公司进行报价属于要约。乙公司确认甲公司中标，向其送达了中标通知，属于承诺。中标通知书送达甲公司，故双方合同成立。关键词②：一审法院经审理，认为甲乙两公司就涉案碳排放配额采购事项成立合同关系合法有效。判决甲公司向乙公司支付碳排放配额采购差价款289万余元及相应利息。甲公司提起上诉，二审法院审理后作出终审判决：驳回上诉，维持原判→可联系教材知识民事主体遵循诚信原则、公平原则、绿色原则。 13．【违约责任】（（2026·四川·二模）阅读材料，完成下列要求。 某熟食公司在湖南零售熟食行业中拥有较高名气，王先生与该公司建立加盟关系，双方合同约定“公司对王先生合作店铺所在经营地限制开设其他合作店，即以该合作店铺为中心，半径一公里不再开设该品牌其他合作店铺，确保乙方的经营利益等内容，合同期限为2023年5月6日至2025年5月6日”。2023年5月27日，王先生的店开业。2023年7月7日，该公司授权第三人在距离王先生经营的店铺直线距离690米处开设了B店。经常有C小区的客户在王先生这里消费，在B店开业之后，C小区这部分的客户基本上就流失了，王先生经营的门店销售额明显下降。王先生多次找公司协商未果，遂诉至法院要求公司赔偿相应的损失。某熟食公司辩称，王先生因没有餐饮经营的相关经验及开业后疏于宣传等多种因素，造成开业后利润未达到预期。 你认为法院会支持王先生的主张吗?结合材料，运用《法律与生活》的知识阐述理由。 【答案】法院会支持王先生的主张。理由：①该公司与王先生订立合同，该合同双方具有相应的民事行为能力，意思表示真实，内容合法，是有效合同。②被告授权其他加盟商在距离王先生的加盟店不足一公里处开设新店，违反合同履行中的全面履行和诚信原则，应承担相应的违约责任。应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 【解析】本题为理由依据类主观题，要求判断法院是否会支持王先生的主张并阐述理由。可结合案情，从合同的生效与履行、违约责任角度分析作答。有效信息：王先生与该公司建立加盟关系，双方的合同约定以及某熟食公司的违约情形→可运用“订约履约诚信为本”知识，从合同的生效与履行、违约责任角度，分析说明该公司与王先生订立的合同是有效合同，被告违反合同履行中的全面履行和诚信原则，应承担相应的违约责任。 14．【订立合同学问大】（2026·湖南湘潭·三模）阅读材料，完成下列要求。 某电商公司与一家M服务企业签订服务合同，约定由M企业利用生成式AI大模型为其批量生成商品详情文案，要求内容真实、不夸大宣传、符合广告法规定。M企业通过AI大模型自动生成文案后将文案直接交付，未对文案进行人工审核，其中多款文案出现虚假功效描述、虚构销量、夸大产品效果等违法内容，导致该电商公司被市场监管部门行政处罚，并面临消费者投诉和平台扣分。该电商公司遂诉至人民法院要求M企业赔偿损失。M企业辩称，文案由AI大模型自动生成，电商公司的损失不应由其承担。人民法院审理后，判决M企业承担违约责任，并赔偿电商公司相应经济损失。 结合材料，运用《法律与生活》知识，说明人民法院作出上述判决的理由以及该判决的价值取向。 【答案】理由：①双方签订的服务合同合法有效。M企业应遵循全面履行和诚信的原则，保证交付的文案内容合法、真实。②交付的文案虽系AI大模型生成，但M企业作为合同主体，未尽到审核义务，违背了守法和公序良俗的原则，致使该电商公司遭受损失，M企业的免责事由不成立。 价值取向：①明确市场主体在应用新技术时的审核和管理责任，引导其规范应用新技术，防范技术失控。②促进市场主体诚信经营，培育和践行社会主义核心价值观，防止其以技术失控为借口推卸应承担的责任。 【解析】本题是说明类主观题，从合同履行、违约责任、民法基本原则等角度分析作答。有效信息①：电商公司与M企业签订服务合同，约定文案需真实合法，M企业交付的文案存在虚假宣传等违法内容→可运用合同履行的全面履行原则和诚信原则知识，从合同双方应按约定全面履行自己的义务，M企业交付的文案不符合合同约定的真实合法要求，违背了诚信原则角度分析说明M企业未全面履行合同义务，构成违约。有效信息②：M企业辩称文案由AI模型自动生成，损失不应由其承担→可运用违约责任的认定知识，从M企业作为合同主体，有义务对AI生成的文案进行审核，其未尽审核义务导致文案违法，不能以AI生成为由免责角度分析说明M企业的免责事由不成立，应承担违约责任。有效信息③：法院判决M企业承担违约责任并赔偿损失→可运用法律的价值导向知识，从明确市场主体在新技术应用中的审核管理责任，引导规范应用新技术，促进市场主体诚信经营，践行社会主义核心价值观角度分析说明该判决的价值取向。 15．【违约责任】（（2026·江西上饶·二模）阅读材料，完成下列要求。 2025年9月，刚参加工作的小李在租房时，通过某知名租房App看到一套“押一付一、民水民电、实拍实价”的公寓。线上看房时，甲出租公司通过微信发来一段视频，称“这就是你要租的那间，采光好，家具全配”。小李对视频表示满意，当天便通过App与甲公司签订电子合同，约定租期1年，月租金2000元，押金2000元。 入住当天，小李发现房间与视频严重不符：视频中的大窗户变成了小高窗，全新家具变成了破旧家具，所谓的“独立厨卫”其实是公共区域的隔断间。小李当即要求退租退款。甲公司却称：合同已签，视频仅供参考，房间条件就是这样，退租属于违约，押金不退，还要再付一个月违约金。 小李翻看合同才发现，合同中用小字写着：“乙方认可，线上展示的图片、视频仅为户型结构展示， 不作为实际交付标准。” 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答小李能否要求退租退款并说明理由。 【答案】小李能够要求退租退款。理由：①合同因欺诈导致当事人意思表示不真实，会使合同存在瑕疵或者效力处于不确定状态。甲公司发送与实际房屋严重不符的视频，诱导小李签订合同，属于欺诈行为，小李有权请求撤销合同。②提供格式条款的一方未尽提示说明义务，或不合理地免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该格式条款无效。甲公司提供的合同中用小字写的免除自身责任，加重对方责任的条款属于无效格式条款。③当事人应当按照约定全面履行自己的义务。甲公司未按约定交付房屋，构成根本违约。甲公司交付的房屋与约定严重不符，导致合同目的无法实现，小李有权解除合同。要求甲公司返还押金2000元及已付租金。 【解析】本题是依据类主观题。从合同效力、格式条款、违约责任角度进行分析说明。有效信息①：甲公司通过微信发送与实际房屋严重不符的视频（大窗变小窗、家具破旧、独立厨卫变隔断间），诱导小李签订合同→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一百四十八条：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。本案中，甲公司发送虚假视频，使小李产生错误认识并签订合同，构成欺诈，小李有权请求撤销合同。有效信息②：合同中用小字写着“线上展示的图片、视频仅为户型结构展示，不作为实际交付标准”，该条款免除了甲公司按约定交付房屋的责任，加重了小李的违约责任→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第四百九十七条：提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该格式条款无效。本案中，甲公司未尽提示说明义务，该小字条款属于无效格式条款。有效信息③：甲公司交付的房屋与约定严重不符，导致小李无法正常居住，合同目的无法实现→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第五百六十三条：当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方可以解除合同。本案中，甲公司构成根本违约，小李有权解除合同，要求退还押金2000元及已付租金。 重难·创新演练 新情境：结合“十五五”规划（T15） 一、单项选择题 1．某社区生鲜店张贴宣传海报：“时令樱桃，价格实惠，欢迎选购。”批发商王某看到海报后，联系门店洽谈长期供货合作。居民顾某到店后，与店主口头约定购买10斤并当场支付300元定金，约定次日送货，但次日门店断货无法履约，双方产生纠纷。该案件中( ) ①顾某与门店之间民事法律关系的客体是给付行为 ②门店张贴的宣传海报属于要约邀请，无合同约束力 ③门店违约，顾某可同时主张双倍返还定金与违约金 ④王某主动洽谈合作的行为构成有效承诺，合同已成立 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】A 【解析】①：顾某和门店订立的是买卖合同，属于债权法律关系，债权法律关系的客体是双方的给付行为，即门店交付樱桃、顾某支付货款的行为，正确。②：门店的宣传海报仅说明樱桃时令、价格实惠，内容未具体明确，属于希望他人向自己发出要约的要约邀请，不具有合同约束力，正确。③：根据法律规定，定金和违约金只能择一主张，不能同时适用，错误。④：王某主动洽谈长期供货合作，是向门店发出要约，不属于承诺，且门店未作出同意的意思表示，合同未成立，错误。 2．2026年3月，王女士提前两个月预订了某酒店“五一”期间的房间，4晚共计494元，临近出行却被酒店以“老板违法，门店将被查封”等理由要求退房。事后发现，该酒店运营正常，同一房型在平台重新上架，房价一般涨到689元。对此，下列分析正确的是( ) ①预订成功即双方订立了有效服务合同，酒店无权单方解约 ②酒店的做法属于市场自主定价行为，符合公平竞争的原则 ③酒店因不可抗力有权解除预订合同，但应当及时通知对方 ④王女士有权要求酒店继续履行，否则酒店应承担违约责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【解析】①：王女士预订酒店、达成订单，双方成立合法有效的住宿服务合同，依法成立的合同受法律保护，酒店无正当理由无权单方解除合同，正确。②：酒店编造虚假理由逼退客人、再抬高房价售卖，属于恶意违约、价格欺诈，并非正常市场自主定价，违背公平、诚信原则，错误。③：酒店所称“门店查封”是虚假说辞，酒店实际正常运营，该情形不属于不能预见、不能避免、不能克服的法定不可抗力，无权据此解除合同，错误。④：酒店单方毁约构成违约，王女士有权要求酒店继续履行合同；若酒店无法履约，应当承担退还房款、赔偿差价等违约责任，正确。 3．独自去外地旅行的小李在社交软件上联系了陪游拍照的“陪拍师”小周。双方通过电子邮件形式约定了时间、价格、陪游范围等服务内容。然而旅途结束后，小周提供的照片却不尽人意。为此，双方发生了争执。此案中( ) ①“陪拍服务”本质上属于服务合同关系 ②民事法律关系的客体是陪拍的旅行照片 ③双方通过电子邮件约定服务内容属于口头合同 ④小李可与“陪拍师”协商减少价款或继续履行 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【解析】①：双方就陪拍服务的时间、价格、服务范围等平等协商约定权利义务，本质上属于服务合同关系，正确。②：本案属于债权合同关系，民事法律关系的客体是陪拍师按约定提供陪游拍照的服务行为，而非拍摄完成的旅行照片，错误。③：以能够有形表现所载内容、可随时调取查用的电子邮件形式约定服务内容，属于书面合同，并非口头合同，错误。④：陪拍师提供的服务不符合约定标准，小李可与其协商通过减少价款、继续履行等方式追究违约责任，正确。 4．某家具网店在详情页标注“实木沙发，价格3999元，现货速发”。消费者王某下单付款后迟迟未见商家发货，询问时商家以工作人员标价失误，沙发实际售价5999元为由拒绝发货并单方面取消订单。对此分析正确的是( ) ①网店标价构成要约，消费者下单付款属于承诺，合同成立 ②标价失误属于不可抗力，商家可以依法免除合同履约义务 ③商家单方面取消订单，构成违约，应承担继续履行等责任 ④王某可以与该网店进行协商，协商一致后原合同成立 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【解析】①：网店详情页明确标注商品品类、价格、发货状态，内容具体确定，符合要约的法定要件，构成要约；消费者下单付款是对要约作出的同意表示，属于承诺，承诺生效时买卖合同成立，正确。②：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工作人员标价失误属于商家自身经营过错，并非不能预见、不能克服的客观事件，不属于不可抗力，商家不得据此免除合同履约义务，错误。③：合同依法成立后具有法律约束力，商家无正当理由单方面取消订单、拒绝发货，不履行合同约定义务，构成违约，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任，正确。④：消费者下单付款完成承诺时，原合同即已成立生效。协商是纠纷的解决途径，可用于变更或解除合同，并非原合同成立的前提，该表述混淆了合同成立的时间节点，错误。 5．生鲜超市与养殖户通过微信敲定家禽供货数量、月度结算价格，未签署纸质合同。后续禽价大涨，养殖户单方面大幅缩减供货量，超市准备维权。下列表述符合法律规定的是( ) ①只有以合同书的形式签字文件，才能构成有效成立的合同 ②完整详实的合同条款，是判定履约情况、界定违约责任的重要依据 ③无正当理由不完全履行合同，违约方应当承担相应违约责任 ④因市场价格大幅上涨，养殖户可以以不可抗力为由不再履行供货义务 A．①② B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【解析】②：合同内容明确约定了双方的权利义务，完整详实的合同条款是判定当事人是否按约定履约、界定违约责任的重要依据，正确。③：养殖户无正当理由单方面大幅缩减供货量，属于不完全履行合同的违约行为，应当承担相应的违约责任，正确。①：合同除了书面合同书形式外，口头形式、电子数据等其他符合法律规定的形式，只要是双方真实意思表示、内容合法，也能构成有效成立的合同，错误。④：市场价格大幅上涨属于正常的商业风险，不属于不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力，养殖户不能以此为由拒绝履行供货义务，错误。 6．建材店向工地发送包含价格、交货期的供货清单，工地更改付款周期后回函确认，双方签订书面合同，写明标的、数量、价款、履约时间、质量标准、违约金。建材店拖延交货（无特殊原因）造成工地停工亏损。下列说法正确的是( ) ①受要约人实质性变更要约内容进行答复，答复属于新要约 ②建材店应按照约定全面履行合同义务，迟延履行构成违约需承担违约责任 ③合同内容由当事人约定，条款只包括标的、价款和违约责任 ④同时约定违约金与定金时，守约方可以同时主张违约金和定金罚则 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】A 【解析】①：建材店的供货清单属于要约，工地更改付款周期，属于合同履行期限类的实质性变更，后回函，这个回函构成新要约，正确。②：双方已签订书面有效合同，建材店无特殊原因拖延交货，没有按照约定全面履行合同义务，构成违约，要承担违约责任，正确。③：合同一般条款除了标的、价款、违约责任，还包含履行期限、地点、方式、质量等多项内容，错误。④：根据《民法典》，同时约定违约金与定金时只能二选一主张，不能同时适用，错误。 7．2026年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国生态环境法典》，法典全面承接民法典绿色原则，以法治约束各类民事经营行为。某地加工厂与承包商自愿签订废料处置协议，双方私下约定削减环保投入、超标排污，最终该排污约定被法院认定无效，涉事主体还需承担生态损害赔偿责任。对此下列判断正确的是( ) ①按照自愿原则双方自主协商订立的合同应具备合法效力 ②私下排污约定违背绿色原则、守法和公序良俗原则 ③民事自由不能突破法律底线与社会公共利益边界 ④平等原则要求合作双方经营利润必须均等分配 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【解析】①：合同的订立不仅要自愿，还要合法，违反法律、公序良俗的合同即使是自愿签订的，也不具备合法效力，错误。②：题干中双方私下约定削减环保投入、超标排污，违背了《中华人民共和国生态环境法典》承接的绿色原则，也违反了守法和公序良俗原则，正确。③：民事自由不是绝对的，不能突破法律底线，也不能损害社会公共利益，题干中的排污约定损害了生态公共利益，因此无效，正确。④：平等原则是指民事主体地位平等，并非要求经营利润必须均等分配，错误。 8．2026年5月，某装修公司与市民李某签订家装合同，约定工期45天、总价8万元，逾期每日按总价款0.5%赔付违约金。因公司材料短缺，工期拖延20天，且部分施工项目不符合约定标准。对此下列说法正确的是( ) A．装修公司可因材料短缺免除违约责任 B．双方合同无效，无需承担违约赔偿 C．李某有权要求公司继续履行并支付违约金 D．违约金约定过高，该违约条款全部无效 【答案】C 【解析】A：违约免责的法定情形只有不可抗力，材料短缺属于装修公司经营中应自行承担的商业风险，不属于不可抗力，不能免除违约责任，错误。B：双方签订的家装合同是当事人真实意思表示，内容合法，属于有效合同，错误。C：装修公司逾期完工且施工不符合约定，已构成实际违约，李某作为守约方有权要求违约方承担继续履行、支付违约金的违约责任，正确。D：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少，并非违约条款全部无效，错误。 9．为迎接开学季，某校园摄影工作室发布公告：“即日起，预存100元定金，即可享受1元拍摄原价600元的‘青春纪念照’套餐，限量30名。”20岁的小陈在线支付100元，收到系统自动回复：“定金到账，名额已锁定。”次日，小陈前往工作室拍摄时，被告知因近期摄影耗材及人工成本大幅上涨，该优惠活动已取消。下列对本案的分析正确的是( ) ①摄影工作室的公告属于要约邀请，其取消优惠不构成违约 ②因小陈是限制民事行为能力人，因此双方签订的合同无效 ③小陈有权要求工作室双倍返还定金，共计200元 ④成本上涨不属于不可抗力，工作室单方面取消优惠构成违约 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】D 【解析】①：要约和要约邀请的核心区别是：内容是否具体确定、是否明确经受要约人承诺后即受约束。本题中校园摄影工作室的公告明确约定了优惠规则（预存100元定金即可1元拍摄原价600元的“青春纪念照”套餐）、限量规则、资格生效条件，内容具体明确，符合要约的构成要件，不属于要约邀请，排除。②：限制民事行为能力人是指8周岁以上的未成年人，不能完全辨认自己行为的成年人。小陈20岁，不是限制民事行为能力人，错误。③：小陈按要求支付定金后，双方的服务合同已经成立生效，摄影工作室因自身成本问题单方取消优惠，属于根本违约。根据《民法典》定金罚则，收受定金的一方不履行合同义务的，应当双倍返还定金，本案定金为100元，双倍返还共计200元，小陈有权主张该权利，正确。④：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、火灾、战争等。成本上涨不属于不可抗力，工作室单方面取消优惠构成违约，正确。 10．2025年9月，房主孙某把自有住宅出租给王某，书面约定租期2年。2026年2月，孙某因个人债务把这套房产抵押给某银行。2026年5月，孙某到期无力清偿欠款，银行依法申请司法拍卖涉案房屋。下列说法正确的是( ) ①租赁在先、抵押在后，拍卖房屋不影响原有租赁合同效力，王某可租住至合同到期 ②银行不知情房屋已出租，就可以主张终止租房合同、要求王某限期腾房 ③房屋已经出租，孙某办理房产抵押必须经过承租人王某签字同意，抵押才生效 ④因房主债务引发房屋被拍卖，王某被迫提前搬迁的，有权向孙某主张违约损失赔偿 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【解析】①：抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受抵押权影响。本题中租赁成立在先、抵押设立在后，因此拍卖房屋不影响原租赁合同效力，王某可按约定租住到期，正确。②：无论抵押权人银行是否知情，在先合法租赁关系都受到法律保护，银行无权直接要求终止租房合同、腾房，错误。③：孙某是房屋所有权人，对自有房屋依法享有处分权，抵押自有房屋无需经过承租人同意，抵押即可合法生效，错误。④：孙某与王某签订了合法有效的2年期租赁合同，因房主债务引发房屋被拍卖，王某被迫提前搬迁的，孙某构成违约，王某有权向孙某主张违约损失赔偿，正确。 二、非选择题 11．阅读材料，回答问题 2026年1月，某新质生产力技术公司（甲方）与某制造企业（乙方）签订《技术服务合作协议》，约定：甲方为乙方提供智能生产线升级改造技术服务，技术服务费10万元；乙方协议签订后支付5万元预付款，甲方完成技术服务并经乙方验收合格后，乙方支付剩余5万元；任何一方违约，需按服务费总额的20%支付违约金。协议签订后，乙方支付了5万元预付款，甲方依约完成了智能生产线升级改造并调试合格，但乙方以“生产效率未达到预期”为由拒绝验收，也不支付剩余5万元服务费。甲方多次催告无果后，向法院提起诉讼。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院应如何判决本案，并说明理由。 【答案】法院应判决乙方继续履行合同，向甲方支付剩余5万元技术服务费，并按约定支付2万元违约金。 理由：①依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，甲乙双方签订的《技术服务合作协议》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行；②甲方已按约定完成智能生产线升级改造并调试合格，履行了合同主要义务，乙方以“生产效率未达到预期”为由拒绝验收，未提供有效证据证明技术服务不符合约定，属于无正当理由拒不履行合同义务，已构成违约；③当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任，双方约定的20%违约金比例未超过法定标准，合法有效，乙方应按约定支付违约金。 【解析】本题属于合同违约纠纷类法律主观题，明确本题考查的知识范围是《法律与生活》中合同的效力、合同履行与违约责任相关知识，设问指向是运用《法律与生活》知识分析法院判决结果并说明理由。有效信息①：2026年1月甲乙双方自愿签订《技术服务合作协议》，约定服务费、付款方式、违约金，乙方已支付5万元预付款→可调用的法理依据：依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中：甲乙签订的协议是双方真实意思表示，内容合法，合同合法有效，双方均需恪守合同约定履行义务。有效信息②：甲方完成智能生产线升级改造并调试合格；乙方仅以生产效率未达预期为由拒绝验收、拒付尾款，无证据证明甲方服务不符合约定→可调用的法理依据：当事人履行合同应当遵循诚信原则，无正当理由拒不履行合同义务，构成违约。本案中：甲方已全面履行己方合同义务，乙方无有效证据证明甲方履约存在瑕疵，仅以主观预期不达标拒履行付款验收义务，不存在合法抗辩事由，构成违约。有效信息③：合同约定任何一方违约，按服务费总额10万元的20%支付违约金→可调用的法理依据：当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任；双方约定合理的违约金条款合法有效。本案中：违约金比例约定合法，乙方违约，甲方有权要求乙方继续支付剩余5万元服务费，并支付2万元违约金。 12．阅读材料，回答问题 2026年3月，消费者李某为装修新房，在本地某品牌家装门店咨询全屋定制服务，门店销售人员现场向李某承诺，全屋家具均采用一线品牌实木环保板材，无异味、不变形，符合国家环保标准，双方口头约定全屋定制总价款2.8万元，双方约定家具制作安装完成、李某验收合格后一次性结清全款，未签订书面买卖合同，无纸质验收标准凭证。门店完工安装完毕后，李某在使用过程中发现家具板材存在开裂、异味刺鼻等问题，自行委托专业机构检测，检测结果显示案涉家具板材为劣质杂牌复合板材，甲醛含量超标，与门店承诺的品牌实木板材严重不符，且不符合国家家装环保标准。李某随即联系该家装门店，提出更换合格板材、整改修复家具、赔偿误工及检测费用的合理诉求。但该家装门店以“双方未签订书面合同，口头约定无法律效力、门店无需承担责任”为由，拒绝李某的全部诉求，同时多次催促李某全额支付全部装修款项，双方多次协商未果，产生民事纠纷。 结合材料，运用《法律与生活》知识，评析本案中双方的行为并说明处理依据。 【答案】①根据《民法典》规定，合同订立可采用口头、书面等多种形式，合法有效的口头合同具备同等法律效力。本案中双方口头约定的定制服务内容真实有效，对双方均具有法律约束力，门店以无书面合同为由拒担责任于法无据。②家装门店未按约定提供合格品牌板材，交付产品质量不达标、与承诺严重不符，违背合同履行的诚信原则和全面履行原则，构成明确违约，应当承担更换板材、整改修复、赔偿检测费、误工费等违约责任。③李某在商家存在实质性违约、产品质量不达标的前提下，拒绝全额付款，是依法行使合同抗辩权、维护自身合法权益的合理行为，无需承担任何违约责任。 【解析】本题是法律类主观题。可运用《法律与生活》中合同相关法律知识，结合材料进行分析说明。有效信息①：双方仅口头约定全屋定制，门店主张无书面合同则约定无效→可调用的法理依据是《民法典》第四百六十九条，合同订立可采用书面、口头或其他形式，合法口头合同具有法律约束力。本案中双方口头定制约定真实自愿，合法有效，门店抗辩理由不成立。有效信息②：门店承诺实木环保板材，实际交付劣质超标板材，拒绝整改赔偿→可调用的法理依据是《民法典》第五百零九条全面履行、诚信履行原则，第五百七十七条违约方应承担修理、更换、赔偿损失等违约责任。本案门店交付产品与约定严重不符，构成违约，需承担更换、修复、赔偿检测误工损失责任。有效信息③：商家交付不合格产品，李某拒绝支付全款→可调用的法理依据是《民法典》第五百二十六条先履行抗辩权，一方履行不符合约定，后履行一方有权拒绝相应付款请求。本案门店未履行合格供货义务，李某拒付全款属于合法行使抗辩权，无违约。 13．阅读材料，完成下列要求。 2026年4月，王某与本地装修公司签订全屋装修施工合同，约定5月1日正式进场施工，王某先行支付装修定金4000元。因装修公司人员调配、物料筹备出现疏漏，迟迟未能按期开工；直至5月3日当地突发强对流极端天气，全城暂停户外及家装施工，相关部门下达停工通知，装修工程彻底无法推进。王某认为装修公司未按期开工已然违约，要求对方承担违约责任。装修公司辩称极端天气属于不可抗力，主张免除全部责任，拒不赔付。双方协商无果，王某向法院起诉，要求装修公司双倍返还定金。 法条链接：民法典第五百九十条第二款：当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。 结合材料，运用民事权利与义务相关知识，分析法院是否支持王某的诉求，并说明理由。 【答案】法院依法支持王某的诉讼请求。①双方自愿签订装修合同，合同合法有效，双方应当恪守合同约定，自觉履行合同义务。 (合同有效+履行合同义务)②装修公司因自身筹备失误未按期开工，，已构成迟延履行，存在违约行为。(存在违约)③极端天气停工属于不可抗力，但该不可抗力发生在装修公司迟延履行之后，依据民法典规定，迟延履行后遭遇不可抗力，不能免除违约方的违约责任。(属不可抗力但因违约需承担违约责任)④装修公司作为收受定金一方拒不履行合同义务，应当适用定金罚则，双倍返还定金，因此法院支持王某诉求。(应双倍返还定金)(其他答案言之成理亦可给分) 【解析】本题为说明类主观题，需要调用民事权利与义务的有关知识，从原因角度分析作答。有效信息①：2026年4月，王某与本地装修公司签订全屋装修施工合同，约定5月1日进场施工，王某支付定金4000 元，装修公司因人员、物料疏漏未按期开工→可调用的法理依据是合法有效的合同受法律保护，当事人应全面履行合同义务，收受定金一方违约适用定金罚则。本案中双方合同有效，装修公司自身过错迟延开工，已构成违约。有效信息②：5月3日突发强对流极端天气，部门下达停工通知，装修公司以不可抗力为由主张全部免责；法条规定当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任→可调用的法理依据是不可抗力可免责，但迟延履行期间遭遇不可抗力不能免除违约方责任。本案中极端天气出现在装修公司逾期开工之后，不能成为其免责理由。有效信息③：王某起诉要求装修公司双倍返还定金→可调用的法理依据是收受定金一方不履行合同义务，应当双倍返还定金。本案装修公司存在在先违约且无法免责，王某诉求符合法律规定，法院应予支持。 14．阅读材料，完成下列要求。 2026年2月，消费者张女士通过携程网提前预订了柳州某酒店“五一”期间的客房并支付全款，四天总价490元。临近五一，该酒店突然致电张女士，以“老板离世、门店将被查封”为由，催促其退订。张女士退款后发现，该酒店仍正常运营，且同房型价格已涨至4倍，周边酒店也普遍涨价。张女士诉至法院，请求判令该酒店承担违约责任并赔偿损失。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院是否会支持张女士的诉讼请求，并说明理由。 【答案】法院会支持张女士的诉讼请求。理由：①张女士支付全款后，与酒店之间的服务合同即成立，对双方均具有法律约束力，酒店应全面、诚信履行合同义务。②酒店虚构理由毁约，违反了诚实信用原则，构成违约和消费欺诈。③酒店的行为导致张女士被迫退订，产生经济损失。张女士有权要求酒店承担继续履行或赔偿损失的违约责任，法院应予支持。 【解析】本题为分析类主观题，需要调用“订约履约，诚信为本”的知识，从合同效力、合同履行原则、违约责任三个角度来分析作答。有效信息①：张女士通过携程预订客房并支付全款，四天总价490元→从合同成立角度来分析：张女士支付全款时合同已成立并生效，对双方具有法律约束力，酒店不得随意单方解除。有效信息②：酒店以老板离世、门店将被查封为由催促退订，实际仍正常运营且涨价4倍→从诚信履行角度来分析：酒店虚构理由毁约涨价，违反诚实信用原则，构成违约和消费欺诈，应承担违约责任。有效信息③：张女士退款后同房型涨至4倍，周边酒店也普遍涨价，诉请判令承担违约责任并赔偿损失→从违约责任角度来分析：酒店违约导致张女士被迫高价另订产生损失，有权要求酒店赔偿差价等经济损失，法院应予支持。 15．【新情境·结合“十五五”规划】阅读材料，回答问题。 2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要。 2019年3月，某村将村集体部分闲散土地共计13余亩发包给周某，合同期限十年。合同约定：每亩年承包费750元；合同存续期间内每年3月6日前承包方须交清下一年度的承包费，若承包方违约，须向守约方支付违约金1000元。后来，周某以发包方未为其处理承包地树木遮挡庄稼问题为由，未按约定支付2025年度的土地承包费。该村委会多次催要未果，遂起诉至人民法院，要求周某支付2025年度的承包费及相应违约金。 结合材料，运用《法律与生活》知识，指出该村委会的诉求能否得到人民法院的支持，并说明理由。 【答案】村委会的诉求应得到法院支持。①村委会与周某在自愿基础上订立土地承包合同，内容符合相关法律法规规定，合同合法有效，对双方具有法律约束力。②合同当事人应按照合同约定实现各自权利义务的行为，遵循全面履行原则。周某未按期交纳承包费，没有全面履行合同义务，已构成违约。③合同履行过程中遇到当事人约定免责事由或法定免责，可全部或者部分免除当事人的违约责任。处理树木遮挡问题并非合同约定义务或法定义务，不能作为拒付承包费的正当理由，周某的抗辩理由不能成立。④依据合同约定，周某应继续支付承包费，并承担违约责任、支付违约金。 【解析】本题为分析类主观题，可运用《法律与生活》中合同订立与履行、违约责任的相关知识作答。有效信息①：某村与周某自愿签订土地承包合同，内容符合法律规定→可从合同效力角度分析：合法有效的合同对双方均具有法律约束力，双方均应受到合同条款的约束。有效信息②：合同明确约定了承包费缴纳时间、违约金条款，周某未按约定支付2025年承包费→可从合同履行原则角度分析：合同履行应当遵循全面履行原则，周某未按约定履行缴费义务，已经构成违约。有效信息③：周某以发包方未处理树木遮挡庄稼为由拒缴承包费→可从违约免责的角度分析：只有出现法定免责事由或者合同约定的免责情形时，才能免除或部分免除违约责任，处理树木遮挡问题既不属于合同约定的村委会义务，也不属于法定的免责情形，周某的抗辩没有法律和合同依据，不能成立。有效信息④：村委会起诉要求周某支付承包费和违约金→可从违约责任承担方式的角度分析：周某作为违约方，应当按照合同约定承担继续履行、支付违约金的违约责任，因此村委会的诉求合法合理，会得到法院支持。 真题·实战演练 高频考点：订立合同学问大；有约必守 违约有责 一、单项选择题 1．（2026·江苏·高考真题）2025年9月27日，甲与乙公司微信确认，乙公司为甲及妻女提供10月5日开 始的7天旅游服务，并就价格、公司购买机票等内容达成一致，甲依约转账1000元作为订金。第二天，乙公司告知甲航班已满，行程需延后2天，甲不同意。3天后，甲自驾出游，为此多支出2万元旅费。半个月后，甲将乙公司诉至法院，请求其双倍返还订金、赔偿多支出旅费并赔礼道歉。上述案例中( ) A．甲多支出旅费与乙公司并不存在法律因果关系 B．甲与乙公司尚未形成合法的旅游服务合同关系 C．甲主张乙公司双倍返还订金的诉讼请求应予支持 D．甲主张乙公司对其赔礼道歉的诉讼请求应予支持 【答案】A 【解析】A：乙公司违约后，甲原本可选择解除合同要求返还订金，甲自行选择自驾出游产生的额外旅费，并非乙公司违约必然导致的直接损失，二者不存在法律上的因果关系，正确。B：甲与乙公司已经通过微信就旅游服务的时间、内容、价格等事项达成一致意思表示，符合合同成立生效的条件，双方已经形成合法有效的旅游服务合同关系，错误。C：“订金”性质为预付款，不同于作为担保方式的“定金”，不适用双倍返还的定金罚则，因此该主张不被支持，错误。D：赔礼道歉是侵犯人身权益时承担侵权责任的方式，本案属于合同违约的财产纠纷，未侵犯甲的人身权益，不适用赔礼道歉，错误。 2．（2026·陕晋青宁卷·高考真题）8周岁的小明随父母参加了某旅行社的“暑期团”。旅行中，小明在某文创店购买了10元的商品；旅行社提供了免费自拍服务，并把照片赠送给小明一家，但在游览旅行社擅自增加的景点时，小明因景区设施缺陷受伤。关于上述情形涉及的法律问题，下列说法正确的是( ) ①旅行社违反了合同全面履行原则 ②旅行社不再享有已赠出照片的著作权 ③小明父母有权以小明是未成年人为由要求文创店退货 ④小明父母有权要求旅行社赔偿小明受伤产生的医疗费 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【解析】①：合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务，旅行社擅自增加景点，未按照合同约定的行程提供服务，违反了合同全面履行原则，正确。②：著作权包括发表权、署名权、修改权等人身权以及复制权、发行权等财产权，旅行社将照片赠送给小明一家，仅转移了照片载体的所有权，著作权仍由旅行社享有，错误。③：8周岁的未成年人属于限制民事行为能力人，可以独立实施与其年龄、智力相适应的民事法律行为，购买10元的商品与其年龄、智力相适应，该行为有效，小明父母无权要求退货，错误。④：旅行社擅自增加景点导致小明在该景点因设施缺陷受伤，旅行社未尽到安全保障义务，存在过错，小明父母有权要求旅行社赔偿相关医疗费，正确。 3．（2026·云南·高考真题）10月4日，张某向果农刘某表示：“我要买300斤杨桃。”刘某当日回复：“只剩200斤，如需购买，请两天内答复。”10月8日，张某告知刘某：“200斤杨桃我都要了。”刘某回复：“杨桃已售罄。”据此，下列说法正确的是( ) ①刘某10月4日的回复为新要约 ②张某10月8日的告知属于承诺 ③杨桃已售罄，因此合同无法履行 ④合同未成立，张某无权主张违约责任 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【解析】①：刘某将数量从300斤变更为200斤，对要约的实质性内容作出变更，且附加答复期限，属于新要约，正确。②：刘某要约要求两天内答复，张某10月8日告知已超出承诺期限，超期回复视为新要约而非有效承诺，错误。③：因张某未在约定期限内作出有效承诺，合同尚未成立，不存在合同无法履行的问题，排除。④：承诺超期导致合同未成立，无合同则无违约责任，张某不能主张刘某违约，正确。 4．（2025·北京·高考真题）书法家甲将自己书写的一幅具备独创性的春联书法作品“天泰地泰三阳泰，家和人和万事和”（内容选自清代刻本）赠与乙以贺新春。乙收到后很喜欢，未经甲授权就将春联上的字整体扫描后完整再现于新开发的文创产品的外观设计，产品十分热销。结合上述事实，下列说法正确的是( ) A．即便甲从未将其书法与产品结合用于申请专利，乙的行为仍侵害甲的专利权 B．春联上的语句属于公共领域的文字作品，乙的行为不侵害甲的著作权 C．春联完成交付后，乙享有春联所有权，乙的行为属于所有权的正常行使 D．甲乙之间成立赠与合同，该合同履行并不转让春联所涉书法作品的著作财产权 【答案】D 【解析】A：专利权是权利人就特定的发明创造依法在规定期限内享有的专有权。甲对书写的书法作品享有著作权，乙的行为侵犯了甲的著作权而不是专利权，A 错误。B：虽然春联语句选自清代刻本属于公共领域文字，但甲书写的春联书法作品具备独创性，属于著作权法保护的美术作品。乙未经甲授权将书法字用于文创产品外观设计，侵犯了甲的著作权，B错误。C：春联完成交付后，乙获得了春联的所有权，但所有权的行使不能侵犯他人的知识产权。甲虽将春联实物赠与乙，但著作权中的著作财产权（如复制权等）并未随所有权转移。乙未经许可将书法字用于文创产品外观设计，超出了所有权正常行使范围，侵犯了甲的著作权，C错误。D：甲将春联赠与乙，甲乙之间成立赠与合同。根据著作权法规定，美术等作品原件所有权的转移，不视为作品著作权的转移，即不转让春联所涉书法作品的著作财产权，D正确。 5．（2025·陕晋青宁卷·高考真题）小杨通过微信预订酒店房间，聊天记录如图所示。后因酒店未预留房间，小杨无法办理入住。对此，下列说法正确的是( ) ①“我先支付定金100元”是要约 ②小杨与酒店之间订立了口头合同 ③小杨无权要求酒店双倍返还定金 ④小杨有权要求酒店支付违约金 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【解析】①：在合同订立过程中，小杨发送“我先支付定金100元”的消息，表示其愿意以支付定金的方式预订合同，内容具体明确（预订房间并支付定金），符合《民法典》第472条关于要约的定义，①正确。③：酒店的回复：收到订金100，使用了“订金”而非“定金”，这构成对要约内容的实质性变更，根据《民法典》第488条，视为新要约，小杨的回复：好，对酒店的新要约作出承诺，表明双方最终就“订金”性质达成合意。此时，支付款项的性质被确定为“订金”，而非“定金”，因此酒店未预留房间构成违约，但根据《民法典》相关规定，订金仅需原额返还（即退还100元），不适用双倍返还规则，③正确。②：微信聊天属于书面合同，而非口头合同，②排除。④：违约金需以合同明确约定为前提。问题中未提及双方在聊天记录中约定了违约金条款，因此小杨无权要求支付违约金，④排除。 6．（2025·四川·高考真题）任某因急于寻找丢失的手机，公开承诺“谁捡到手机并归还，将给予酬金950元”。叶某捡到了该手机，归还时要求任某信守承诺支付950元酬金。任某却以拾金不昧为由拒付酬金，双方因此产生争执。对此，以下说法正确的是( ) ①任某应当支付酬金             ②叶某无权要求酬金 ③任某可与叶某商定具体酬金     ④叶某因任某未先付酬金可质押手机 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】A 【解析】①③：任某的公开承诺具有法律效力，叶某捡到手机，任某应该按约履行，支付酬金，如果双方协商一致，也可以商定具体酬金，①③入选。②：叶某作为悬赏广告的履行者，依法享有请求支付酬金的权利。拾金不昧是传统美德，但不影响悬赏广告的法律约束力，②不选。④：根据《民法典》规定，拾得遗失物应返还权利人；若拾得人侵占遗失物（如扣留），不仅无权要求酬金，还可能承担法律责任。叶某作为拾得人，无权扣留（质押）手机。叶某应通过协商或诉讼等合法途径维权，④不选。 7．（2025·海南·高考真题）《哪吒之魔童闹海》上映后，小南网上购买电影票并获赠敖丙卡通玩偶一个。观影时小南用手机拍摄电影片段，擅自上传到自己的视频号供人观看。下列说法正确的是( ) ①小南从网上购票提交订单成功时合同成立             ②敖丙卡通形象创作人可获得发明专利权 ③小南的行为侵犯了影片权利人的信息网络传播权       ④该影片著作权的保护期是作品发表后50年 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【解析】①：提交订单成功意味着购票双方就购票相关的权利义务达成了一致的意思表示，符合合同成立的要件，正确。②：卡通形象属于美术作品，创作人可获得著作权保护，发明专利权针对的是发明、实用新型、外观设计等技术方案类的发明创造，错误。③：小南未经权利人许可，擅自将拍摄的影片片段上传到网络公开供他人观看，属于侵犯信息网络传播权的行为，正确。④：著作权包括人身权和财产权，其中署名权等人身权的保护期不受限制，财产权对法人所有的电影作品而言保护期为发表后50年，错误。 8．（2024·山东·高考真题）甲公司发布的新款榨汁机广告称：任何在公司网站下单者若证明其他商家的同类产品更便宜，均“全额退差价”。白某下单后发现乙公司同类榨汁机的售价要便宜50元，甲公司仅赠白某50元优惠券。白某在社交账号发帖“@”甲公司，称“受骗了”并配榨汁机照片。白某的数十万粉丝以为该产品有质量问题，到处转发，导致甲公司口碑大跌。下列说法正确的是( ) ①甲公司实施了虚假或引人误解的商业宣传，违反了反不正当竞争法的规定 ②无论甲公司在白某的订单中是否承诺过全额退差价，其行为都不构成违约 ③即使白某发帖意在表达对“全额退差价”广告的真实感受，仍可能构成侵权 ④白某粉丝未尽合理核实义务即诋毁甲公司产品，侵犯了甲公司的荣誉权 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】A 【解析】①：甲公司的广告称“全额退差价”，但对于白某仅赠送50元优惠券并未兑现承诺，欺骗、误导消费者，这是实施了虚假或引人误解的商业宣传，违反了反不正当竞争法的规定，①正确。②：甲公司的广告承诺全额退差价但并未兑现，其行为构成违约，②排除。③：即使白某发帖意在表达对“全额退差价”广告的真实感受，但其感受如果脱离事实，未能真实反映情况，造成甲公司的权益受损，则有可能构成侵权，③正确。④：甲公司产品未涉及质量问题，白某粉丝未尽合理核实义务即诋毁甲公司产品，侵犯了甲公司的名誉权，而不是荣誉权，④排除。 二、非选择题 9．（2026·山东·高考真题）阅读材料，回答问题。 刘某、陈某、胡某签约参加了甲旅行社组织的“省内大巴游”旅游项目。甲旅行社与M地的乙旅行社签约，由后者指派导游周某负责当地的服务。 旅行团乘坐大巴于晚间到达M地后，前来接团的周某发现预订的宾馆房间已被其他客人入住，只好深夜带团前往另一宾馆住宿。次日，旅行团前往景点登山。陈某在登山途中用手机全程直播，并数次在屏幕中展示刘某面部，刘某要求停止，陈某不听。快到山腰时，突然开始下雨，周某决定中断登山，但陈某要求继续登山，经规劝后才随团下山。下山后，胡某发现自己放在大巴行李舱内的箱子遭受撞击，导致箱内的笔记本电脑损坏。 事后，刘某因周某未及时安排住宿、胡某因自己的笔记本电脑损坏，各自提出索赔。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，完成任务。 ①陈某在登山途中的直播行为是否对刘某构成侵权？说明理由。 ②刘某应当向哪家旅行社索赔才能成功？说明理由。 ③胡某为提起侵权诉讼，收集了电脑破损照片和维修发票，以及同行游客证明旅行社人员暴力搬运行李的证言。说明这些证据在此次侵权诉讼中的证明作用。 (2)如果你是此次登山活动的同行者，要规劝陈某随团下山，列出对话沟通要点。 【答案】(1)①构成。陈某未经刘某同意公开展示其面部图像，侵害了刘某的肖像权。 ②甲旅行社。甲旅行社已与刘某订立有效合同，未全面履行提供住宿服务的义务即构成违约。 ③照片和发票可以证明胡某权益受到损害，以及损失数额；证人证言可以证明旅行社人员存在过错行为，且该行为与电脑受损存在因果关系。 (2)安全意识角度，每个人都是自身安全的第一责任人； 契约意识角度，游客应配合导游履行义务； 法治意识角度，盲目冒险可能需要承担法律责任；公序良俗角度，维护团队利益。 【解析】（1）本题是分析说明类主观题，需要提取材料中的行为与事实，并分别对应肖像权侵权、合同相对性原则以及民事诉讼证据规则这三个知识点进行分析。有效信息①：陈某在直播中数次展示刘某面部，刘某要求停止但陈某不听→可调用的法理依据是《民法典》关于肖像权保护的规定，未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像。本案中，陈某未经同意公开展示刘某面部，侵害了刘某的肖像权。有效信息②：刘某与甲旅行社签约，甲旅行社将业务转包给乙旅行社，因住宿未落实导致违约→可调用的法理依据是合同具有相对性原则，以及《民法典》规定当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。本案中，甲旅行社与刘某订立有效合同，未全面履行提供住宿服务的义务即构成违约，刘某应向甲旅行社索赔。有效信息③：收集了电脑破损照片和维修发票，以及同行游客证明旅行社人员暴力搬运行李的证言→可调用的法理依据是民事诉讼“谁主张，谁举证”的举证原则。本案中，照片和发票属于书证、物证，可以证明胡某权益受到损害，以及损失数额；证人证言可以证明旅行社人员存在过错行为，且该行为与电脑受损存在因果关系。 （2）本题是开放类主观题，需要将“规劝沟通”的生活化场景，转化为“民事权利与义务”的四大法理维度（即从生命健康权、合同附随义务、侵权责任、公序良俗原则四个角度切入）。有效信息①：突发下雨，陈某不听导游规劝执意继续登山→可调用的法理依据是《民法典》中关于生命权、身体权、健康权的规定，以及民事主体在民事活动中应遵循的公序良俗原则。本案中，生命健康权是自然人最基本的人身权利，陈某作为完全民事行为能力人，应树立安全意识，对自己的人身安全负责。有效信息②：陈某与旅行社签约参团，导游周某决定中断登山→可调用的法理依据是合同的全面履行原则及附随义务。本案中，陈某与旅行社之间存在有效的旅游服务合同关系，导游在突发恶劣天气下作出中断行程的决定属于合理的安全保障措施，陈某应树立契约意识，配合导游履行合同义务。有效信息③：陈某盲目冒险、不听从规劝→可调用的法理依据是《民法典》中关于侵权责任及过错责任原则的规定。本案中，若陈某执意冒险引发意外或造成他人损害，需承担相应的法律责任，应树立法治意识；同时，其行为破坏了团队秩序，违背了社会公德，应树立公序良俗意识，维护团队整体利益。 10．（2025·山东·高考真题）王某以十二生肖为蓝本，结合古汉字、文物等，创作并发表了十二生肖图腾美术作品（以下称图腾作品），甲旅游文化公司（以下称甲）是某传统文化景区经营者，与王某签订合同，约定甲有权在景区宣传册上使用图腾作品。甲将署名甲的图腾作品上传网络，并印制在宣传册上。 为完善景区建设，甲与乙公司（以下称乙）签订承揽合同，约定乙以甲提供的图腾作品为模板设计并铺设甬道，甲需分期向乙支付报酬共二十万元，同时对甲名下的一辆汽车设定抵押。乙以图腾作品为基础，创作了生肖年画新作品（以下称新作品），并以此完成甬道设计与施工。 王某在宣传册及网上发现图腾作品后，又发现刻在甬道上的新作品与图腾作品十分相似，遂向法院起诉甲。经审理，法院判决甲立即停止侵权并向王某支付版权使用费，但驳回王某销毁甬道的诉请。诉讼过程中，王某得知新作品属于乙，便向仲裁机构提交申请进行维权，但仲裁机构不予受理。 甲拒不支付后期报酬，乙遂向法院起诉甲，并递交起诉状，法院已受理。 (1)运用法律与生活知识，回答下列问题。 ①甲乙分别侵害了王某的哪些著作权利？ ②仲裁机构为何对王某的仲裁申请不予受理？ ③依据承揽合同的约定，乙能在起诉状中提出哪些诉讼请求？ (2)针对王某与甲的纠纷，法院的判决彰显了什么价值取向？ 【答案】(1)①甲侵害了王某的署名权和信息网络传播权，乙侵害了王某的改编权。②商事仲裁须以双方自愿订立的有效仲裁协议为前提。③甲应向乙履约支付后期报酬、赔偿损失；确认乙对汽车享有抵押权。 (2)尊重保护知识产权，鼓励创新；坚持绿色原则，节约资源；坚持公序良俗原则，弘扬中华优秀传统文化。 【解析】（1）本题属于说明类主观题，要求回答设问中的三个小问题，需调用保护知识产权、违约与违约责任、认识调解与仲裁的相关知识，结合材料有效信息分析作答。关键词①：甲与王某的合同约定甲有权在景区宣传册上使用图腾作品。甲将署名甲的图腾作品上传网络，并印制在宣传册上；乙以甲提供的图腾作品为模板设计并铺设甬道→可调用保护知识产权的知识，说明甲将王某的作品署名自己，侵犯了王某的署名权和网络传播传，乙未经许可改编了王某的作品，侵害了王某的改编权。关键词②：王某得知新作品属于乙，便向仲裁机构提交申请进行维权，但仲裁机构不予受理→可调用仲裁的知识，说明商事仲裁须以双方自愿订立的有效仲裁协议为前提，王某与乙之间并未签订任何仲裁协议，故仲裁机构不予受理。关键词③：甲拒不支付后期报酬，乙遂向法院起诉甲，并递交起诉状，法院已受理→可调用违约与违约责任的知识，说明甲乙的合同有效，甲违约，乙可请求甲支付后期报酬、赔偿损失，并就甲汽车抵押权实现优先受偿。 （2）本题属于意义类主观题，要求针对王某与甲的纠纷，说明法院的判决彰显了什么价值取向，需调用保护知识产权、违约与违约责任、感受司法公正的相关知识，结合材料有效信息分析作答。关键词①：法院判决甲立即停止侵权并向王某支付版权使用费→可调用保护知识产权、违约与违约责任的知识，说明该判决体现了国家保护知识产权，有利于鼓励创新，促进发展。关键词②：法院驳回王某销毁甬道的诉请→可调用民法基本原则的知识，说明坚持了绿色发展原则，有利于节约资源，体现了公序良俗的原则。 11．（2025·云南·高考真题）阅读材料，完成下列要求。 材料  某物流公司与客户签订铁水联运“一单制”运输合同，将矿石运至目的地。物流公司委托A公司负责铁运，B公司负责水运。A公司将货物运至港口交付水运时，B公司未及时安排接货。A公司当即采取措施：一方面，多次联系B公司接货；另一方面，为保障货物安全，租用港口场地存储货物并垫付费用。B公司接货后，将货物运到目的地时逾期，造成损失。 结合材料，运用《法律与生活》中合同的相关知识，指出其中的违约方和守约方，并评析他们的行为。 【答案】违约方是物流公司和B公司。守约方是A公司。 合同双方需按照诚信原则，全面履行原则履行合同义务。守约方是A公司，物流公司与客户签订铁水联运，一单制运输合同，对全程运输承担业务，货物逾期到达构成违约，应该承担违约责任。B公司未按时接受货物导致货物逾期到达，构成违约，应承担违约责任。A公司不仅及时联系B公司，而且妥善储存货物，垫付租金，其行为有助于建设诚信社会，维护良好的市场秩序。 【解析】本题属于分析说明类主观题，需结合材料二，运用《法律与生活》中合同的相关知识，从合同履行原则、违约责任等角度指出其中的违约方和守约方，并评析他们的行为。关键词①：A公司将货物运至港口交付水运时，B公司未及时安排接货。A公司当即采取措施：一方面，多次联系B公司接货；另一方面，为保障货物安全，租用港口场地存储货物并垫付费用→从合同履行原则的角度，分析说明A公司积极履行通知义务，采取合理措施减损，符合诚信原则和合同附随义务。关键词②：B公司未及时安排接货，B公司接货后，将货物运到目的地时逾期，造成损失→从合同履行原则、违约责任的角度，分析说明B公司未按约定及时接货导致货物滞留，且接货后运输逾期造成损失，未履行合同约定，应承担违约责任。 12．（2025·甘肃·高考真题）阅读材料，完成下列要求。 材料  “甘味出陇出海”过程中，难免产生一些民事纠纷。“甘味”农产品种植户甲与客户乙签订了供货合同，乙预付定金5000元，后乙联系甲要求每公斤降价10元。甲给乙做了解释，乙考虑后同意甲按照原约定价格发货。货物运输到某地时洪水冲断了道路，甲及时通知了乙，交货时间最终比合同约定时间晚了一天，但产品品质并未受到影响。乙要求甲承担违约责任，甲给乙又做了解释，乙决定免除甲的违约责任。 结合材料，运用《法律与生活》相关知识，说出甲两次说服乙的法律依据。 【答案】第一次：合同订立后，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。双方已就价格达成合意签订合同，乙要求降价属于单方变更合同内容。甲有权拒绝，乙最终同意按原价格发货，双方应按原合同履行。 第二次：根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。洪水属于不能预见、不能避免的客观情况，甲及时通知乙，且产品品质未受损，乙应免除甲的违约责任。 【解析】本题属于分析说明类主观题，需调用订约履约诚信为本的相关知识结合材料有效信息分析作答。关键词①：“甘味”农产品种植户甲与客户乙签订了供货合同，已预付定金5000元，后乙联系甲要求每公斤降价10元。甲给乙做了解释，乙考虑后同意甲按照原约定价格发货→从合同成立、变更及履行的角度分析：联系当事人应当按照约定全面履行自己的义务，分析双方已就价格达成合意签订合同，合同成立并有效，乙要求降价属于单方变更合同内容，因此甲有权拒绝，乙需要按原合同履行。关键词②：货物运输到某地时洪水冲断了道路，甲及时通知了乙，交货时间最终比合同约定时间晚了一天，但产品品质并未受到影响。乙要求甲承担违约责任，甲给乙又做了解释，乙决定免除甲的违约责任→从违约与违约责任承担的角度分析：联系不可抗力，分析洪水属于不能预见、不能避免的客观情况，甲及时通知乙，且产品品质未受损，乙应免除甲的违约责任。 13．（2025·天津·高考真题）阅读材料，回答问题。 两名大学生毕业后创业成立传媒公司，得知甲公司以每月8000元租金出租房屋，看房后决定承租，于当日签订《房屋租赁合同书》，约定了租期、租金等内容。传媒公司依约交付了首期租金，后因资金周转困难，第二期租金逾期一个月交付。在获得房屋交付后，传媒公司与乙公司签订书面装修合同，依约支付了全部装修款，但乙公司未按约定时间完成装修，影响传媒公司开业。传媒公司与乙公司多次协商未果，向法院提起诉讼。 运用合同的知识，评析材料中传媒公司的做法。 【答案】①传媒公司与甲公司、乙公司订立合法有效的合同，明确当事人的权利义务，为预防和解决纠纷提供证据。②传媒公司按约支付首期租金和全部装修款，依约履行了合同。但逾期交付租金，构成违约，违反诚信原则。③传媒公司向法院起诉，要求乙公司承担违约责任，依法维护其合法权益。 【解析】本题为评析类试题，考查合同的相关知识，可运用教材有关知识，结合材料分析作答。有效信息①：传媒公司与甲公司的租赁合同，约定了租期、租金等内容； 在获得房屋交付后，传媒公司与乙公司签订书面装修合同，依约支付了全部装修款→可从合同的效力角度，分析说明传媒公司与甲公司、乙公司订立合法有效的合同，明确当事人的权利义务，为预防和解决纠纷提供证据。有效信息②：传媒公司依约交付了首期租金，后因资金周转困难，第二期租金逾期一个月交付，传媒公司依约向乙公司支付了全部装修款→可从合同的履行与合同的违约角度，分析说明传媒公司按约支付首期租金和全部装修款，依约履行了合同。但逾期交付租金，构成违约，违反诚信原则。有效信息③：乙公司未按约定时间完成装修，影响传媒公司开业。传媒公司与乙公司多次协商未果，向法院提起诉讼→可从承担违约责任的角度，分析说明乙公司未按约定时间完成装修，构成违约，传媒公司可以向法院起诉，要求乙公司承担违约责任，依法维护其合法权益。 14．（2025·浙江·高考真题）大华与某水产公司签订合作协议，约定：共同申请专利并成为专利权人，专利保护期内由公司缴纳专利年费，专利实施收益各占50%。专利申请于2019年9月2日获得受理，2020年6月8日获得授权。2021年12月3日，大华离职并加入鲁某公司。此后，水产公司因业务转型不再实施该专利，并担心大华在鲁某公司实施该专利，决定停止缴纳专利年费，致使涉案专利权于2023年9月28日被终止，大华诉至法院，要求水产公司承担赔偿责任。 结合材料，运用《法律与生活》中的相关知识，回答下列问题： (1)指出水产公司是否侵犯了大华的专利权，并说明理由。 (2)指出水产公司是否应当承担赔偿责任，并说明理由。 【答案】(1)①否。②根据法律规定，专利侵权是指他人未经专利权人同意，实施其专利。③本案中，水产公司不存在未经专利权人同意实施专利的事实，故水产公司未侵犯大华的专利权。 (2)①是。②合同当事人应当遵循诚信原则，全面履行合同义务。因未履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。③本案中水产公司未履行缴纳年费的义务，导致专利权终止，该公司应赔偿大华因此而遭受的财产损失，包括预期收益减少和其他相关损失。 【解析】（1）本题需要调用法律与生活的有关知识，分析水产公司是否侵犯了大华的专利权，并说明理由。关键词：大华与某水产公司签订合作协议，约定：共同申请专利并成为专利权人，专利保护期内由公司缴纳专利年费，专利实施收益各占50%→可联系专利权的知识，说明双方签订合同，大华授权公司使用该专利，水产公司不存在侵权行为。 （2）本题需要调用法律与生活的有关知识，分析水产公司是否应当承担赔偿责任，并说明理由。关键词：水产公司因业务转型不再实施该专利，并担心大华在鲁某公司实施该专利，决定停止缴纳专利年费，致使涉案专利权于2023年9月28日被终止，大华诉至法院，要求水产公司承担赔偿责任→可联系合同的知识，说明大华与该公司签订的合同有效，双方应该按照合同履行，该公司未缴纳年费，是违约行为，应该承担违约责任，赔偿相关损失。 15．（2024·山东·高考真题）法治护航乡村振兴。 某市法院组织巡回宣讲团走进乡村振兴大讲堂，宣讲涉农典型案例。 【案情事实】 柏马村是远近闻名的“柠檬之乡”。村民赵某将承包地的经营权流转给甲农药公司，约定用于建造仓库。后主管部门认定该仓库违法占用永久基本农田，应予拆除。在拆除过程中，甲公司不慎损坏了农药储存罐，导致全村大片承包地被污染。 事件发生后，柏马村当年的柠檬严重减产，采摘后虽经检验合格，但仍然滞销。村委会鼓励村民使用本村注册的集体商标“柏马柠檬”打开销路，结果发现多数购买者分不清“柏马柠檬”与乙公司使用的未注册商标“佰马柠檬”。 柏马村村委会起诉乙公司，要求停止侵权。乙公司称，“佰马柠檬”用于柠檬冻干片，而“柏马柠檬”仅 用于鲜果，互不相干。 卢某等村民起诉甲公司，要求赔偿柠檬减产的损失、清除土地污染。甲公司未进行举证，但认为现有案情事实不足以证明柠檬减产系因自己的过错造成。 【法条链接】 《土地管理法》第三十五条：“永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或改变其用途。……” 【释法析理】 (1)运用法律与生活知识，回答下列问题并简要说明理由。 ①赵某与甲公司的土地经营权流转合同是否有效？ ②法院能否支持柏马村村委会的诉讼请求？ ③甲公司对卢某等人柠檬减产的损失应承担何种责任？ 【案例启示】 (2)法院宣讲上述案例，意在提升农民群众哪些方面的法治意识? 【答案】(1)①无效。该合同内容违反了法律的强制性规定。 ②支持。乙公司在类似商品上使用了与该村注册商标近似的商标，容易导致混淆，构成侵权。 ③无过错侵权责任。甲公司未举证证明自己行为与损害之间不存在因果关系，需承担不利后果。 (2)保护耕地，推动土地有序流转；保护商标专用权，加强涉农知识产权保护；保护环境，促进农村可持续发展。 【解析】（1）本题是分析说明类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是赵某与甲公司的土地经营权流转合同是否有效；法院能否支持柏马村村委会的诉讼请求；甲公司对卢某等人柠檬减产的损失应承担何种责任。需要运用民事权利与义务的知识进行分析说明。关键词①：村民赵某将承包地的经营权流转给甲农药公司，约定用于建造仓库→可调用的法理依据是《中华人民共和国土地管理法》第三十五条，永久基本农田不得擅自改变用途。本案中，赵某与甲公司约定将承包地用于建造仓库，改变了土地用途且违法，所以合同无效。关键词②：村委会鼓励村民使用本村注册的集体商标“柏马柠檬”打开销路，结果发现多数购买者分不清“柏马柠檬”与乙公司使用的未注册商标“佰马柠檬”。 柏马村村委会起诉乙公司，要求停止侵权。乙公司称，“佰马柠檬”用于柠檬冻干片，而“柏马柠檬”仅用于鲜果，互不相干→可调用的法理依据是《中华人民共和国商标法》商标注册人享有注册商标专用权。未经权利人许可，他人在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的，构成侵权；在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，也构成侵权。本案中，乙公司使用的未注册商标“佰马柠檬”与柏马村的集体商标“柏马柠檬”相似，容易导致消费者混淆，构成侵权，所以法院应支持柏马村村委会的诉讼请求。关键词③：在拆除过程中，甲公司不慎损坏了农药储存罐，导致全村大片承包地被污染→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》法律规定无过错侵权责任的，则行为人只要损害了他人的民事权益，不论其有无过错，均应当承担侵权责任。例如，饲养的动物致人损害的责任、生产者产品责任、环境污染责任。本案中，虽然甲公司未进行举证，但土地被污染与柠檬减产存在高度盖然性，甲公司应当对卢某等人柠檬减产的损失进行赔偿，并承担清除土地污染的责任。 （2）本题是意义类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是法院宣讲上述案例，意在提升农民群众哪些方面的法治意识。运用民事权利与义务的知识进行分析说明。关键词①：柏马村是远近闻名的“柠檬之乡”。村民赵某将承包地的经营权流转给甲农药公司，约定用于建造仓库。后主管部门认定该仓库违法占用永久基本农田，应予拆除→可调用意在提升保护耕地，推动土地有序流转等法治意识。关键词②：村委会鼓励村民使用本村注册的集体商标“柏马柠檬”打开销路，结果发现多数购买者分不清“柏马柠檬”与乙公司使用的未注册商标“佰马柠檬”→可调用保护商标专用权，加强涉农知识产权保护的法治意识。关键词③：在拆除过程中，甲公司不慎损坏了农药储存罐，导致全村大片承包地被污染”→可调用保护环境，促进农村可持续发展方面的法治意识。 20 / 21 学科网（北京）股份有限公司 $ 第03课 订约履约 诚信为本（北京专用） 专项训练 目 录 考情·分析预测 1 核心·梳理识记 2 模拟·基础演练 3 重难·创新演练 8 真题·实战演练 12 考情·分析预测 考情概览 新课标要求 考题统计 简述合同的含义和价值，理解合同的主要内容和违约责任，了解合同订立的程序，熟悉解决合同纠纷的途径。 2025・北京・书面合同和口头合同 2024・北京・有效合同与无效合同  2022・北京・有效合同与无效合同 考情分析： 1．考查频次：近5年北京地区高考对本课考点命题较多，选择题和主观题均有考查； 2．考查要点：掌握侵权责任的构成要件；区分过错责任、过错推定责任、无过错侵权责任；明晰常见特殊侵权情形；把握侵权责任承担方式；理解民事权利行使界限，厘清禁止权利滥用规则；知悉法定免责与减责情形； 3．命题情境：依托房屋租赁、网购交易、服务合约、商铺转让、旅游合同、农产品购销、直播带货订单纠纷等生活化情境；考查区分要约与要约邀请、判断合同效力、分析履约争议、界定违约责任的案例辨析能力；树立契约精神，明白订立合同须合法合规，当事人应当全面诚信履约，依法妥善处理合同纠纷。 备考策略 1.理清主线逻辑：以合同订立与效力认定为前提，以诚信履约为核心，以违约追责与纠纷解决为落脚点；明确合同民事权责关系，坚持契约自由与契约严守相统一，厘清有效履约、违约担责的法律边界，树立诚信守约、依法维权的法治意识。 2.聚焦核心考点：区分要约与要约邀请；掌握合同订立的两大阶段；精准判定有效合同、无效合同、效力待定合同的情形；把握合同全面履行、诚信履行、协作履行原则；识别常见违约行为；掌握违约金、定金、赔偿金的适用规则；明晰合同免责的法定情形。 3.热点与考点精准联结（可直接写入教研文档） 网购退换货、直播带货订单纠纷→合同订立规则、合同履行原则、违约责任 租房转租、房屋买卖违约、服务合同扯皮→合同效力判定、违约行为认定 旅游、培训、健身预付消费纠纷→格式条款效力、公平诚信原则适用 商家虚假宣传、诱导签约→要约认定、无效 / 可撤销合同辨析 商事定金、违约金赔付争议→定金与违约金择一适用规则 4.辨析高频易混易错点： 要约≠要约邀请：要约内容具体明确、具备约束力；价目表、广告、宣传页均为要约邀请。 合同成立≠合同有效：达成合意合同成立，违法、违背公序良俗合同无效。 口头合同≠无效合同：口头合同合法有效，仅举证难度大，日常交易普遍适用。 定金≠违约金：二者不能同时适用，权利人二选一主张赔付。 轻微违约≠免责：不可抗力为法定免责事由，自身经营、资金问题不能免责。 核心·梳理识记 内容速览：订立合同学问大、有约必守 违约有责。 考点1 订立合同学问大 含义 是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议 类型 买卖合同、赠与合同、租赁合同、运输合同等 意义 (1)自愿订立的合同可以满足市场交易者的特定需求，有利于资源的有效配置，从而增加整体社会财富。 (2)自愿订立的合同促成市场交易者相互合作，共同形成社会的信用机制 订立 订立的过程包括要约和承诺两个阶段 ①要约是希望与他人订立合同的意思表示，生效的要约具有法律约束力 ②承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺到达对方后，立即发生法律效力，订立合同的过程随之结束 是否有效 ①订立一份有效的合同，要求行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实，内容合法 ②部分无效或全部无效合同：合同的主体不适格或者因欺诈、胁迫导致当事人意思表示不真实；合同内容出现违反法律、行政法规的强制性规定或者违背公序良俗等情形 形式 ①口头合同当事人通过口头语言达成意思表示一致所形成的合同。口头合同充分适应了现代社会对订立合同的快捷性要求，通常用在一些金额比较小、即时清结、权利义务关系相对简单的民事法律关系中。弊端：当事人的权利义务不明确，发生纠纷时难以举证 ②书面合同是以合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式订立的合同。书面合同内容清晰，有利于督促各方当事人履行合同；有据可查，有利于案件的公正裁决。权利义务关系复杂、金额较大以及履行期限较长的合同，应当采用书面形式 特别提醒：要约≠要约邀请：商业广告、价目表、招股说明书一般属于要约邀请，内容具体明确且具备约束力的广告可视作要约。 合同成立≠合同生效；达成合意合同成立，还需主体适格、意思表示真实、内容合法，合同方可生效。 口头合同具备法律效力，并非一定要采用书面形式；书面合同优势在于便于举证。 格式条款提供方负有提示说明义务，不合理免除自身责任、加重对方责任的格式条款无效。 承诺必须针对要约作出，内容应当与要约保持一致；对实质内容变更的回复属于新要约。 考点2 有约必守 违约有责 履行 ①原则：合同当事人应当全面、诚信、协作地履行合同原则 ②关键：明确合同内容。内容即条款：当事人的姓名或者名称和住所，标的，数量，价款等 ③变更：当事人协商一致，可以变更合同；除法律另有规定或者当事人另有约定外，合同的一方当事人不能单方面变更或者解除合同 违约 ①条件：除法律规定或者当事人约定的免责事由外，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，守约方可以要求违约方承担违约责任。 ②性质：违约责任既是违约方应该付出的代价，也是法律给予守约方的救济。 ③承担方式：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、适用定金罚则等。 ④责任免除：在合同履行过程中遇到当事人约定的免责事由或不可抗力(不能预见、不能避免并不能克服)，根据这些情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任 特别提醒：违约责任的归责原则：严格责任，只要构成违约，除法定免责事由外，均需担责，不考虑主观有无过错。 不可抗力属于法定免责情形；经营亏损、资金周转困难不属于不可抗力，不能免责。 定金与违约金不可同时适用，守约方只能二选一主张；定金具有惩罚性。 继续履行与赔偿损失等责任形式可以依法合并使用。 违约行为≠合同无效，合同依然有效，守约方有权追究责任。 模拟·基础演练 考查重点：订立合同学问大、有约必守 违约有责 一、单项选择题 1．【违约责任】（2026·北京东城·二模）张三夫妇共同经营的公司向王五采购原材料，张三误将采购合同签名签在王五寄来的另一批产品的价目表上。其子小张（19岁）核对采购合同后签署了自己的姓名，张三误以为合同已签妥，便寄给王五。王五以签名存在问题为由未按期发货，致使公司无法向第三方交货，被第三方主张违约金。下列说法正确的是( ) A．该笔违约金属于张三夫妇的共同债务 B．小张是完全民事行为能力人，签署的买卖合同有效 C．张三在产品价目表上的签字构成意思表示，买卖合同成立 D．王五无须对其未按期发货承担违约责任 2．【订立合同学问大】（2026·北京顺义·二模）林某从唐某处购买一套商铺并办理了过户登记手续。林某发现该商铺已被唐某出租给张某，并签订租赁合同，且唐某已将租金预收至年底。林某要求唐某返还租金但遭到拒绝，林某提起诉讼。以下认识正确的是( ) 资料卡 《中华人民共和国民法典》 第七百二十五条：租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。 ①林某对该商铺所有权的取得，以其实际使用该商铺为准 ②如唐某因突发疾病无法返还租金，属于不可抗力可免责 ③张某有权主张该租赁合同依法成立，仍对林某继续有效 ④林某依法享有该商铺的使用、收益的权利，有权获得租金 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 3．【违约责任】（2026·北京昌平·二模）王某与李某等39户农户签订《农村土地流转合同》，约定王某承包1209亩土地用于棉花种植，期限4年，承包费250元/亩。履行期间棉花价格大幅上涨，李某等农户认为承包费过低，与王某协商上调承包费用未果后，阻挠耕种并单方宣布解除合同。王某诉至法院，要求确认解除合同行为无效并继续履行合同。结合本案，法院作出如下判决( ) A．王某未同意李某发出的上调承包费的新要约，则原合同继续履行 B．农户以棉花价格大幅上涨属不可抗力为由单方解除合同，不构成违约 C．农户单方擅自毁约、阻挠正常生产，违背民法基本原则，解除合同行为无效，应继续履行合同义务并承担相应违约责任 D．涉案土地为集体土地，39户农户未取得全村农户书面同意签订合同，故合同自始无效 4．【订立合同学问大】（2026·北京通州·一模）某网络公司推出“用户邀请好友注册送现金”活动，约定邀请10名好友成功注册可兑换100元现金。王某邀请好友注册达标后申请兑换，该公司称活动已提前终止，以“活动规则注明最终解释权归公司所有”为由拒绝兑换。下列观点正确的是( ) A．活动告知属于要约邀请，公司可终止活动拒绝兑换 B．王某未与公司签订书面合同，双方未形成合同关系 C．活动规则中的最终解释权条款，属于无效格式条款 D．公司行使解释权违反诚信，应承担缔约过失的责任 5．【订立合同学问大】（2025·北京西城·二模）网络购物已逐渐成为主流的消费模式。有句广告词这样说，“只要有快递在路上，生活就有了盼头”，以市场交易的视角看( ) ①“快递在路上”，属于一方的要约还未到达的情况 ②消费者履行付款义务，网络销售者履行交付义务，诚信机制的保障非常重要 ③订立合同中涉及到一些必要的个人信息，若合同未成立，商家没有对此保密的义务 ④网购页面的“购物须知”“退换货须知”，在接受一方经阅读并按下同意或确认键后，一般会生效成为合同的组成部分 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 6．【订立合同学问大】（2025·北京通州·一模）为推进鸿蒙操作系统的开发和应用，解决“卡脖子”问题， 华为公司一方面在核心技术、硬件设备、应用生态等层面加快专利布局，另一方面与各科技平台加强协作，推动鸿蒙生态的建设。在此过程中，央视网、支付宝、微信在越来越多的平台宣布启动鸿蒙原生应用开发，或与华为公司达成协议，共建鸿蒙生态。以下分析正确的是( ) A．专利权作为著作权的一种类型，有效保护能够防范风险、激励创新 B．若华为公司申请的是发明专利，保护期限为二十年，自通过起计算 C．协议生效后，如果平台未履行约定，华为公司可提起专利侵权诉讼 D．签订合同可以满足各方的特定需求，促成相互合作，有效配置资源 7．【违约责任】（2025·北京丰台·一模）赵某经销售人员朱某介绍与其所在养老产业公司签订《养老卡合同》，并预付10万元购买60个月的养老服务。合同约定缴费后有3天考虑期，期内提出退款并填写退款申请，可在7个工作日内全额退款。赵某缴费后，当日即联系朱某要求办理退费，但朱某未作回应。后来，该公司以赵某未提交书面退款申请及拨打公司退款电话为由，不予全额退款。赵某诉至法院，请求判令该公司全额退款并赔偿利息损失。下列分析正确的是( ) ①合同约定明确，赵某未按约定方式申请退款，其诉求不应得到法院支持 ②朱某作为公司销售人员，赵某联系朱某要求退款可视为履行了退款申请手续 ③该公司以未提交书面申请、未拨打电话为由拒绝退款，违背了诚信原则 ④该公司在法院判决后全额退款并赔偿利息损失，属于违约责任中的继续履行 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．【违约责任】（（2026·湖南衡阳·二模）李某找陈某购买一批水泥，总价值60万元。李某向陈某支付了 10万元定金，约定违约金为合同价款的20%。后陈某因丈夫车祸重伤住院，未能按期完成水泥交付。据此，下列说法正确的是( ) A．陈某遭遇不可抗力，可完全免除全部违约责任 B．李某可同时主张双倍定金与全额违约金双重赔付 C．李某二选一：双倍返还定金，或支付12万违约金并退定金 D．陈某只需退还10万定金，无需承担任何额外赔偿 9．【违约责任】（（2026·河北保定·三模）2026年2月25日，小李与张某达成口头协议，约定以2600元购买张某的一台二手平板，小李支付了全款，并约定3月1日当面交付并验机。3月2日，张某称平板已被不知情的小江以3000元买走，愿退款并补偿小李100元。小李拒绝接受，要求按约交付原物，张某认为双方未签书面合同，他不算违约。关于本案，下列说法正确的是( ) ①口头合同成立并生效，平板所有权自小李付款时发生转移 ②张某因欺诈导致合同存在瑕疵，合同无法产生小李预期的法律约束力 ③因平板已交付给第三人致合同无法继续履行，小李无法要求张某交付原物 ④张某因违背诚信原则而构成实质违约，小李有权拒绝接受单方解约方案 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 10．【违约责任】（（2026·云南昆明·二模）李女士在某健身馆办年卡缴费6000元，约定开卡有效期一年。李女士一个月后因工作调动无法健身，于是向健身馆申请解除合同并退还余款，健身馆以合同约定“因个人原因退卡的不退费”为由拒绝。下列说法符合法律规定的是( ) ①健身馆有权拒绝退费，合同签订后双方须严格履行 ②李女士可主张该格式条款加重消费者责任，属无效条款 ③工作调动属不可抗力，李女士可无责解约并获全额退款 ④李女士可解除合同，健身馆可扣除合理费用后返还余款 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 二、非选择题 11．（2025·北京昌平·二模） 案件情况 处理结果 裁判理由 李某是一名AI绘图软件爱好者，他使用人工智能软件制作了一张图片，并加上“AI绘画”等标签，发布在自己的社交平台上。网友刘某看到图片后，感觉非常契合自己的文章，便直接拿来作为配图使用，还抹去了平台署名水印。李某认为刘某的行为侵犯了自己的著作权。遂将刘某诉至北京互联网法院。 法院支持李某诉讼请求。 （1） 小王向银行申请开通信用卡，且宣称已阅览申请材料，明晰信用卡相关信息，愿意遵循领用合约及申请表中所列的所有条款。后来小王使用该卡透支消费，却未依照合同约定履行还款义务。银行屡次向小王催告，然而小王迄今仍未还款。为维护自身的合法权益，银行将其诉至法院，恳请依法判决小王偿还信用卡欠款2万元及利息。 法院判决小王偿还信用卡欠款本金2万元，并按合同约定支付利息。 （2） 阅读材料，运用《法律与生活》知识，完成裁判理由。 12．（2024·北京石景山·一模）2023年12月28日，北京市第三中级人民法院终审公开宣判北京甲环保公司与四川乙发电公司合同纠纷一案，该案系北京市首例碳排放权交易纠纷案件。 【基本案情】 2021年12月，乙公司就采购碳排放配额发布比选公告，甲公司向其进行报价，内容具体明确，并承诺：如未依约履行，乙公司可另行购买等量的碳排放配额；如有差价，由甲公司补足。乙公司经过比选确认甲公司中标，并向其送达了中标通知。此后，甲公司明确表示不再履行合同，在此情况下，乙公司另行与第三方公司签订合同，以高于甲公司所报交易单价的价格购买了相应碳排放配额，由此产生差价，故乙公司诉至法院，要求甲公司向其支付差价款289万余元及相应利息。 【法院判决】 一审法院经审理，认为甲乙两公司就涉案碳排放配额采购事项成立合同关系，且该合同合法有效。判决甲公司向乙公司支付碳排放配额采购差价款289万余元及相应利息。一审后，甲公司不服判决，向北京三中院提起上诉。北京三中院经审理后作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 运用法律知识，结合案情，说明甲乙两公司合同成立的理由，并从民法基本原则角度阐述该司法判决的意义。 13．【违约责任】（（2026·四川·二模）阅读材料，完成下列要求。 某熟食公司在湖南零售熟食行业中拥有较高名气，王先生与该公司建立加盟关系，双方合同约定“公司对王先生合作店铺所在经营地限制开设其他合作店，即以该合作店铺为中心，半径一公里不再开设该品牌其他合作店铺，确保乙方的经营利益等内容，合同期限为2023年5月6日至2025年5月6日”。2023年5月27日，王先生的店开业。2023年7月7日，该公司授权第三人在距离王先生经营的店铺直线距离690米处开设了B店。经常有C小区的客户在王先生这里消费，在B店开业之后，C小区这部分的客户基本上就流失了，王先生经营的门店销售额明显下降。王先生多次找公司协商未果，遂诉至法院要求公司赔偿相应的损失。某熟食公司辩称，王先生因没有餐饮经营的相关经验及开业后疏于宣传等多种因素，造成开业后利润未达到预期。 你认为法院会支持王先生的主张吗?结合材料，运用《法律与生活》的知识阐述理由。 14．【订立合同学问大】（2026·湖南湘潭·三模）阅读材料，完成下列要求。 某电商公司与一家M服务企业签订服务合同，约定由M企业利用生成式AI大模型为其批量生成商品详情文案，要求内容真实、不夸大宣传、符合广告法规定。M企业通过AI大模型自动生成文案后将文案直接交付，未对文案进行人工审核，其中多款文案出现虚假功效描述、虚构销量、夸大产品效果等违法内容，导致该电商公司被市场监管部门行政处罚，并面临消费者投诉和平台扣分。该电商公司遂诉至人民法院要求M企业赔偿损失。M企业辩称，文案由AI大模型自动生成，电商公司的损失不应由其承担。人民法院审理后，判决M企业承担违约责任，并赔偿电商公司相应经济损失。 结合材料，运用《法律与生活》知识，说明人民法院作出上述判决的理由以及该判决的价值取向。 15．【违约责任】（（2026·江西上饶·二模）阅读材料，完成下列要求。 2025年9月，刚参加工作的小李在租房时，通过某知名租房App看到一套“押一付一、民水民电、实拍实价”的公寓。线上看房时，甲出租公司通过微信发来一段视频，称“这就是你要租的那间，采光好，家具全配”。小李对视频表示满意，当天便通过App与甲公司签订电子合同，约定租期1年，月租金2000元，押金2000元。 入住当天，小李发现房间与视频严重不符：视频中的大窗户变成了小高窗，全新家具变成了破旧家具，所谓的“独立厨卫”其实是公共区域的隔断间。小李当即要求退租退款。甲公司却称：合同已签，视频仅供参考，房间条件就是这样，退租属于违约，押金不退，还要再付一个月违约金。 小李翻看合同才发现，合同中用小字写着：“乙方认可，线上展示的图片、视频仅为户型结构展示， 不作为实际交付标准。” 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答小李能否要求退租退款并说明理由。 重难·创新演练 新情境：结合“十五五”规划（T15） 一、单项选择题 1．某社区生鲜店张贴宣传海报：“时令樱桃，价格实惠，欢迎选购。”批发商王某看到海报后，联系门店洽谈长期供货合作。居民顾某到店后，与店主口头约定购买10斤并当场支付300元定金，约定次日送货，但次日门店断货无法履约，双方产生纠纷。该案件中( ) ①顾某与门店之间民事法律关系的客体是给付行为 ②门店张贴的宣传海报属于要约邀请，无合同约束力 ③门店违约，顾某可同时主张双倍返还定金与违约金 ④王某主动洽谈合作的行为构成有效承诺，合同已成立 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 2．2026年3月，王女士提前两个月预订了某酒店“五一”期间的房间，4晚共计494元，临近出行却被酒店以“老板违法，门店将被查封”等理由要求退房。事后发现，该酒店运营正常，同一房型在平台重新上架，房价一般涨到689元。对此，下列分析正确的是( ) ①预订成功即双方订立了有效服务合同，酒店无权单方解约 ②酒店的做法属于市场自主定价行为，符合公平竞争的原则 ③酒店因不可抗力有权解除预订合同，但应当及时通知对方 ④王女士有权要求酒店继续履行，否则酒店应承担违约责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 3．独自去外地旅行的小李在社交软件上联系了陪游拍照的“陪拍师”小周。双方通过电子邮件形式约定了时间、价格、陪游范围等服务内容。然而旅途结束后，小周提供的照片却不尽人意。为此，双方发生了争执。此案中( ) ①“陪拍服务”本质上属于服务合同关系 ②民事法律关系的客体是陪拍的旅行照片 ③双方通过电子邮件约定服务内容属于口头合同 ④小李可与“陪拍师”协商减少价款或继续履行 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 4．某家具网店在详情页标注“实木沙发，价格3999元，现货速发”。消费者王某下单付款后迟迟未见商家发货，询问时商家以工作人员标价失误，沙发实际售价5999元为由拒绝发货并单方面取消订单。对此分析正确的是( ) ①网店标价构成要约，消费者下单付款属于承诺，合同成立 ②标价失误属于不可抗力，商家可以依法免除合同履约义务 ③商家单方面取消订单，构成违约，应承担继续履行等责任 ④王某可以与该网店进行协商，协商一致后原合同成立 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 5．生鲜超市与养殖户通过微信敲定家禽供货数量、月度结算价格，未签署纸质合同。后续禽价大涨，养殖户单方面大幅缩减供货量，超市准备维权。下列表述符合法律规定的是( ) ①只有以合同书的形式签字文件，才能构成有效成立的合同 ②完整详实的合同条款，是判定履约情况、界定违约责任的重要依据 ③无正当理由不完全履行合同，违约方应当承担相应违约责任 ④因市场价格大幅上涨，养殖户可以以不可抗力为由不再履行供货义务 A．①② B．①④ C．②③ D．②④ 6．建材店向工地发送包含价格、交货期的供货清单，工地更改付款周期后回函确认，双方签订书面合同，写明标的、数量、价款、履约时间、质量标准、违约金。建材店拖延交货（无特殊原因）造成工地停工亏损。下列说法正确的是( ) ①受要约人实质性变更要约内容进行答复，答复属于新要约 ②建材店应按照约定全面履行合同义务，迟延履行构成违约需承担违约责任 ③合同内容由当事人约定，条款只包括标的、价款和违约责任 ④同时约定违约金与定金时，守约方可以同时主张违约金和定金罚则 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 7．2026年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国生态环境法典》，法典全面承接民法典绿色原则，以法治约束各类民事经营行为。某地加工厂与承包商自愿签订废料处置协议，双方私下约定削减环保投入、超标排污，最终该排污约定被法院认定无效，涉事主体还需承担生态损害赔偿责任。对此下列判断正确的是( ) ①按照自愿原则双方自主协商订立的合同应具备合法效力 ②私下排污约定违背绿色原则、守法和公序良俗原则 ③民事自由不能突破法律底线与社会公共利益边界 ④平等原则要求合作双方经营利润必须均等分配 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．2026年5月，某装修公司与市民李某签订家装合同，约定工期45天、总价8万元，逾期每日按总价款0.5%赔付违约金。因公司材料短缺，工期拖延20天，且部分施工项目不符合约定标准。对此下列说法正确的是( ) A．装修公司可因材料短缺免除违约责任 B．双方合同无效，无需承担违约赔偿 C．李某有权要求公司继续履行并支付违约金 D．违约金约定过高，该违约条款全部无效 9．为迎接开学季，某校园摄影工作室发布公告：“即日起，预存100元定金，即可享受1元拍摄原价600元的‘青春纪念照’套餐，限量30名。”20岁的小陈在线支付100元，收到系统自动回复：“定金到账，名额已锁定。”次日，小陈前往工作室拍摄时，被告知因近期摄影耗材及人工成本大幅上涨，该优惠活动已取消。下列对本案的分析正确的是( ) ①摄影工作室的公告属于要约邀请，其取消优惠不构成违约 ②因小陈是限制民事行为能力人，因此双方签订的合同无效 ③小陈有权要求工作室双倍返还定金，共计200元 ④成本上涨不属于不可抗力，工作室单方面取消优惠构成违约 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 10．2025年9月，房主孙某把自有住宅出租给王某，书面约定租期2年。2026年2月，孙某因个人债务把这套房产抵押给某银行。2026年5月，孙某到期无力清偿欠款，银行依法申请司法拍卖涉案房屋。下列说法正确的是( ) ①租赁在先、抵押在后，拍卖房屋不影响原有租赁合同效力，王某可租住至合同到期 ②银行不知情房屋已出租，就可以主张终止租房合同、要求王某限期腾房 ③房屋已经出租，孙某办理房产抵押必须经过承租人王某签字同意，抵押才生效 ④因房主债务引发房屋被拍卖，王某被迫提前搬迁的，有权向孙某主张违约损失赔偿 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 二、非选择题 11．阅读材料，回答问题 2026年1月，某新质生产力技术公司（甲方）与某制造企业（乙方）签订《技术服务合作协议》，约定：甲方为乙方提供智能生产线升级改造技术服务，技术服务费10万元；乙方协议签订后支付5万元预付款，甲方完成技术服务并经乙方验收合格后，乙方支付剩余5万元；任何一方违约，需按服务费总额的20%支付违约金。协议签订后，乙方支付了5万元预付款，甲方依约完成了智能生产线升级改造并调试合格，但乙方以“生产效率未达到预期”为由拒绝验收，也不支付剩余5万元服务费。甲方多次催告无果后，向法院提起诉讼。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院应如何判决本案，并说明理由。 12．阅读材料，回答问题 2026年3月，消费者李某为装修新房，在本地某品牌家装门店咨询全屋定制服务，门店销售人员现场向李某承诺，全屋家具均采用一线品牌实木环保板材，无异味、不变形，符合国家环保标准，双方口头约定全屋定制总价款2.8万元，双方约定家具制作安装完成、李某验收合格后一次性结清全款，未签订书面买卖合同，无纸质验收标准凭证。门店完工安装完毕后，李某在使用过程中发现家具板材存在开裂、异味刺鼻等问题，自行委托专业机构检测，检测结果显示案涉家具板材为劣质杂牌复合板材，甲醛含量超标，与门店承诺的品牌实木板材严重不符，且不符合国家家装环保标准。李某随即联系该家装门店，提出更换合格板材、整改修复家具、赔偿误工及检测费用的合理诉求。但该家装门店以“双方未签订书面合同，口头约定无法律效力、门店无需承担责任”为由，拒绝李某的全部诉求，同时多次催促李某全额支付全部装修款项，双方多次协商未果，产生民事纠纷。 结合材料，运用《法律与生活》知识，评析本案中双方的行为并说明处理依据。 13．阅读材料，完成下列要求。 2026年4月，王某与本地装修公司签订全屋装修施工合同，约定5月1日正式进场施工，王某先行支付装修定金4000元。因装修公司人员调配、物料筹备出现疏漏，迟迟未能按期开工；直至5月3日当地突发强对流极端天气，全城暂停户外及家装施工，相关部门下达停工通知，装修工程彻底无法推进。王某认为装修公司未按期开工已然违约，要求对方承担违约责任。装修公司辩称极端天气属于不可抗力，主张免除全部责任，拒不赔付。双方协商无果，王某向法院起诉，要求装修公司双倍返还定金。 法条链接：民法典第五百九十条第二款：当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。 结合材料，运用民事权利与义务相关知识，分析法院是否支持王某的诉求，并说明理由。 14．阅读材料，完成下列要求。 2026年2月，消费者张女士通过携程网提前预订了柳州某酒店“五一”期间的客房并支付全款，四天总价490元。临近五一，该酒店突然致电张女士，以“老板离世、门店将被查封”为由，催促其退订。张女士退款后发现，该酒店仍正常运营，且同房型价格已涨至4倍，周边酒店也普遍涨价。张女士诉至法院，请求判令该酒店承担违约责任并赔偿损失。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院是否会支持张女士的诉讼请求，并说明理由。 15．【新情境·结合“十五五”规划】阅读材料，回答问题。 2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要。 2019年3月，某村将村集体部分闲散土地共计13余亩发包给周某，合同期限十年。合同约定：每亩年承包费750元；合同存续期间内每年3月6日前承包方须交清下一年度的承包费，若承包方违约，须向守约方支付违约金1000元。后来，周某以发包方未为其处理承包地树木遮挡庄稼问题为由，未按约定支付2025年度的土地承包费。该村委会多次催要未果，遂起诉至人民法院，要求周某支付2025年度的承包费及相应违约金。 结合材料，运用《法律与生活》知识，指出该村委会的诉求能否得到人民法院的支持，并说明理由。 真题·实战演练 高频考点：订立合同学问大；有约必守 违约有责 一、单项选择题 1．（2026·江苏·高考真题）2025年9月27日，甲与乙公司微信确认，乙公司为甲及妻女提供10月5日开 始的7天旅游服务，并就价格、公司购买机票等内容达成一致，甲依约转账1000元作为订金。第二天，乙公司告知甲航班已满，行程需延后2天，甲不同意。3天后，甲自驾出游，为此多支出2万元旅费。半个月后，甲将乙公司诉至法院，请求其双倍返还订金、赔偿多支出旅费并赔礼道歉。上述案例中( ) A．甲多支出旅费与乙公司并不存在法律因果关系 B．甲与乙公司尚未形成合法的旅游服务合同关系 C．甲主张乙公司双倍返还订金的诉讼请求应予支持 D．甲主张乙公司对其赔礼道歉的诉讼请求应予支持 2．（2026·陕晋青宁卷·高考真题）8周岁的小明随父母参加了某旅行社的“暑期团”。旅行中，小明在某文创店购买了10元的商品；旅行社提供了免费自拍服务，并把照片赠送给小明一家，但在游览旅行社擅自增加的景点时，小明因景区设施缺陷受伤。关于上述情形涉及的法律问题，下列说法正确的是( ) ①旅行社违反了合同全面履行原则 ②旅行社不再享有已赠出照片的著作权 ③小明父母有权以小明是未成年人为由要求文创店退货 ④小明父母有权要求旅行社赔偿小明受伤产生的医疗费 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 3．（2026·云南·高考真题）10月4日，张某向果农刘某表示：“我要买300斤杨桃。”刘某当日回复：“只剩200斤，如需购买，请两天内答复。”10月8日，张某告知刘某：“200斤杨桃我都要了。”刘某回复：“杨桃已售罄。”据此，下列说法正确的是( ) ①刘某10月4日的回复为新要约 ②张某10月8日的告知属于承诺 ③杨桃已售罄，因此合同无法履行 ④合同未成立，张某无权主张违约责任 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 4．（2025·北京·高考真题）书法家甲将自己书写的一幅具备独创性的春联书法作品“天泰地泰三阳泰，家和人和万事和”（内容选自清代刻本）赠与乙以贺新春。乙收到后很喜欢，未经甲授权就将春联上的字整体扫描后完整再现于新开发的文创产品的外观设计，产品十分热销。结合上述事实，下列说法正确的是( ) A．即便甲从未将其书法与产品结合用于申请专利，乙的行为仍侵害甲的专利权 B．春联上的语句属于公共领域的文字作品，乙的行为不侵害甲的著作权 C．春联完成交付后，乙享有春联所有权，乙的行为属于所有权的正常行使 D．甲乙之间成立赠与合同，该合同履行并不转让春联所涉书法作品的著作财产权 5．（2025·陕晋青宁卷·高考真题）小杨通过微信预订酒店房间，聊天记录如图所示。后因酒店未预留房间，小杨无法办理入住。对此，下列说法正确的是( ) ①“我先支付定金100元”是要约 ②小杨与酒店之间订立了口头合同 ③小杨无权要求酒店双倍返还定金 ④小杨有权要求酒店支付违约金 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 6．（2025·四川·高考真题）任某因急于寻找丢失的手机，公开承诺“谁捡到手机并归还，将给予酬金950元”。叶某捡到了该手机，归还时要求任某信守承诺支付950元酬金。任某却以拾金不昧为由拒付酬金，双方因此产生争执。对此，以下说法正确的是( ) ①任某应当支付酬金             ②叶某无权要求酬金 ③任某可与叶某商定具体酬金     ④叶某因任某未先付酬金可质押手机 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 7．（2025·海南·高考真题）《哪吒之魔童闹海》上映后，小南网上购买电影票并获赠敖丙卡通玩偶一个。观影时小南用手机拍摄电影片段，擅自上传到自己的视频号供人观看。下列说法正确的是( ) ①小南从网上购票提交订单成功时合同成立             ②敖丙卡通形象创作人可获得发明专利权 ③小南的行为侵犯了影片权利人的信息网络传播权       ④该影片著作权的保护期是作品发表后50年 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 8．（2024·山东·高考真题）甲公司发布的新款榨汁机广告称：任何在公司网站下单者若证明其他商家的同类产品更便宜，均“全额退差价”。白某下单后发现乙公司同类榨汁机的售价要便宜50元，甲公司仅赠白某50元优惠券。白某在社交账号发帖“@”甲公司，称“受骗了”并配榨汁机照片。白某的数十万粉丝以为该产品有质量问题，到处转发，导致甲公司口碑大跌。下列说法正确的是( ) ①甲公司实施了虚假或引人误解的商业宣传，违反了反不正当竞争法的规定 ②无论甲公司在白某的订单中是否承诺过全额退差价，其行为都不构成违约 ③即使白某发帖意在表达对“全额退差价”广告的真实感受，仍可能构成侵权 ④白某粉丝未尽合理核实义务即诋毁甲公司产品，侵犯了甲公司的荣誉权 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 二、非选择题 9．（2026·山东·高考真题）阅读材料，回答问题。 刘某、陈某、胡某签约参加了甲旅行社组织的“省内大巴游”旅游项目。甲旅行社与M地的乙旅行社签约，由后者指派导游周某负责当地的服务。 旅行团乘坐大巴于晚间到达M地后，前来接团的周某发现预订的宾馆房间已被其他客人入住，只好深夜带团前往另一宾馆住宿。次日，旅行团前往景点登山。陈某在登山途中用手机全程直播，并数次在屏幕中展示刘某面部，刘某要求停止，陈某不听。快到山腰时，突然开始下雨，周某决定中断登山，但陈某要求继续登山，经规劝后才随团下山。下山后，胡某发现自己放在大巴行李舱内的箱子遭受撞击，导致箱内的笔记本电脑损坏。 事后，刘某因周某未及时安排住宿、胡某因自己的笔记本电脑损坏，各自提出索赔。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，完成任务。 ①陈某在登山途中的直播行为是否对刘某构成侵权？说明理由。 ②刘某应当向哪家旅行社索赔才能成功？说明理由。 ③胡某为提起侵权诉讼，收集了电脑破损照片和维修发票，以及同行游客证明旅行社人员暴力搬运行李的证言。说明这些证据在此次侵权诉讼中的证明作用。 (2)如果你是此次登山活动的同行者，要规劝陈某随团下山，列出对话沟通要点。 10．（2025·山东·高考真题）王某以十二生肖为蓝本，结合古汉字、文物等，创作并发表了十二生肖图腾美术作品（以下称图腾作品），甲旅游文化公司（以下称甲）是某传统文化景区经营者，与王某签订合同，约定甲有权在景区宣传册上使用图腾作品。甲将署名甲的图腾作品上传网络，并印制在宣传册上。 为完善景区建设，甲与乙公司（以下称乙）签订承揽合同，约定乙以甲提供的图腾作品为模板设计并铺设甬道，甲需分期向乙支付报酬共二十万元，同时对甲名下的一辆汽车设定抵押。乙以图腾作品为基础，创作了生肖年画新作品（以下称新作品），并以此完成甬道设计与施工。 王某在宣传册及网上发现图腾作品后，又发现刻在甬道上的新作品与图腾作品十分相似，遂向法院起诉甲。经审理，法院判决甲立即停止侵权并向王某支付版权使用费，但驳回王某销毁甬道的诉请。诉讼过程中，王某得知新作品属于乙，便向仲裁机构提交申请进行维权，但仲裁机构不予受理。 甲拒不支付后期报酬，乙遂向法院起诉甲，并递交起诉状，法院已受理。 (1)运用法律与生活知识，回答下列问题。 ①甲乙分别侵害了王某的哪些著作权利？ ②仲裁机构为何对王某的仲裁申请不予受理？ ③依据承揽合同的约定，乙能在起诉状中提出哪些诉讼请求？ (2)针对王某与甲的纠纷，法院的判决彰显了什么价值取向？ 11．（2025·云南·高考真题）阅读材料，完成下列要求。 材料  某物流公司与客户签订铁水联运“一单制”运输合同，将矿石运至目的地。物流公司委托A公司负责铁运，B公司负责水运。A公司将货物运至港口交付水运时，B公司未及时安排接货。A公司当即采取措施：一方面，多次联系B公司接货；另一方面，为保障货物安全，租用港口场地存储货物并垫付费用。B公司接货后，将货物运到目的地时逾期，造成损失。 结合材料，运用《法律与生活》中合同的相关知识，指出其中的违约方和守约方，并评析他们的行为。 12．（2025·甘肃·高考真题）阅读材料，完成下列要求。 材料  “甘味出陇出海”过程中，难免产生一些民事纠纷。“甘味”农产品种植户甲与客户乙签订了供货合同，乙预付定金5000元，后乙联系甲要求每公斤降价10元。甲给乙做了解释，乙考虑后同意甲按照原约定价格发货。货物运输到某地时洪水冲断了道路，甲及时通知了乙，交货时间最终比合同约定时间晚了一天，但产品品质并未受到影响。乙要求甲承担违约责任，甲给乙又做了解释，乙决定免除甲的违约责任。 结合材料，运用《法律与生活》相关知识，说出甲两次说服乙的法律依据。 13．（2025·天津·高考真题）阅读材料，回答问题。 两名大学生毕业后创业成立传媒公司，得知甲公司以每月8000元租金出租房屋，看房后决定承租，于当日签订《房屋租赁合同书》，约定了租期、租金等内容。传媒公司依约交付了首期租金，后因资金周转困难，第二期租金逾期一个月交付。在获得房屋交付后，传媒公司与乙公司签订书面装修合同，依约支付了全部装修款，但乙公司未按约定时间完成装修，影响传媒公司开业。传媒公司与乙公司多次协商未果，向法院提起诉讼。 运用合同的知识，评析材料中传媒公司的做法。 14．（2025·浙江·高考真题）大华与某水产公司签订合作协议，约定：共同申请专利并成为专利权人，专利保护期内由公司缴纳专利年费，专利实施收益各占50%。专利申请于2019年9月2日获得受理，2020年6月8日获得授权。2021年12月3日，大华离职并加入鲁某公司。此后，水产公司因业务转型不再实施该专利，并担心大华在鲁某公司实施该专利，决定停止缴纳专利年费，致使涉案专利权于2023年9月28日被终止，大华诉至法院，要求水产公司承担赔偿责任。 结合材料，运用《法律与生活》中的相关知识，回答下列问题： (1)指出水产公司是否侵犯了大华的专利权，并说明理由。 (2)指出水产公司是否应当承担赔偿责任，并说明理由。 15．（2024·山东·高考真题）法治护航乡村振兴。 某市法院组织巡回宣讲团走进乡村振兴大讲堂，宣讲涉农典型案例。 【案情事实】 柏马村是远近闻名的“柠檬之乡”。村民赵某将承包地的经营权流转给甲农药公司，约定用于建造仓库。后主管部门认定该仓库违法占用永久基本农田，应予拆除。在拆除过程中，甲公司不慎损坏了农药储存罐，导致全村大片承包地被污染。 事件发生后，柏马村当年的柠檬严重减产，采摘后虽经检验合格，但仍然滞销。村委会鼓励村民使用本村注册的集体商标“柏马柠檬”打开销路，结果发现多数购买者分不清“柏马柠檬”与乙公司使用的未注册商标“佰马柠檬”。 柏马村村委会起诉乙公司，要求停止侵权。乙公司称，“佰马柠檬”用于柠檬冻干片，而“柏马柠檬”仅 用于鲜果，互不相干。 卢某等村民起诉甲公司，要求赔偿柠檬减产的损失、清除土地污染。甲公司未进行举证，但认为现有案情事实不足以证明柠檬减产系因自己的过错造成。 【法条链接】 《土地管理法》第三十五条：“永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或改变其用途。……” 【释法析理】 (1)运用法律与生活知识，回答下列问题并简要说明理由。 ①赵某与甲公司的土地经营权流转合同是否有效？ ②法院能否支持柏马村村委会的诉讼请求？ ③甲公司对卢某等人柠檬减产的损失应承担何种责任？ 【案例启示】 (2)法院宣讲上述案例，意在提升农民群众哪些方面的法治意识? 20 / 21 学科网（北京）股份有限公司 $