第四单元 社会争议解决 练习- 2027届高考政治一轮复习统编版选择性必修二法律与生活

**基本信息** 聚焦社会争议解决全场景，以情境化案例构建“纠纷类型-解决途径-法律责任”逻辑链，强化法治观念与责任意识。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |选择题|20道|多主体多领域情境案例（公民/企业/政府；家庭/消费/劳动/环境）|从具体争议案例到纠纷解决途径（调解/仲裁/诉讼）、举证责任、法律责任的原理应用| |非选择题|5道|案例分析与维权方案设计|结合真实纠纷情境，考查法律知识综合运用与问题解决能力，体现权利义务统一|

第四单元 社会争议解决 单元检测 一、选择题：本题共20小题，每小题3分，共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1．原告方某年近八旬，身体及财务状况不佳，近期又因一场重病导致生活无法自理，日常饮食起居都需要他人照料。方某与老伴的3个儿子均常年在外务工，平日里对父母的关心甚少，也未按时支付赡养费。关于本案，下列认识正确的是（   ） ①司法实践中要针对不道德行为予以严厉法律制裁 ②方某可就扶养问题向仲裁机构提起仲裁 ③赡养父母是成年子女的道德责任，更是法定义务 ④方某可以申请法律援助，向人民法院提起诉讼请求 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：不道德行为不等于违法行为，法律仅制裁违反法律的行为，并非对所有不道德行为都进行法律制裁，排除。 ②：我国法律规定，婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷，不属于仲裁的受理范围，排除。 ③：赡养父母是中华民族的传统道德要求，同时也是我国民法典明确规定的成年子女必须履行的法定义务，正确。 ④：某年近八旬、经济困难生活无法自理，符合法律援助的申请条件，有权申请法律援助后向法院提起诉讼主张权利，正确。 2．某区政府在未与范某达成征收补偿协议、未履行法定审批程序、未出示合法拆除文书的情况下，对范某合法住宅实施强制拆除。范某认为该行政行为侵害自身财产权益，依法提起行政赔偿诉讼。法院判定区政府强拆程序违法，按照判决当日的市场评估价格，赔付范某房屋及附属设施损失，划定行政赔偿最低补偿标准。本案中（   ） A．本案适用举证责任倒置原则，范某无需承担相应的举证责任 B．该区政府行政行为违反程序正当原则，需承担侵权的违约责任 C．范某提起行政赔偿诉讼，可单方面向有管辖权的人民法院起诉 D．若区政府不服一审判决，可在判决书送达之日起10日内提起上诉 【答案】C 【详解】A：行政诉讼中举证责任倒置是指被告行政机关需要对作出的行政行为负有举证责任，但原告范某仍需对自己遭受的损害等事实承担举证责任，并非无需承担任何举证责任，错误。 B：该区政府的强拆行为违反程序正当原则，需承担的是行政侵权赔偿责任，不是违约责任，违约责任适用于平等民事主体的合同关系中，错误。 C：行政诉讼中原告范某认为行政机关的行政行为侵害自身合法权益，可单方面向有管辖权的人民法院提起行政赔偿诉讼，正确。 D：行政诉讼中当事人不服一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉，不是10日，10日是不服一审裁定的上诉期限，错误。 3．N电子产品有限公司合法运营影视终端设备，以售卖付费视频VIP会员为核心营收模式，其平台用户协议明确禁止账号出租、共享、转借等行为。胡某未经N电子产品有限公司许可，在某电商平台上架视频VIP日卡、月卡、年卡等分时租赁商品，通过远程扫码登录方式实现多用户共用单一会员账号，牟取商业利益，N电子产品有限公司诉至人民法院。对此，下列判断正确的是（   ） ①胡某从事民事活动应当遵循守法和公序良俗的基本原则 ②胡某从事平台用户协议明确禁止的行为，侵犯消费者知情权 ③胡某规避平台技术管控、共享租赁账号，构成不正当竞争 ④N电子产品有限公司可直接申请商事仲裁，降低维权成本 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：民事主体从事民事活动应当遵循守法和公序良俗原则，胡某未经平台许可租赁会员账号牟利，违反相关规定和市场公序，正确。 ③：胡某规避平台管控、共享租赁账号牟利，损害了平台的合法经营利益，扰乱了正常的市场竞争秩序，构成不正当竞争，正确。 ②：材料中胡某的行为侵害的是平台的经营权益，未涉及侵犯消费者对商品服务的知情权利，排除。 ④：商事仲裁的前提是双方事前或事后达成有效仲裁协议，本案中双方没有相关仲裁约定，平台不能直接申请商事仲裁，排除。 4．刘某桂非法采矿刑事附带民事公益诉讼案中，被告人犯罪行为地与居住地均不在江西省九江市，但因同案犯行为发生在九江辖区，且基于查明事实、便于生态修复的原则，九江中院指定瑞昌市人民法院审理。同时，刘某桂有坦白情节可从轻处罚，曾因非法采矿受过刑事处罚又犯本罪，酌情从重处罚。由此可见（   ） ①环境公益诉讼由检察机关进行起诉且不可上诉 ②该案件指定管辖遵循便利诉讼、利于修复的原则 ③坦白、前科、退赔等情节可作为量刑裁量依据 ④刑事诉讼实行举证责任倒置，被告人自证无罪 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：公益诉讼可上诉，环境公益诉讼起诉主体包括检察机关、法律规定的机关与社会组织，并非只有检察院，排除。 ②：本案指定管辖体现便利诉讼、利于查明事实与生态修复的管辖原则，正确。 ③：坦白、前科、退赔等均是法院量刑时从轻或从重的重要考量，正确。 ④：刑事诉讼法规定：“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担”，排除。 5．某县城管局依法对个体商户张某占道经营作出罚款800元、责令限期整改的行政处罚。张某不服，心生疑惑：行政维权途径多样，分不清行政仲裁、行政复议与行政诉讼。下列对此案维权路径与制度判断正确的是（    ） ①平等主体间财产权属纠纷适用行政仲裁，本案商户可申请行政仲裁化解争议 ②在行政复议、行政诉讼提起期间，该行政处罚应当一律停止执行 ③若张某复议后仍不服，在法定期限内有权向人民法院提起行政诉讼，俗称“民告官” ④张某可向该县人民政府或上一级城管局申请行政复议，属于行政机关内部纠错监督 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 【答案】D 【详解】①：行政仲裁是指行政机关以第三者身份依法对当事人之间的争议按照法定仲裁程序予以解决的制度。本案是张某对行政机关（城管局）的行政处罚不服，属于行政争议而非平等主体的民事纠纷，不能申请行政仲裁，错误。 ②：原则上，行政复议和行政诉讼期间，具体行政处罚行为不停止执行，仅法律规定的特殊例外情形才可停止，“一律停止”表述绝对化，排除。 ③：行政诉讼即“民告官”，当事人对行政复议决定不服，可依法向法院起诉，由司法机关审查行政行为合法性，正确。 ④：行政复议是公民、法人不服行政机关具体行政行为，向上一级主管部门或本级人民政府申请复核纠错，是行政系统内部监督，符合法律规定，正确。 6．甲县居民李某家在相邻的乙县经营特色民宿。乙县市场监督管理局经调查认定，李某在经营中存在住宿环境、优惠力度等方面虚假宣传事实，违反了相关法律规定，遂对李某作出行政处罚。李某不服，诉请法院撤销该行政处罚。对于本案，下列说法正确的是（    ） ①李某作为当事人应当对其诉讼主张承担举证责任 ②李某可向法院提供乙县市场监管局行政行为违法的证据 ③甲县人民法院、乙县人民法院对本案都拥有管辖权 ④李某如对法院判决不服，可以依照法定程序提起上诉 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①：行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。本案被告是乙县市场监管局，应由其承担举证责任，李某无需为自己的诉讼主张承担举证责任，错误。 ②：在行政诉讼中，原告虽不承担举证责任，但有权提供证明行政行为违法的证据，这是法律赋予当事人的诉讼权利，正确，符合题意。 ③：行政诉讼一般由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。本案中作出行政处罚的是乙县市场监管局，应由乙县人民法院管辖，甲县人民法院对本案无管辖权，错误。 ④：我国诉讼实行两审终审制，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉，正确，符合题意。 7．张阿姨与亲友在景区游玩时，被突然倾倒的广告牌砸伤。经查，涉案广告牌由景区提供场地，由某文化公司负责制作、安装及维护。张阿姨遂将景区管理方与文化公司一同诉至法院。下列对此认识正确的是（   ） ①法院应判决文化公司与景区共同承担责任 ②张阿姨可委托辩护人维护自己合法权益 ③诉讼是本案当事人解决纠纷的优先选择 ④诉讼调解书经当事人签收后产生法律效力 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：文化公司负责广告牌的制作、安装及维护，对广告牌倾倒存在过错；景区提供场地，对景区内设施负有安全保障义务，因此法院应判决文化公司与景区共同承担责任，正确。 ②：本案属于民事诉讼，张阿姨可委托诉讼代理人维护自身合法权益，辩护人是刑事诉讼中的概念，排除。 ③：诉讼是解决纠纷的最后途径，而非优先选择，排除。 ④：本案属于诉讼调解，人民法院根据调解协议制作的调解书经双方当事人签收后，与判决书具有同等法律效力，正确。 8．刘大爷与老王系邻居。老王在两家房屋相邻处种植管理了一排树木。2026年5月，因刮大风，其中一大树发生折断，砸伤了刘大爷的手臂。事后，双方因赔偿事宜未达成一致，刘大爷诉至法院。下列说法正确的是（   ） ①因年事已高，刘大爷有权获得法律援助 ②诉讼中，老王应当对其没有过错承担举证责任 ③案件开庭后，法院可组织刘大爷和老王进行调解 ④作为树木种植管理者，老王应承担过错侵权责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：法律援助有特定对象和条件，主要适用于经济困难或特殊案件的当事人，仅“年事已高”不属于获得法律援助的法定情形，排除。 ②：本案属于林木折断致人损害纠纷，适用过错推定原则，即法律推定管理者有过错，应由被告老王对自己没有过错承担举证责任，正确。 ③：根据民事诉讼法的规定，法院调解贯穿诉讼全过程，案件开庭后，法院仍可组织双方进行调解，正确。 ④：林木折断致人损害适用过错推定责任，而非一般过错责任，即先推定管理者有过错，若其不能证明自己无过错则需担责，并不是当然承担“过错侵权责任”，排除。 9．2025年6月，某汽车销售公司王某等5名销售人员到自贡法院“红梅·e诉”多元解纷驿站咨询追索劳动报酬相关法律问题。考虑到双方当事人对欠薪事实争议不大，在征得当事人同意后，自贡市人民法院驻站法官指导调解员开展诉前调解。经多次反复沟通、协调，该公司最终自愿与24名劳动者达成调解协议，约定公司在一定期限内支付拖欠的劳动报酬，并对调解协议进行司法确认。以下对该案件分析正确的是（   ） ①本案采用诉讼外调解方式，达成的调解协议具有法律效力 ②当事人在此之前可单方面向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 ③若该公司不履行调解协议，当事人可直接向法院提起诉讼 ④调解不伤和气，往往成为当事人解决争议的最佳方式 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】A 【详解】①：法院开展诉前调解，属于诉讼外调解范畴；调解协议经人民法院司法确认后，依法具有法律效力与强制执行力，正确。 ②：劳动争议仲裁不同于商事仲裁，无须双方事先达成仲裁协议，追索劳动报酬的当事人可单方面向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，正确。 ③：案涉调解协议已完成司法确认，若公司拒不履行，当事人应向法院申请强制执行，而非直接提起诉讼；且劳动争议遵循仲裁前置原则，不能直接向法院起诉，错误。 ④：调解往往成为当事人解决纠纷的优先选择，但“最佳方式”表述绝对化，纠纷解决方式应视具体情况选择，不存在通用的最佳方式，错误。 10．李大爷与老伴晚年相伴，唯一的儿子常年定居国外。李大爷委托侄子小李担任他和老伴的意定监护人，并签订书面协议明确身后部分财产处置事宜。李大爷患病期间，小李悉心照料，耐心陪伴。多年后李大爷夫妇离世，其子与小李就老人遗产分配问题产生纠纷。对此下列说法正确的是（   ） ①意定监护制度尊重李大爷选择近亲属小李作为其监护人的意愿和权利 ②李大爷代其老伴签订意定监护协议，即使老伴同意也不受法律保护 ③小李自与李大爷签订意定监护协议之日起，立即要履行监护职责 ④两人纠纷可通过人民调解化解，调解协议具有法律约束力 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】D 【详解】①：根据法律规定，近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女，小李作为侄子不属于法定近亲属，排除。 ②：意定监护必须由本人亲自签订书面协议，不能由他人代为处分，李大爷代老伴签订协议不符合法定生效要件，不受法律保护，正确。 ③：意定监护职责自被监护人丧失或部分丧失民事行为能力时开始履行，而非签订协议之日起立即履行，排除。 ④：遗产纠纷可通过人民调解化解，经人民调解委员会调解达成的协议具有法律约束力，当事人应按约履行，符合题意。 11．梁先生家楼上邻居养狗，每到深夜便吠叫不止，尽管多次与邻居沟通，但情况并未改善。类似这样邻里间因在楼道堆放杂物，公地私用引起的纠纷，处置效果往往不尽如人意。专家指出，解邻里之“结”，在充分提升业主法律观念的同时，要建立多元化、低成本的纠纷化解渠道。因此，解邻里之“结”需要（   ） A．便捷经济，扩大居委会的调解权和仲裁权 B．依法行政，小区物业应公正文明执法 C．全民守法，社会公众强化规则意识 D．司法为民，对民事案件人民法院主动立案审理 【答案】C 【详解】A：居委会可以进行调解，但时居委会没有仲裁权，仲裁权属于专门的仲裁机构，错误。 B：小区物业不是行政机关，不具备“执法”的权力，错误。 C：题目提到“充分提升业主法律观念”，这和“全民守法，社会公众强化规则意识”的内涵一致，符合题意，正确。 D：人民法院审理民事案件遵循“不告不理”原则，不会主动立案审理，错误。 12．某快递公司员工王某因公司拖欠2个月共计1.2万元工资，且公司未为其缴纳社保，向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付工资并补缴社保，仲裁委员会支持王某请求。快递公司却以“王某工作中多次延误派件导致客户投诉”为由，向法院提起诉讼，主张不支付拖欠工资，但未能提供任何证据。下列说法正确的是（    ） A．快递公司若对仲裁结果不服，可向法院申请撤销仲裁裁决 B．若对法院一审判决表示不服，双方可在十五日内申请再审 C．法院应驳回快递公司的诉讼请求，因其主张缺乏证据支持 D．王某需提供工资条证明拖欠事实，公司无需承担举证责任 【答案】C 【详解】A： 根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条规定可知，在无新证据或者未发现仲裁过程中有违法情况，用人单位不可以向法院申请撤销仲裁裁决。 B：不服一审判决的上诉期限是十五日，再审是判决生效后的审判监督程序，并非十五日内申请再审，概念混淆，错误。 C：快递公司主张拒付工资，但无法提交对应证据，依据民事诉讼举证规则，举证不足承担不利后果，法院应驳回其诉求，正确。 D：劳动争议实行举证责任倒置，用人单位掌握工资发放记录，公司负有主要举证责任，并非公司无需举证，错误。 13．张某种植的10亩水稻突然出现大面积死亡，张某怀疑是因为稻田附近的化工厂排放废气导致，于是向化工厂提出赔偿诉求。化工厂以自身安全管理到位，不存在废气泄漏问题，拒绝赔偿，张某遂向人民法院提起诉讼。下列对此案认识正确的是（   ） ①张某需出具证据证明水稻死亡与化工厂废气排放有关 ②废气排放属于不可抗力，化工厂不需要承担赔偿责任 ③本案适用于举证责任倒置原则，化工厂承担举证责任 ④无论化工厂有无过错，只要污染行为与损害结果存在因果关系就应对张某损失承担侵权责任 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】D 【详解】①：环境污染侵权适用举证责任倒置，应由化工厂证明其行为与损害结果不存在因果关系，而非张某证明存在因果关系，排除。 ②：废气排放是化工厂的生产经营行为，不属于不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力，排除。 ③：因环境污染发生的侵权纠纷，实行举证责任倒置，由化工厂承担举证责任，证明其存在免责情形及行为与损害无因果关系，正确。 ④：环境污染侵权适用无过错责任原则，无论化工厂有无过错，只要污染行为与损害结果存在因果关系，就应承担侵权责任，正确。 14．钱某在网上购买了某公司生产的网红自热火锅，食用后出现急性肠胃不适，经鉴定系产品添加剂严重超标所致。该公司因生产、销售不符合安全标准的食品罪被依法追究刑事责任。据此，下列说法正确的是（   ） ①市场监管部门应当对该公司提起刑事公诉 ②钱某的诊疗记录、购买记录可作为本案民事诉讼证据 ③钱某因人身受损，有权提起刑事附带民事诉讼 ④生产者承担产品侵权责任适用过错推定原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【详解】②：钱某的诊疗记录可证明其人身损害后果，购买记录可证明其与该公司之间的买卖合同关系及产品来源，二者均与案件待证事实相关，属于法定民事诉讼证据类型，正确。 ③：该公司生产、销售不符合安全标准的食品，其行为构成犯罪并造成钱某急性肠胃不适等人身损害，产生了医疗费等物质损失。根据法律规定，被害人因被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼，正确。 ①：在我国，提起刑事公诉的权力由人民检察院统一行使。市场监管部门作为行政机关，对违法经营行为有权进行行政处罚，但无权提起刑事公诉，错误。 ④：根据法律规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任，该责任为无过错责任原则。即无论生产者有无主观过错，只要存在缺陷产品致损事实且无法定免责事由，就应担责，而非过错推定原则，错误。 15．沈某于双十一期间，在某直播电商平台花费14800元购买26件翡翠饰品。商家在直播间反复宣称：“纯天然危料翡翠，一物一证，支持全国复检”，并随货附带纸质鉴定证书。沈某收货后委托第三方检测机构鉴定，结论为染色石英岩玉，鉴定证书系伪造。沈某要求退款并赔偿，商家以“直播属宣传话术、玉石类商品不退不换”为由拒绝。结合本案，下列分析正确的是（   ） ①商家的行为构成虚假宣传，侵犯了消费者的知情权与公平交易权 ②第三方检测机构出具的鉴定意见书属于民事诉讼中的书证 ③双方若未事先达成仲裁协议，沈某不能单方面提请仲裁 ④沈某未尽到合理注意义务，自身存在过错，可相应减轻商家责任 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：商家将染色石英岩冒充纯天然翡翠、伪造鉴定证书，属于虚假宣传，隐瞒了商品真实信息，侵犯了消费者的知情权（知悉商品真实情况的权利）和公平交易权（获得质量合格商品的权利），正确。 ②：我国民事诉讼证据分为书证、物证、鉴定意见等独立类别，第三方检测机构出具的鉴定意见书属于鉴定意见，不属于书证，错误。 ③：仲裁以双方自愿达成的仲裁协议为前提，没有仲裁协议，一方单方面申请仲裁的，仲裁机构不予受理，正确。 ④：商家主动宣传造假、附带假证书，沈某作为普通消费者已经尽到合理注意义务，自身不存在过错，不能减轻商家责任，错误。 16．11岁的李某（住G市P区）随25岁的姐姐到G市Q区某溜冰场溜冰，该溜冰场仅墙上提示溜冰规则、未配备护具。李某首次溜冰，与姐姐分开后双手离开扶手摔倒受伤，约5分钟后工作人员到场协助送医，李某被鉴定为十级伤残。李某父母以溜冰场光线昏暗、未提供护具、救助不积极为由起诉，要求其担全责。本案中（   ） ①李某的父母可以向G市P区人民法院提起民事诉讼 ②溜冰场应就李某所受损伤是否存在过错承担举证责任 ③李某父母可以申请与本案有直接利害关系的人回避 ④医院提交的伤情鉴定属于诉讼证据中的鉴定意见 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①：民事诉讼一般遵循“原告就被告”的管辖原则，本案被告是位于G市Q区的溜冰场，李某父母应向G市Q区人民法院提起诉讼，而非P区法院，排除。 ②：公共场所经营者、管理者未尽到安全保障义务造成他人损害的侵权纠纷，适用过错推定责任，溜冰场应当就自身不存在过错承担举证责任，正确。 ③：申请回避的对象是审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人等，且回避的前提是上述人员与案件有利害关系可能影响公正审理，并非所有与案件有直接利害关系的人都属于回避适用对象，排除。 ④：鉴定意见是鉴定人运用专业知识对案件专门性问题作出的专业性意见，医院出具的伤情鉴定属于法定证据种类中的鉴定意见，正确。 17．小李同朋友前往餐厅就餐，食用餐厅提供的生食生蚝等食品。用餐后，小李随即出现多次腹泻症状，遂前往医院就诊，医院诊断为急性肠胃炎。小李认为该餐厅销售的生蚝不符合食品安全标准，导致自己就餐后生病，想去法院诉讼，但他法律知识欠缺，遂向邻居咨询。下面是邻居给他的建议，其中正确的有（    ） ①在起诉状中写明诉讼理由和请求                 ②向有管辖权的人民法院提起诉讼 ③可以委托辩护人代替他参加诉讼                 ④如果不服一审判决10日内提起上诉 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：民事诉讼的起诉状需要明确写明诉讼请求和事实理由，这是起诉的必备要求，正确。 ②：民事诉讼需要向有管辖权的人民法院提起，否则法院不予受理，正确。 ③：辩护人适用于刑事诉讼中犯罪嫌疑人、被告人，本案属于民事诉讼，当事人可以委托诉讼代理人而非辩护人，错误。 ④：民事诉讼当事人不服一审判决的，上诉期限是15日，10日是刑事诉讼不服一审判决的上诉期限，错误。 18．张某与妻子王某婚后购买了价值110万元的房子(登记在夫妻名下)，后张某因病离世，其生前以个人名义曾向黄某借购房款10万元未还，有借条为证，此事张某的妻子王某和未成年的儿子张小某并不知情。以下说法正确的是(   ) A．黄某如诉诸法院有委托诉讼代理人的权利 B．黄某所持有的借条在诉讼证据中属于物证 C．张某生前借的10万元不是夫妻共同债务 D．张小某可以继承张某价值50万元的遗产 【答案】A 【详解】A：根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，民事诉讼当事人享有委托诉讼代理人的法定权利。黄某作为本案的原告，依法有权委托诉讼代理人参与诉讼，正确。 B：借条以其记载的文字内容证明借款关系，属于书证。物证以物品的外部特征、物质属性证明案件事实，排除。 C：案涉借款用于婚后夫妻共同购房，属于用于夫妻共同生活的情形，即便以张某个人名义借款、王某不知情，也依法构成夫妻共同债务，排除。 D：110万元房屋为夫妻共同财产，应该先偿还共同债务10万元，剩余100万元，然后进行析产，属于张某的遗产是50万元，由第一顺序继承人王某、张小某均分，张小某可继承25万元，排除。 19．10岁的黄某与11岁的胡某系某小学五年级的同班同学。2025年12月13日，二人在参加学校组织的体育课分组踢足球时，黄某为争抢足球，将被胡某踩在脚下的足球踢走，导致胡某摔倒骨折。经鉴定，胡某构成十级伤残，花费医疗费1.9万余元。随后，胡某妈妈赵某诉至人民法院，要求黄某及其监护人赔偿各项损失，并将学校列为第三人。下列说法正确的是（   ） ①胡某的妈妈赵某应为自己的主张承担举证责任 ②在宣告判决环节，审判长应当当庭公开宣告判决内容 ③被告不提交答辩状的，不影响人民法院审理案件 ④在法庭调查环节，当事人就案件争议问题阐明自己的意见 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：本案属于民事诉讼，民事诉讼一般实行“谁主张，谁举证”原则，胡某的妈妈赵某应为自己的主张承担举证责任，正确。 ②：在宣告判决环节，审判长可以当庭宣判或者择期宣判，排除。 ③：诉讼中被告不提交答辩状的，不影响法院的审理，正确。 ④：在法庭辩论环节，当事人就案件争议问题阐明自己的意见，排除。 20．某建筑公司与开发商签订写字楼施工合同，约定2025年10月竣工交房。施工期间，当地突发超强台风，工人停工，后续材料无法及时补充，导致工期延误3个月。开发商与建筑公司就违约责任协商未果，由此产生纠纷。对此认识正确的是（   ） ①超强台风属于不可抗力，建筑公司会完全免除违约责任 ②若双方就工期违约达成仲裁协议，可向仲裁机构申请仲裁 ③若开发商提起诉讼，人民法院可先通过人民调解解决纠纷 ④建筑公司主张不可抗力免责，若举证不能需承担不利后果 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①：不可抗力可部分或全部免除违约责任，并非一定“完全免除”；免责范围仅限于不可抗力造成的违约部分，且建筑公司需履行及时通知、减损、举证义务；若台风仅导致部分延误，或公司自身存在管理不当等叠加过错，不能全部免责，错误。 ②：平等主体的合同纠纷，若双方达成有效仲裁协议可申请仲裁，正确。 ③：人民调解是诉讼外调解，由人民调解委员会主持；法院在诉讼中可进行诉讼调解，但不能在已起诉后再交由人民调解前置处理，错误。 ④：在民事诉讼中实行“谁主张，谁举证”的原则，若建筑公司主张不可抗力免责，若举证不能需承担不利后果，正确。 二、非选择题：本题共5题，共40分。 21．某小区的三楼的老李与二楼的小张，因小张在楼道堆物问题发生了争执，情绪激动之下，年轻的小张失手一推，六十多岁的老李踉跄倒地。经医院诊断，老李腰部轻微骨折，需卧床静养。老李家人将小张诉至当地人民法院，要求赔偿各项损失一万余元。 承办法官发现这起案件事实清楚、标的额不大，尝试以调解化解纠纷，先让彼此倾诉，恰当时机抓住情感突破口，提出“调解+当场履行”的方案，双方协商达成一致，这场纠纷得到彻底解决。 结合材料，运用法律与生活的知识，评价小张楼道堆物这一行为，并说明法官优先选择调解化解纠纷的合理性。 【答案】评价：不动产相邻权利人应当遵循有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系，不得实施影响他人通行、安全及生活环境的行为。小张的楼道堆物行为，不仅占用公共空间、影响邻里通行，还会引发邻里争执，违背了相邻关系的处理原则和法定义务。小张应排除妨碍，恢复楼道原状，并赔礼道歉。 合理性：①调解契合“团结互助”的相邻关系处理原则，更易实现“案结事了人和”的效果。 ②调解程序简便高效，可快速化解纠纷，降低双方维权成本。 ③调解兼顾法理与情理，能维护当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一。 【详解】本题是分析说明类主观题，第一问定性评析楼道堆物行为，锁定相邻关系法律规则；第二问分析调解制度优势，结合纠纷特点、调解制度、邻里关系知识点分层作答。解题核心：先区分相邻权义务，再对应调解的制度价值。 有效信息①：小张在楼道堆物引发邻里争执→可调用的法理依据是：《民法典》关于相邻关系的规定（不动产相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系）。本案中，楼道属于公共空间，小张的行为侵犯了其他业主的共有权，违背了相邻关系处理原则。由此推导出其应当承担的民事责任（排除妨碍、赔礼道歉等）。 有效信息②：法官发现案件事实清楚、标的额不大，尝试以调解化解纠纷→可调用的法理依据是：多元化纠纷解决机制（调解的优势与价值）。本案中，“事实清楚、标的额不大”“让彼此倾诉”“当场履行”等细节，从调解的制度优势（程序简便、节约成本）和实质效果（修复社会关系、实现案结事了人和）两个维度，论证法官优先选择调解的合理性。 有效信息③：抓住情感突破口，双方协商达成一致，纠纷彻底解决→可调用的法理依据是：调解在实现法律效果与社会效果统一中的作用。本案中，调解不仅解决法律争议，还通过情感沟通修复邻里关系，契合“团结互助”原则，体现了法治与德治的结合。 22．阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 黄某某在上海绿某体育用品有限公司（以下简称绿某公司）经营的某旗舰店购买了一套高尔夫球杆，签收后反映存在划痕等问题并要求处理。绿某公司以影响二次销售等理由拒绝退货。黄某某对球杆在官网上进行真伪验证，反馈“该序列号不存在”。协商过程中，黄某某在某点评APP发布了包含“欺诈消费者”“涉嫌倒卖水货”等内容的差评，并配有相关照片、视频。绿某公司认为黄某某的行为损害其名誉，诉请法院判令黄某某停止侵害、赔礼道歉、消除影响并赔偿损失。 【裁判结果】 上海市长宁区人民法院判决：驳回上海绿某体育用品有限公司的全部诉讼请求。上海市第一中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，说明法院作出上述判决的依据，以及对消费者和经营者的警示。 【答案】依据：任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。消费者对经营者的产品质量或者服务进行批评、评论，只要不是借机诽谤、诋毁，不能认定为侵害名誉权。经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见，接受消费者的监督。本案中黄某某针对所购商品产生的主观感受及个人体验作出的评价，没有捏造歪曲事实，并未超出合理限度和范围，系消费者正当行使对商家的监督权，因此不构成名誉侵权。 警示：消费者在网络平台上对产品和服务进行评价时，应遵循合法、客观、真实的原则，即便是负面评价也要有理有据。商家面对差评需理性看待，将批评视为改进服务的契机，主动联系消费者核查情况、协商解决。对确有事实错误的恶意诋毁，留存证据，并通过平台官方渠道正当申诉，依法维权。 【详解】本题为依据+启示类主观题，可运用《法律与生活》中名誉权侵权认定、消费者与经营者权利义务的知识，从法理结合案例、双方行为指引的角度分析作答。 依据部分： 有效信息①：法律规定禁止以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉权，消费者的合理批评评论不构成名誉侵权→可联系名誉权侵权的构成要件分析：侵害名誉权要求行为人实施了侮辱、诽谤等捏造歪曲事实的行为，消费者对商品服务的批评评论只要没有恶意诋毁，属于正当行使监督权的范畴，不满足名誉权侵权的构成要件。 有效信息②：黄某某基于购买的球杆存在划痕、序列号查询不存在的真实情况发布差评，内容配相关照片视频→可结合案件事实分析：黄某某的评价基于真实消费体验，没有捏造歪曲事实，未超出合理限度，属于消费者依法行使对经营者的监督权，因此不构成名誉侵权，法院驳回原告诉讼请求符合法律规定。 警示部分： 有效信息①：消费者评价→可从消费者义务角度分析：消费者行使监督权、发布评价应当遵守法律规定，坚持客观真实、有理有据，不能实施恶意诋毁、诽谤经营者的行为，否则需要承担相应的侵权责任。 有效信息②：商家应对差评→可从经营者义务与维权途径角度分析：经营者应当自觉接受消费者监督，理性看待差评，以差评作为改进商品和服务的契机；如果确实遭遇恶意诋毁，应当留存好证据，通过官方申诉、诉讼等合法途径维护自身权益，不得滥用诉权。 23．阅读材料，完成下列要求。 现实中，学生间的恶作剧可能引发侵权责任纠纷。某校初一学生小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学。协商无果后思思及其父母将小杰父母、学校诉至法院。 经法院查明：学校已尽安全教育、管理职责无需担责；小杰父母作为监护人，需承担侵权责任。一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判。 假如初一学生丽丽遇到了与上述案件相似的侵权责任纠纷，其父母想通过诉讼的方式解决，却又工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能，请你为丽丽父母写一个诉讼维权指南。 【答案】①提起诉讼：撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由，向法院起诉。 ②委托代理：因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人协助处理诉讼事务。 ③收集证据：全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据，这是胜诉的关键。 ④行使上诉权：若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉，维护合法权益。 【详解】本题为分析说明类主观题，要求运用诉讼权利、诉讼程序、证据知识，从诉讼维权角度来分析作答。 有效信息①：丽丽父母想通过诉讼的方式解决→从起诉角度分析说明撰写民事起诉状，明确被告管辖法院、诉讼请求与事实理由。 有效信息②：丽丽父母工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能→从诉讼代理人角度分析说明因缺乏法律知识与时间，可委托诉讼代理人处理诉讼事务。 有效信息③：小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学→从证据角度分析说明全面收集侵权行为、损害结果、损失金额等证据。 有效信息④：一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判→从上诉角度分析说明若对一审判决不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉。 24．阅读材料，完成下列要求。 2025年6月，梁某使用某生成式人工智能应用程序咨询某高校的校区信息，AI生成了该高校主校区的不准确信息，梁某在对话中予以纠正，但AI仍坚称该校区确实存在，并自行作出“若有误，将向用户提供10万元赔偿”的承诺。直到梁某提供了该高校的官方招生信息，AI才承认此前生成的信息不准确。梁某认为，AI已作出赔偿承诺，某科技公司作为服务提供者应当承担责任，遂以AI生成的不准确信息对其构成误导、造成损害为由，起诉要求科技公司赔偿损失9999元。法院经审理认为，AI生成不准确信息，但服务提供者不承担侵权责任。 结合材料，运用法律与生活的知识，说明法院判决的法律依据和现实意义。 【答案】法律依据：人工智能不具有民事主体资格，不能作出意思表示。同时，AI自行生成的“赔偿承诺”也不能视为服务提供者的意思表示；案涉生成式人工智能属于服务，而非产品，不应适用无过错责任原则；要求某科技公司审查生成的海量信息内容准确性，超出了现有技术条件；同时，某科技公司已经在显著位置呈现AI生成内容功能局限的提醒标识，尽到了提示说明义务，因此不具有过错，且没造成损害事实。 现实意义：法律应适应科技发展，合理界定人工智能服务提供者的责任边界，既保护用户合法权益，又避免过度苛责阻碍技术创新，彰显对新兴事物的向善司法引领。 【详解】本题为法律案例分析类主观题，要求运用《法律与生活》的知识，从法律依据和现实意义两个角度，分析法院作出案涉判决的合理性。 有效信息①：AI自行生成不实信息与赔偿承诺→可运用民事主体资格知识，从责任主体角度，说明AI不具备民事主体资格，其作出的承诺不能视为服务提供者的意思表示。 有效信息②：用户以AI生成内容构成误导、造成损害为由起诉索赔→可运用侵权责任构成要件知识，从侵权责任成立前提角度，说明本案无实际损害事实，不满足侵权责任的法定构成要求。 有效信息③：案涉生成式AI属于信息生成服务→可运用侵权责任归责原则知识，从责任认定规则角度，说明案涉服务不属于产品，不适用无过错责任原则，应适用过错责任原则认定责任。 有效信息④：科技公司已在显著位置标注AI生成内容的功能局限与风险提示→可运用过错责任认定标准知识，从过错判定角度，说明企业已尽到提示说明义务，且要求其审核海量生成信息超出现有技术条件，不存在主观过错。 有效信息⑤：法院作出服务提供者不承担侵权责任的判决→可运用法治与科技创新的关系知识，从司法裁判的社会价值角度，分析该判决的现实意义与引导作用。 25．阅读材料，回答问题。 2025年，林某在深圳某跨境电商店铺购买了一款宣称“进口正品”的膳食补充剂，支付价款8000元。收货后，林某发现该产品无中文标签，商家亦无法提供进口报关单、检验检疫证明等材料。协商退货赔偿无果后，林某诉至法院，要求商家退还货款并支付赔偿金，同时提交了订单截图、支付凭证、商品无中文标签的照片、商家承诺“进口正品”却无法提供合规证明的聊天记录及商品现状公证文书。庭审中，商家未提交任何证据证明商品来源合法及符合我国食品安全标准，仅以“海外直邮，无中文标签属正常”抗辩。法院结合林某提交的证据及相关法律规定，判令商家退还货款并支付赔偿金。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”。 假如你是该法院的新闻发言人，请结合材料，运用相关法律知识向社会公众说明证据在本案审理中的重要性。 【答案】①“打官司就是打证据”，证据是认定案件事实的依据和诉讼的灵魂，是打官司决胜负的关键砝码。对司法机关而言，证据是查明案件真实情况的重要手段，是作出正确裁判的依据。在民事诉讼和行政诉讼中，证据是当事人主张自己权利的重要工具。在刑事诉讼中，证据既是揭露犯罪的有力武器，也是保障无辜者不受错误追诉的盾牌。②依据民事诉讼“谁主张，谁举证”原则，案例中林某的订单截图、商品照片等形成完整证据链，为裁判提供关键支撑，而商家因缺乏合法有效证据，需承担不利后果。 【详解】回答本题设问需调用证据的重要性、举证原则的知识，结合材料进行分析作答。 有效信息①：向社会公众说明证据的重要性→可从“打官司就是打证据”的角度，说明证据对司法机关的重要性、对民事诉讼和行政诉讼中当事人的重要性、对刑事诉讼中揭露犯罪及保障无辜者不受错误追诉的重要性。 有效信息②：林某提交了订单截图等一系列证据。商家未提交任何证据证明商品来源合法及符合我国食品安全标准。法院结合林某提交的证据及相关法律规定，判令商家退还货款并支付赔偿金→可从民事诉讼“谁主张，谁举证”原则的角度，说明林某有完整证据，为裁判提供关键支撑，而商家因缺乏合法有效证据，需承担不利后果。 试卷第1页，共3页 试卷第1页，共3页 学科网（北京）股份有限公司 $ 第四单元 社会争议解决 单元检测 一、选择题：本题共20小题，每小题3分，共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1．原告方某年近八旬，身体及财务状况不佳，近期又因一场重病导致生活无法自理，日常饮食起居都需要他人照料。方某与老伴的3个儿子均常年在外务工，平日里对父母的关心甚少，也未按时支付赡养费。关于本案，下列认识正确的是（   ） ①司法实践中要针对不道德行为予以严厉法律制裁 ②方某可就扶养问题向仲裁机构提起仲裁 ③赡养父母是成年子女的道德责任，更是法定义务 ④方某可以申请法律援助，向人民法院提起诉讼请求 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 2．某区政府在未与范某达成征收补偿协议、未履行法定审批程序、未出示合法拆除文书的情况下，对范某合法住宅实施强制拆除。范某认为该行政行为侵害自身财产权益，依法提起行政赔偿诉讼。法院判定区政府强拆程序违法，按照判决当日的市场评估价格，赔付范某房屋及附属设施损失，划定行政赔偿最低补偿标准。本案中（   ） A．本案适用举证责任倒置原则，范某无需承担相应的举证责任 B．该区政府行政行为违反程序正当原则，需承担侵权的违约责任 C．范某提起行政赔偿诉讼，可单方面向有管辖权的人民法院起诉 D．若区政府不服一审判决，可在判决书送达之日起10日内提起上诉 3．N电子产品有限公司合法运营影视终端设备，以售卖付费视频VIP会员为核心营收模式，其平台用户协议明确禁止账号出租、共享、转借等行为。胡某未经N电子产品有限公司许可，在某电商平台上架视频VIP日卡、月卡、年卡等分时租赁商品，通过远程扫码登录方式实现多用户共用单一会员账号，牟取商业利益，N电子产品有限公司诉至人民法院。对此，下列判断正确的是（   ） ①胡某从事民事活动应当遵循守法和公序良俗的基本原则 ②胡某从事平台用户协议明确禁止的行为，侵犯消费者知情权 ③胡某规避平台技术管控、共享租赁账号，构成不正当竞争 ④N电子产品有限公司可直接申请商事仲裁，降低维权成本 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 4．刘某桂非法采矿刑事附带民事公益诉讼案中，被告人犯罪行为地与居住地均不在江西省九江市，但因同案犯行为发生在九江辖区，且基于查明事实、便于生态修复的原则，九江中院指定瑞昌市人民法院审理。同时，刘某桂有坦白情节可从轻处罚，曾因非法采矿受过刑事处罚又犯本罪，酌情从重处罚。由此可见（   ） ①环境公益诉讼由检察机关进行起诉且不可上诉 ②该案件指定管辖遵循便利诉讼、利于修复的原则 ③坦白、前科、退赔等情节可作为量刑裁量依据 ④刑事诉讼实行举证责任倒置，被告人自证无罪 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 5．某县城管局依法对个体商户张某占道经营作出罚款800元、责令限期整改的行政处罚。张某不服，心生疑惑：行政维权途径多样，分不清行政仲裁、行政复议与行政诉讼。下列对此案维权路径与制度判断正确的是（    ） ①平等主体间财产权属纠纷适用行政仲裁，本案商户可申请行政仲裁化解争议 ②在行政复议、行政诉讼提起期间，该行政处罚应当一律停止执行 ③若张某复议后仍不服，在法定期限内有权向人民法院提起行政诉讼，俗称“民告官” ④张某可向该县人民政府或上一级城管局申请行政复议，属于行政机关内部纠错监督 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 6．甲县居民李某家在相邻的乙县经营特色民宿。乙县市场监督管理局经调查认定，李某在经营中存在住宿环境、优惠力度等方面虚假宣传事实，违反了相关法律规定，遂对李某作出行政处罚。李某不服，诉请法院撤销该行政处罚。对于本案，下列说法正确的是（    ） ①李某作为当事人应当对其诉讼主张承担举证责任 ②李某可向法院提供乙县市场监管局行政行为违法的证据 ③甲县人民法院、乙县人民法院对本案都拥有管辖权 ④李某如对法院判决不服，可以依照法定程序提起上诉 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 7．张阿姨与亲友在景区游玩时，被突然倾倒的广告牌砸伤。经查，涉案广告牌由景区提供场地，由某文化公司负责制作、安装及维护。张阿姨遂将景区管理方与文化公司一同诉至法院。下列对此认识正确的是（   ） ①法院应判决文化公司与景区共同承担责任 ②张阿姨可委托辩护人维护自己合法权益 ③诉讼是本案当事人解决纠纷的优先选择 ④诉讼调解书经当事人签收后产生法律效力 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．刘大爷与老王系邻居。老王在两家房屋相邻处种植管理了一排树木。2026年5月，因刮大风，其中一大树发生折断，砸伤了刘大爷的手臂。事后，双方因赔偿事宜未达成一致，刘大爷诉至法院。下列说法正确的是（   ） ①因年事已高，刘大爷有权获得法律援助 ②诉讼中，老王应当对其没有过错承担举证责任 ③案件开庭后，法院可组织刘大爷和老王进行调解 ④作为树木种植管理者，老王应承担过错侵权责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 9．2025年6月，某汽车销售公司王某等5名销售人员到自贡法院“红梅·e诉”多元解纷驿站咨询追索劳动报酬相关法律问题。考虑到双方当事人对欠薪事实争议不大，在征得当事人同意后，自贡市人民法院驻站法官指导调解员开展诉前调解。经多次反复沟通、协调，该公司最终自愿与24名劳动者达成调解协议，约定公司在一定期限内支付拖欠的劳动报酬，并对调解协议进行司法确认。以下对该案件分析正确的是（   ） ①本案采用诉讼外调解方式，达成的调解协议具有法律效力 ②当事人在此之前可单方面向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 ③若该公司不履行调解协议，当事人可直接向法院提起诉讼 ④调解不伤和气，往往成为当事人解决争议的最佳方式 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 10．李大爷与老伴晚年相伴，唯一的儿子常年定居国外。李大爷委托侄子小李担任他和老伴的意定监护人，并签订书面协议明确身后部分财产处置事宜。李大爷患病期间，小李悉心照料，耐心陪伴。多年后李大爷夫妇离世，其子与小李就老人遗产分配问题产生纠纷。对此下列说法正确的是（   ） ①意定监护制度尊重李大爷选择近亲属小李作为其监护人的意愿和权利 ②李大爷代其老伴签订意定监护协议，即使老伴同意也不受法律保护 ③小李自与李大爷签订意定监护协议之日起，立即要履行监护职责 ④两人纠纷可通过人民调解化解，调解协议具有法律约束力 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 11．梁先生家楼上邻居养狗，每到深夜便吠叫不止，尽管多次与邻居沟通，但情况并未改善。类似这样邻里间因在楼道堆放杂物，公地私用引起的纠纷，处置效果往往不尽如人意。专家指出，解邻里之“结”，在充分提升业主法律观念的同时，要建立多元化、低成本的纠纷化解渠道。因此，解邻里之“结”需要（   ） A．便捷经济，扩大居委会的调解权和仲裁权 B．依法行政，小区物业应公正文明执法 C．全民守法，社会公众强化规则意识 D．司法为民，对民事案件人民法院主动立案审理 12．某快递公司员工王某因公司拖欠2个月共计1.2万元工资，且公司未为其缴纳社保，向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付工资并补缴社保，仲裁委员会支持王某请求。快递公司却以“王某工作中多次延误派件导致客户投诉”为由，向法院提起诉讼，主张不支付拖欠工资，但未能提供任何证据。下列说法正确的是（    ） A．快递公司若对仲裁结果不服，可向法院申请撤销仲裁裁决 B．若对法院一审判决表示不服，双方可在十五日内申请再审 C．法院应驳回快递公司的诉讼请求，因其主张缺乏证据支持 D．王某需提供工资条证明拖欠事实，公司无需承担举证责任 13．张某种植的10亩水稻突然出现大面积死亡，张某怀疑是因为稻田附近的化工厂排放废气导致，于是向化工厂提出赔偿诉求。化工厂以自身安全管理到位，不存在废气泄漏问题，拒绝赔偿，张某遂向人民法院提起诉讼。下列对此案认识正确的是（   ） ①张某需出具证据证明水稻死亡与化工厂废气排放有关 ②废气排放属于不可抗力，化工厂不需要承担赔偿责任 ③本案适用于举证责任倒置原则，化工厂承担举证责任 ④无论化工厂有无过错，只要污染行为与损害结果存在因果关系就应对张某损失承担侵权责任 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 14．钱某在网上购买了某公司生产的网红自热火锅，食用后出现急性肠胃不适，经鉴定系产品添加剂严重超标所致。该公司因生产、销售不符合安全标准的食品罪被依法追究刑事责任。据此，下列说法正确的是（   ） ①市场监管部门应当对该公司提起刑事公诉 ②钱某的诊疗记录、购买记录可作为本案民事诉讼证据 ③钱某因人身受损，有权提起刑事附带民事诉讼 ④生产者承担产品侵权责任适用过错推定原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 15．沈某于双十一期间，在某直播电商平台花费14800元购买26件翡翠饰品。商家在直播间反复宣称：“纯天然危料翡翠，一物一证，支持全国复检”，并随货附带纸质鉴定证书。沈某收货后委托第三方检测机构鉴定，结论为染色石英岩玉，鉴定证书系伪造。沈某要求退款并赔偿，商家以“直播属宣传话术、玉石类商品不退不换”为由拒绝。结合本案，下列分析正确的是（   ） ①商家的行为构成虚假宣传，侵犯了消费者的知情权与公平交易权 ②第三方检测机构出具的鉴定意见书属于民事诉讼中的书证 ③双方若未事先达成仲裁协议，沈某不能单方面提请仲裁 ④沈某未尽到合理注意义务，自身存在过错，可相应减轻商家责任 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 16．11岁的李某（住G市P区）随25岁的姐姐到G市Q区某溜冰场溜冰，该溜冰场仅墙上提示溜冰规则、未配备护具。李某首次溜冰，与姐姐分开后双手离开扶手摔倒受伤，约5分钟后工作人员到场协助送医，李某被鉴定为十级伤残。李某父母以溜冰场光线昏暗、未提供护具、救助不积极为由起诉，要求其担全责。本案中（   ） ①李某的父母可以向G市P区人民法院提起民事诉讼 ②溜冰场应就李某所受损伤是否存在过错承担举证责任 ③李某父母可以申请与本案有直接利害关系的人回避 ④医院提交的伤情鉴定属于诉讼证据中的鉴定意见 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 17．小李同朋友前往餐厅就餐，食用餐厅提供的生食生蚝等食品。用餐后，小李随即出现多次腹泻症状，遂前往医院就诊，医院诊断为急性肠胃炎。小李认为该餐厅销售的生蚝不符合食品安全标准，导致自己就餐后生病，想去法院诉讼，但他法律知识欠缺，遂向邻居咨询。下面是邻居给他的建议，其中正确的有（    ） ①在起诉状中写明诉讼理由和请求                 ②向有管辖权的人民法院提起诉讼 ③可以委托辩护人代替他参加诉讼                 ④如果不服一审判决10日内提起上诉 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 18．张某与妻子王某婚后购买了价值110万元的房子(登记在夫妻名下)，后张某因病离世，其生前以个人名义曾向黄某借购房款10万元未还，有借条为证，此事张某的妻子王某和未成年的儿子张小某并不知情。以下说法正确的是(   ) A．黄某如诉诸法院有委托诉讼代理人的权利 B．黄某所持有的借条在诉讼证据中属于物证 C．张某生前借的10万元不是夫妻共同债务 D．张小某可以继承张某价值50万元的遗产 19．10岁的黄某与11岁的胡某系某小学五年级的同班同学。2025年12月13日，二人在参加学校组织的体育课分组踢足球时，黄某为争抢足球，将被胡某踩在脚下的足球踢走，导致胡某摔倒骨折。经鉴定，胡某构成十级伤残，花费医疗费1.9万余元。随后，胡某妈妈赵某诉至人民法院，要求黄某及其监护人赔偿各项损失，并将学校列为第三人。下列说法正确的是（   ） ①胡某的妈妈赵某应为自己的主张承担举证责任 ②在宣告判决环节，审判长应当当庭公开宣告判决内容 ③被告不提交答辩状的，不影响人民法院审理案件 ④在法庭调查环节，当事人就案件争议问题阐明自己的意见 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 20．某建筑公司与开发商签订写字楼施工合同，约定2025年10月竣工交房。施工期间，当地突发超强台风，工人停工，后续材料无法及时补充，导致工期延误3个月。开发商与建筑公司就违约责任协商未果，由此产生纠纷。对此认识正确的是（   ） ①超强台风属于不可抗力，建筑公司会完全免除违约责任 ②若双方就工期违约达成仲裁协议，可向仲裁机构申请仲裁 ③若开发商提起诉讼，人民法院可先通过人民调解解决纠纷 ④建筑公司主张不可抗力免责，若举证不能需承担不利后果 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 二、非选择题：本题共5题，共40分。 21．某小区的三楼的老李与二楼的小张，因小张在楼道堆物问题发生了争执，情绪激动之下，年轻的小张失手一推，六十多岁的老李踉跄倒地。经医院诊断，老李腰部轻微骨折，需卧床静养。老李家人将小张诉至当地人民法院，要求赔偿各项损失一万余元。 承办法官发现这起案件事实清楚、标的额不大，尝试以调解化解纠纷，先让彼此倾诉，恰当时机抓住情感突破口，提出“调解+当场履行”的方案，双方协商达成一致，这场纠纷得到彻底解决。 结合材料，运用法律与生活的知识，评价小张楼道堆物这一行为，并说明法官优先选择调解化解纠纷的合理性。 22．阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 黄某某在上海绿某体育用品有限公司（以下简称绿某公司）经营的某旗舰店购买了一套高尔夫球杆，签收后反映存在划痕等问题并要求处理。绿某公司以影响二次销售等理由拒绝退货。黄某某对球杆在官网上进行真伪验证，反馈“该序列号不存在”。协商过程中，黄某某在某点评APP发布了包含“欺诈消费者”“涉嫌倒卖水货”等内容的差评，并配有相关照片、视频。绿某公司认为黄某某的行为损害其名誉，诉请法院判令黄某某停止侵害、赔礼道歉、消除影响并赔偿损失。 【裁判结果】 上海市长宁区人民法院判决：驳回上海绿某体育用品有限公司的全部诉讼请求。上海市第一中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，说明法院作出上述判决的依据，以及对消费者和经营者的警示。 23．阅读材料，完成下列要求。 现实中，学生间的恶作剧可能引发侵权责任纠纷。某校初一学生小杰趁同学思思起身时抽走椅子，致其重伤休学。协商无果后思思及其父母将小杰父母、学校诉至法院。 经法院查明：学校已尽安全教育、管理职责无需担责；小杰父母作为监护人，需承担侵权责任。一审判小杰父母赔偿思思10万余元，二审维持原判。 假如初一学生丽丽遇到了与上述案件相似的侵权责任纠纷，其父母想通过诉讼的方式解决，却又工作繁忙，缺乏相关的法律知识和技能，请你为丽丽父母写一个诉讼维权指南。 24．阅读材料，完成下列要求。 2025年6月，梁某使用某生成式人工智能应用程序咨询某高校的校区信息，AI生成了该高校主校区的不准确信息，梁某在对话中予以纠正，但AI仍坚称该校区确实存在，并自行作出“若有误，将向用户提供10万元赔偿”的承诺。直到梁某提供了该高校的官方招生信息，AI才承认此前生成的信息不准确。梁某认为，AI已作出赔偿承诺，某科技公司作为服务提供者应当承担责任，遂以AI生成的不准确信息对其构成误导、造成损害为由，起诉要求科技公司赔偿损失9999元。法院经审理认为，AI生成不准确信息，但服务提供者不承担侵权责任。 结合材料，运用法律与生活的知识，说明法院判决的法律依据和现实意义。 25．阅读材料，回答问题。 2025年，林某在深圳某跨境电商店铺购买了一款宣称“进口正品”的膳食补充剂，支付价款8000元。收货后，林某发现该产品无中文标签，商家亦无法提供进口报关单、检验检疫证明等材料。协商退货赔偿无果后，林某诉至法院，要求商家退还货款并支付赔偿金，同时提交了订单截图、支付凭证、商品无中文标签的照片、商家承诺“进口正品”却无法提供合规证明的聊天记录及商品现状公证文书。庭审中，商家未提交任何证据证明商品来源合法及符合我国食品安全标准，仅以“海外直邮，无中文标签属正常”抗辩。法院结合林某提交的证据及相关法律规定，判令商家退还货款并支付赔偿金。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”。 假如你是该法院的新闻发言人，请结合材料，运用相关法律知识向社会公众说明证据在本案审理中的重要性。 试卷第1页，共3页 试卷第1页，共3页 学科网（北京）股份有限公司 $