专题01 民事权利与义务（期末真题汇编，河南专用）高二政治下学期

**基本信息** 聚焦民事权利与义务核心考点，精选河南各地期末真题，以真实法律案例（如人脸识别纠纷、“雷锋会员”侵权案）强化法治实践能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|约30题|4大高频考点（民法原则、财产权、合同、侵权责任）|结合《民法典》条款（如第321条天然孳息）、社会热点（AI换脸、潮玩IP保护）| |材料题|约17题|权利保护、合同履行、侵权责任认定|案例具实践性（装修合同纠纷、邻里采光争议），设问含辨析与建议（如规避侵权行为措施）|

专题01 民事权利与义务 4大高频考点概览 考点01 在生活中学民法用民法 考点02 依法有效保护财产权 考点03 订约履约诚信为本 考点04 侵权责任与权利界限 地 城 考点01 在生活中学民法用民法 一、单选题 1．(24-25高二下·河南许昌·期末)杨先生步行至某食品商行时，商行门头牌匾上放置的木盒坠落将杨先生砸伤致其入院治疗，经鉴定构成十级伤残，因赔偿问题诉至法院。该食品商行主张砸伤原告的木盒系物业公司安放，且系因隔壁装修施工的原因造成，但并未提交证据予以证实。在本案中（   ） ①杨先生被砸伤构成十级伤残，人格权受侵犯 ②某食品商行可以无主观过错为由不承担责任 ③民事法律关系的客体是商行隔壁装修的行为 ④原告杨先生可以提出赔偿损失的诉讼请求 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：杨先生的身体权、健康权受到侵害，身体权和健康权属于人格权范畴，所以杨先生的人格权受侵犯，①正确。 ②：根据《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。食品商行未能证明自己无过错，应承担责任，②排除。 ③：本案中民事法律关系的客体是杨先生的人身权益，而非商行隔壁装修的行为。食品商行门头牌匾上木盒坠落砸伤杨先生，侵害了其身体权和健康权，围绕该侵权行为产生的赔偿等法律关系，客体是人身权益，③排除。 ④：杨先生因食品商行门头牌匾木盒坠落受伤构成十级伤残，根据《民法典》规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入，造成残疾的，还应当赔偿残疾赔偿金。所以杨先生可以提出赔偿损失的诉讼请求，④正确。 故本题选B。 2．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)2025年6月1日，《人脸识别技术应用安全管理办法》正式施行。新规一经发布便引发了社会对技术边界与隐私保护的广泛关注和讨论。人脸识别作为人工智能应用的重要一环，被广泛应用于安防、商业、公共服务等多个领域。该办法实施旨在厘清人脸识别的适用边界、规范操作流程、强化信息保护机制。对此，以下说法正确的是（   ） ①隐私权是一个人最基础的权利，任何组织和个人不得使用他人信息 ②任何单位或个人均可基于公共利益需求无条件使用人脸识别技术 ③此办法实施厘清了应用边界、强化了隐私保护，兼顾发展与安全 ④处理个人信息应遵循合法、正当等原则，保护自然人的人身与财产权利 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：生命权、身体权和健康权是一个人最基础的权利，不是隐私权，且“任何组织和个人不得使用他人信息”说法太绝对，合法合规使用是可以的，①不选。 ②：单位或个人基于公共利益需求使用人脸识别技术也不是无条件的，必须遵循相关法律法规，按照合法、正当等原则，保障自然人的合法权益，②不选。 ③④：该办法实施旨在厘清人脸识别的适用边界、强化信息保护机制，这样既能规范技术应用，又能保护隐私，兼顾了发展与安全，处理个人信息应遵循合法、正当等原则，即使出于公共利益也需符合法定程序，保护自然人的人身与财产权利，③④入选。 故本题选D。 3．(24-25高二下·河南信阳·期末)孳息是指由原物所生的物或收益，是民事主体通过合法途径而取得的物质利益，包括天然孳息和法定孳息。村民老李在自家承包的林地里种植的百余棵春笋因自然生长而越界，长到了村民小吕的地里。从法律上讲，竹笋在地里生长，利用了土壤提供的水分和营养，是该土地的天然孳息。下列说法正确的是（   ） 《中华人民共和国民法典》第三百二十一条天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。 A．“越界春笋”应归林地所有权人村集体所有 B．竹笋的权属划分是在绿色原则基础上做出的 C．村民老李是春笋的种植者，“越界春笋”应归其所有 D．“越界春笋”长到了村民小吕的地里，应归其所有 【答案】D 【详解】A：虽然林地归村集体所有，但根据民法典规定，既有所有权人又有用益物权人的，天然孳息由用益物权人取得。村民对承包林地有承包经营权（用益物权），并非归村集体所有，A排除。 B：春笋的权属划分依据是民法典中关于天然孳息归属的规定，不是基于绿色原则，B排除。 C：春笋虽由村民老李种植，但长到了小吕承包地，根据法律规定天然孳息的归属规则，不归老李所有，C排除。 D：“越界春笋”长到了村民小吕的承包地（小吕对承包地有承包经营权，属于用益物权人）里，依据民法典第三百二十一条，天然孳息由用益物权人取得，所以应归村民小吕所有，D正确。 故本题选D。 4．(24-25高二下·河南开封·期末)民法基本原则是民事主体从事民事活动和司法机关审理民事案件时应当遵循的基本原则，是具有普遍约束力的一般原则。下列行为与民法基本原则对应正确的是（   ） ①运营商利用APP恶意收集用户信息——违背平等原则 ②购买人瞒着中介方直接与出售人交易——违背诚信原则 ③税务局工作人员向残疾人征收个人所得税——违背公平原则 ④租户与房东商定通过教房东书法抵扣租金——符合自愿原则 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①：运营商利用APP恶意收集用户信息属于不诚信行为，侵犯用户隐私权，因此该行为违背诚信原则，而非平等原则，①排除。 ②：在委托中介的民事活动中，购买人绕过中介直接交易，违反了诚实守信的义务，损害了中介方的合法权益，违背诚信原则，②正确。 ③：民法基本原则适用于平等主体间的民事活动，而税务局征收税款是行政行为，属于税法或行政法范畴，因此该行为未涉及民法原则，③排除。 ④ ：自愿原则要求民事主体基于真实意思表示，自主协商设立、变更或终止民事法律关系。租户与房东通过协商达成以劳务（教书法）抵扣租金的协议，体现了双方自愿，未受强迫或欺诈，④正确。 故本题选C。 5．(24-25高二下·河南郑州·期末)张某散步时与董某（15岁）驾驶的电动自行车发生碰撞，导致张某胳膊骨折。经交警部门认定，董某负事故主要责任，张某康复后就医疗费用赔偿向法院提起诉讼。下列说法正确的是（   ） ①董某侵害张某的健康权，应承担民事赔偿责任 ②本案诉讼涉及的民事法律关系客体是碰撞行为 ③张某胳膊骨折是其身体权受到董某侵犯的表现 ④董某父母应履行监护职责，依法承担民事责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【详解】①：董某驾驶电动自行车与张某碰撞，导致张某胳膊骨折，损害了张某身体生理机能的正常状态，侵害了张某的健康权，应承担民事赔偿责任，①正确。 ②：民事法律关系的客体是民事权利和义务所指向的对象。在本案中，张某因健康权受侵害，人身权利的客体是人身利益，而不是行为，②错误。 ③：身体权是指自然人保持其身体组织完整并支配其肢体、器官和其他身体组织的权利。张某胳膊骨折主要是其健康权受到侵害，并非身体权受到侵犯，③错误。 ④：董某15岁，属于限制民事行为能力人。根据法律规定，限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担民事责任，④正确。 故本题选B。 6．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)民事法律关系的客体是民事权利和义务所指向的对象。它因具体的民事法律关系而有所不同。以下说法正确的是（   ） A．李某和赵某达成著作使用协议，李某一次性支付赵某20万元获得赵某的某项著作三年的使用权，该民事法律关系的客体是行为 B．王某未经李某同意便翻看其日记并公布于网络，该民事法律关系的客体是人身利益 C．小明去宠物店体验“撸猫”项目时被宠物猫抓伤，宠物店侵害了小明最基本的权利，该民事法律关系的客体是宠物猫 D．张某从银行借款10万元，该民事法律关系的客体是10万元 【答案】B 【详解】A：著作权属于知识产权，民事法律关系的客体是智力成果，而不是行为，A错误。 B：法律保护个人隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。王某未经李某同意便翻看其日记并公布于网络，属于侵犯他人隐私权，人身关系的客体是人身利益，B正确。 C：宠物猫抓伤小明，侵害其健康权（人身利益），该民事法律关系的客体指向受侵害者的人身利益，C错误。 D：债权关系的客体是“行为”（如还款行为），而非货币本身，D错误。 故本题选B。 7．(24-25高二下·河南部分学校·期末)小张和小李在乘坐从广州开往北京方向的高铁时，因座位相邻且年龄相仿，两人交谈甚欢。其间，小张送给小李一袋零食，并请小李在火车到达石家庄时提醒自己下车，后来小李忘记提醒，导致小张误车。对此，下列说法正确的是（    ） ①小李不应承担任何类型的民事责任 ②小张有权要求小李返还一袋零食的费用 ③小李应承担忘记提醒导致小张误车的损失 ④两人之间的提醒约定不属于民法调整范围 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：小张和小李之间的提醒约定属于好意施惠关系（情谊行为），不具有法律约束力，小李无须承担民事责任，①正确。 ②：小张赠送零食属于赠与行为，所有权转移后通常不可随意要求返还，②排除。 ③：小李对小张无法律上的提醒义务，误车损失系意外事件，不构成侵权或违约，无须担责，③排除。 ④：两人之间的“提醒下车”约定属于好意施惠行为，双方未形成设立法律权利义务的合意，不属于民法调整的合同关系或侵权责任范围，④正确。 故本题选B。 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)《中华人民共和国民法典》第二条规定：“民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。”下列事例属于民法调整的是（   ） ①李某以家庭贫困为由拒绝赡养老人 ②教育局通过竞标方式，向某商店采购一批办公电脑 ③检察院针对李某涉嫌诈骗案对其提起公诉 ④民警在执法过程中由于执法不当造成李某受伤 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①②：民法调整的是平等的自然人、法人和非法人组织之间的关系，李某以家庭贫困为由拒绝赡养老人，教育局通过竞标方式，向某商店采购一批办公电脑，涉及的都是平等的民事关系，①②符合题意。 ③：针对李某涉嫌诈骗案检察机关对其提起公诉，属于刑法调整的范围，③排除。 ④：民警在执法过程中由于执法不当造成李某受伤，在此案例中，民警与公民的关系不是平等主体间的民事法律关系，适用行政诉讼法，④排除。 故本题选A。 9．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)王某未经同学郭某同意将其照片制作成表情包（配有郭某的家庭住址和联系方式）并在网上传播。郭某发现时，已经有多名网民对该表情包发表了评论。郭某要求王某删除表情包并道歉，被王某拒绝。对此，下列说法正确的是（    ） ①王某公开郭某联系方式的行为侵犯了郭某的隐私权 ②王某公开郭某的个人信息，侵犯了郭某的名誉权 ③网民对该表情包发表评论，侵犯了郭某的人身权利 ④王某将郭某的照片制作成表情包并传播，侵犯了郭某的肖像权 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【详解】①：王某未经允许公开郭某的家庭住址和联系方式，属于泄露他人隐私，侵犯了郭某的隐私权，①正确。 ②：名誉权强调对个人社会评价的贬损，而王某公开个人信息的行为主要侵犯隐私权，而非名誉权，②错误。 ③：网民发表评论是否侵权需视具体内容而定，若评论未涉及侮辱、诽谤等，则不必然侵犯人身权利，③不选。 ④：王某擅自将郭某的照片制作成表情包并传播，属于未经同意使用他人肖像，可能造成不良影响，侵犯了郭某的肖像权，④正确。 故本题选B。 二、材料题 10．(24-25高二下·河南开封·期末)阅读材料，完成下列要求。 今年5月是第五个“民法典宣传月”。为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，开封市政府办公室于5月27日组织开展普法宣传活动，走进社区和商户为居民提供法律咨询。活动中，有居民提出以下问题:我是一名穿搭博主，某网络服装店铺未经我同意，擅自下载并使用了我的穿搭照片进行产品宣传。这是否侵犯了我的权益? 假如你是活动现场的接待人员，结合材料，运用《法律与生活》的知识，请对该居民的问题进行解答并说明理由。 【答案】 侵犯了该居民的肖像权。 理由:①自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。 ②该商家未经当事人授权同意，擅自使用标志其形象的照片用作店铺经营宣传，侵犯了该居民的肖像权。 ③居民有权要求商家停止侵权、赔礼道歉，并主张赔偿损失。 【分析】背景素材：民法典宣传 考点考查：民事权利与义务 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题为材料分析类主观题，要求运用《法律与生活》知识，从民事权利与义务角度来分析作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息：某网络服装店铺未经我同意，擅自下载并使用了我的穿搭照片进行产品宣传→可从积极维护人身权利和侵权责任角度，说明该服装店在未经当事人同意的情况下，擅自将其个人形象照片用于商业宣传，侵犯了当事人的肖像权，应承担相应的侵权责任。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 11．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)阅读材料，完成下列要求。 2024年，邓某因房屋装修与施工方老莫、老谢、老刘产生纠纷。调解未果后，老谢和老刘使用短视频账号发布现场调解录像，并配文“光头佬”“三年不给钱，邓某是老赖”等字样。该视频播放量达1613.7万次，对邓某的生活造成了严重困扰，导致邓某社会评价降低。邓某遂起诉要求赔礼道歉及精神损害赔偿。法院审理后判决老谢、老刘在短视频平台公开道歉并赔偿精神损失5000元。 (1)结合材料并运用“民事权利与义务”的知识，说明法官作出上述判决的理由。 (2)结合材料并运用《法律与生活》知识，请为有效规避此类侵权行为提出三条合理化建议。 【答案】(1)①民事主体享有名誉权，任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉。老谢和老刘使用“光头佬”“老赖”等侮辱性词汇，直接贬损邓某人格尊严，构成名誉权侵权，应当依法承担赔礼道歉、消除影响、恢复名誉的法律责任。 ②法院的判决体现了对公民人格权利的保护，明确了网络言论的法律边界，维护了法律对民事权利的保护与限制的平衡，遵循了公平、公序良俗等民法基本原则。 (2)①加强普法教育，增强公众法治观念。 ②倡导合法途径解决矛盾，而非诉诸网络攻击等侵权手段。 ③落实平台管理责任，从源头减少侵权行为。 【分析】背景素材：装修纠纷引发侵权 考点考查：名誉权、民事责任 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题为原因类问题，知识范围是 “民事权利与义务”，要求说明法官作出判决的理由，需要从老谢和老刘的行为侵犯了邓某的何种权利以及应承担的民事责任角度来分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 有效信息①：老谢和老刘发布现场调解录像并配文 “光头佬”“三年不给钱，邓某是老赖” 等字样，视频播放量高，导致邓某社会评价降低→可联系名誉权相关知识，说明老谢和老刘的行为属于诽谤，侵犯了邓某的名誉权。 有效信息②：邓某起诉要求赔礼道歉及精神损害赔偿，法院判决老谢、老刘在短视频平台公开道歉并赔偿精神损失 5000 元→可联系民事责任、民法基本原则相关知识，说明要求侵权人承担赔礼道歉、赔偿精神损失等民事责任，能够保护公民合法权利，维护公平正义。 第三步：整合信息，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题为建议类试题，知识范围是《法律与生活》，要求为有效规避此类侵权行为提建议，需从名誉权保护、网络行为约束、纠纷处理方式等角度分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 有效信息①：老谢和老刘发布含侮辱性配文的调解录像，导致邓某社会评价降低→可联系名誉权相关知识，公民的名誉权受法律保护，建议采取有效措施，增强公众法治观念。 有效信息②：通过短视频账号发布录像，播放量高，对邓某的生活造成了严重困扰，引发纠纷→可联系社会争议解决相关知识，建议合法途径维权，建议平台落实监管责任等。 第三步：整合信息，组织答案。 12．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)阅读材料，完成问题。 2025年是毛泽东同志为雷锋同志题词62周年。 某网络科技有限公司将其付费会员称为“雷锋会员”，将其提供服务的平台称为“雷锋社群”，将其注册运营的微信公众号称为“雷锋哥”，在微信公众号上发布有“雷锋会员”“雷锋社群”等文字的宣传海报和文章，并在公司住所地悬挂“雷锋社群”文字标识。该公司以“雷锋社群”名义多次举办“创业广交会”“电商供应链大会”“全球云选品对接会”等商业活动，并以“雷锋社群会费”等名目收取客户费用累计308464元。XX市XX区人民检察院对该公司侵犯英雄烈士权益提起民事公益诉讼，要求被告立即停止在经营项目中以雷锋的名义进行宣传，并在省内省级媒体就使用雷锋姓名赔礼道歉。法院作出判决，支持检察院诉讼请求。 运用法律与生活知识，分析材料中人民检察院为何要对该公司提起民事公益诉讼。 【答案】①《民法典》规定：“对侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为，英雄烈士的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼。英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。” ②该公司将雷锋姓名用于商业广告并获利，构成对雷锋同志姓名、名誉等人格权利的侵害，损害社会公共利益，应当承担侵权民事责任。 ③人民检察院依法履职，监督法律实施，提起民事公益诉讼，打击了侵犯英烈权益的违法行为，捍卫了宪法法律权威，维护了国家和社会公共利益，传递了缅怀英烈、热爱英烈、敬仰英烈的法治正能量。 【分析】背景素材：维护雷锋英雄烈士权益 考点考查：积极维护人身权利 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识参与 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是依据类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是人民检察院依法履职的依据。运用姓名权、肖像权、名誉权和荣誉权的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：某网络科技有限公司将其付费会员称为“雷锋会员”，将其提供服务的平台称为“雷锋社群”……该公司以“雷锋社群”名义多次举办“创业广交会”“电商供应链大会”“全球云选品对接会”等商业活动，并以“雷锋社群会费”等名目收取客户费用累计308464元→可调用姓名权、肖像权、名誉权和荣誉权。本案中，该公司未经允许，以营利为目的，构成对雷锋同志姓名、名誉等人格权利的侵害。 关键词②：XX市XX区人民检察院对该公司侵犯英雄烈士权益提起民事公益诉讼，要求被告立即停止在经营项目中以雷锋的名义进行宣传，并在省内省级媒体就使用雷锋姓名赔礼道歉→可调用名誉权和荣誉权。本案中，人民检察院对该公司侵犯英雄烈士权益提起民事公益诉讼，维护了英烈权益和国家公共利益，捍卫了法律的威严。 第三步，整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 地 城 考点02 依法有效保护财产权 一、单选题 1．(24-25高二下·河南许昌·期末)2024年3月，李某和陈某合伙创办了A网络游戏开发公司，李某负责提供资金和研发所需的设备，陈某负责游戏开发。2024年5月，该公司推出一款游戏，但市场反映平平。2025年2月，陈某从A公司退出，并加入B公司。不久，B公司推出一款游戏，市场反映强烈。李某发现该款游戏和陈某在A公司开发的那款游戏高度相似，李某遂向B公司发起诉讼，法院判决B公司构成侵权。对此，以下说法正确的是中（   ） ①他人未经著作权人许可使用其作品，就构成侵权 ②游戏的著作权归A公司所有，B公司未经授权，构成侵权 ③B公司这种行为是典型的“搭便车”，属于不正当竞争 ④依据“谁主张谁举证”原则，A公司需要对B公司侵权事实进行举证 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】D 【详解】①：并非所有未经许可使用作品的行为都构成侵权，存在合理使用等法定情形（如为个人学习、研究使用），需具体判断，该说法过于绝对，①排除。 ②：陈某在A公司任职期间开发的游戏，属于职务作品，其著作权归A公司所有。B公司使用与A公司高度相似的游戏且未经授权，构成侵权，②正确。 ③：B公司的行为直接侵犯了A公司的著作权，属于侵权行为；而“搭便车”通常指不正当竞争中借用他人商业信誉的行为，二者性质不同，题干中法院已认定为侵权，而非单纯的不正当竞争，③排除。 ④：在民事诉讼中，遵循“谁主张谁举证”原则，A公司主张B公司侵权，需提供证据证明B公司的游戏与自身作品高度相似、B公司存在未经授权使用等事实，④正确。 故本题选D。 2．(24-25高二下·河南信阳·期末)H公司2025年因某国外企业未经授权使用其5G通信技术专利提起诉讼，法院判决该企业停止侵权行为并赔偿经济损失。H公司表示将部分赔偿金投入新技术研发，同时开放部分专利授权以促进全球通信技术合作。此案例体现了（   ） ①法律保护专利权以激励科技创新 ②尊重知识产权有助于维护公平竞争的市场秩序 ③侵权企业需承担行政处罚而非民事责任 ④技术共享应允许免费使用他人专利成果 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：法院判决保护H公司专利权，体现法律保护专利权以激励科技创新，激发研发动力，①正确。 ②：禁止未经授权的专利使用，防止“搭便车”行为，表明尊重知识产权有助于维护公平竞争的市场秩序，②正确。 ③：专利侵权属于民事纠纷，赔偿经济损失是民事责任，而非行政处罚，③错误。 ④：技术共享需遵循“有偿使用”原则，免费使用他人专利构成侵权，开放授权不等于放弃专利收益权，④排除。 故本题选A。 3．(24-25高二下·河南开封·期末)徐某将自己的汽车借给陈某，但陈某一直未归还。期间，陈某私下以借款的名义将该车抵押给了戴某。徐某得知后多次向陈某索要汽车未果，遂将陈某诉诸法院。本案中，下列说法正确的是（   ） A．陈某因占有汽车而取得该车的所有权 B．戴某对该车享有因抵押而产生的用益物权 C．徐某可以向法院申请辩护人为其辩护 D．徐某合法权益被侵害有权要求陈某返还汽车 【答案】D 【详解】A：动产所有权的取得应当依照法律规定交付，所有权人按照转让财产所有权的意图，直接把财产交给对方占有。本案中，汽车所有权归徐某，且无转让财产所有权的意图，所以陈某没有取得该车的所有权，A排除。 B：汽车所有权归徐某，陈某无汽车所有权，抵押行为无效，且抵押产生的是担保物权，不是用益物权，B排除。 C：辩护权是刑事诉讼中针对犯罪嫌疑人、被告人的权利，本案是民事案件，徐某应委托的是诉讼代理人，不是辩护人，C排除。 D：公民合法私有财产不受侵犯，徐某是汽车所有权人。本案中，陈某借车不还并私下抵押，侵犯了徐某合法权益，徐某有权要求陈某返还汽车，D正确。 故本题选D。 4．(24-25高二下·河南南阳·期末)甲将一台笔记本电脑借给朋友乙使用，乙未经甲同意，将该电脑以市场价卖给了不知情的丙，丙支付了合理价款并于一周后完成了电脑的交付。甲得知后要求丙返还电脑。对此，下列说法正确的是（   ） ①丙支付合理价款后就获得了该电脑的所有权 ②丙符合善意取得的条件，甲无权要求丙返还 ③乙侵犯了甲的所有权，甲应当向乙主张赔偿 ④此案最终甲经济损失最大，乙是最大受益者 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：动产所有权的取得以交付为准，①排除。 ②：乙作为借用人无权处分电脑，属于无权处分人。丙不知情，支付了合理价款，并完成了交付，符合善意取得的所有条件。因此，丙取得电脑所有权，甲作为原所有权人无权要求丙返还，②正确。 ③：乙未经甲同意擅自卖出电脑，侵犯了甲的所有权，因此甲应当向乙主张赔偿，③正确。 ④：甲虽失去电脑所有权，但可向乙主张赔偿，经济损失可通过法律途径弥补。乙卖出电脑获得价款，但因需赔偿甲，未必是最大受益者；相反，乙是侵权责任人，可能承担法律后果，④排除。 故本题选C。 5．(24-25高二下·河南部分学校·期末)村民祁某想进城创业，他先在城里买了一套商品房，后经村集体同意将农村的三间自建房卖给了同村的小海，并把自己承包的5亩耕地的承包经营权转让给了小海(另立户口后暂无宅基地)。一年后，为获得更多的创业资金，祁某又以自家的商品房做抵押从银行贷款50万元。对此，下列说法正确的是（     ） ①小海可同时获得祁某农村自建房的所有权及其宅基地使用权 ②小海获得的5亩耕地的承包经营权属于他物权中的用益物权 ③祁某将商品房抵押给银行后，银行暂时拥有该房屋的所有权 ④若祁某无法按时偿还借款，银行可以直接将商品房转卖他人 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】A 【详解】①：农村宅基地属于集体所有，村民仅有使用权。宅基地使用权需随地上房屋一并转让，且转让双方需为同一集体经济组织成员，转让行为必须征得村集体同意，①正确。 ②：用益物权是对他人所有的不动产或动产，依法享有占有、使用和收益的权利，包括土地承包经营权、宅基地使用权等，②正确。 ③：祁某将商品房抵押给银行后，房屋所有权仍归祁某所有，银行仅取得抵押权(担保物权)，而非所有权，③错误。 ④：若祁某无法按时偿还借款，银行需通过法定程序实现抵押权，如与祁某协议以抵押房屋折价，或申请人民法院依法拍卖、变卖该房屋，但不得直接将房屋转卖他人，④错误。 故本题选A。 6．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)小甲花费5000元购买了一台电脑。后来，小甲因经济困难，遂将该电脑卖给小乙，但未完成交付。之后小甲又将该电脑卖给不知情的第三人小丙，并完成了交付。小乙发现此事后，要求小丙返还该电脑，小丙不还。下列说法正确的是（   ） A．小甲无权处分电脑，不能将该电脑卖给小丙 B．小乙和小丙都享有该电脑的所有权 C．小乙的所有权未成立，不能对抗善意第三人小丙，小丙取得该电脑的所有权 D．小乙虽未完成交付，但仍对该电脑享有所有权，小丙应返还该电脑 【答案】C 【详解】A：小甲作为所有权人有权处分该电脑，小丙通过交付取得该电脑的所有权，A错误。 B：小丙作为不知情的第三人，通过善意取得该电脑的所有权并完成了交付，所以小丙获得该电脑的所有权，B错误。 C：小甲未将该电脑交付给小乙，小乙的所有权未成立。而小甲将该电脑卖给不知情的小丙并完成交付，因此，小丙作为善意第三人，通过交付取得该电脑的所有权，C正确。 D：电脑作为动产，按照法律规定交付来取得所有权，小乙未完成交付，所以不享有对该电脑的所有权，D错误。 故本题选C 7．(24-25高二下·河南郑州·期末)2025年中央一号文件提出，在稳定承包关系的基础上，释放土地资源潜力，让改革红利惠及农民。某村实践如下： ●村民老王将自家宅基地上旧房屋改造成民宿进行经营； ●村集体将30亩集体林地承包给某公司，收取承包费； ●村民小李用承包的5亩鱼塘经营权作为抵押向银行贷款。 下列表述正确的是（   ） ①老王有权长期占有和使用自家宅基地 ②集体林地的承包经营权属于用益物权 ③若小李不还款，银行可直接获得鱼塘经营权 ④村集体收取的承包费是土地所有权转让所得 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：宅基地所有权归集体所有，但农民（如老王）享有长期占有和使用权。这种使用权具有稳定性和排他性，符合法律规定。老王将旧房屋改造成民宿，属于合法使用宅基地的范畴，①正确。 ②：用益物权是物权的一种，指对他人所有的不动产享有占有、使用和收益的权利。集体林地的承包经营权（如村集体承包给某公司）属于用益物权，因为林地所有权归集体，承包方获得的是使用权和收益权，②正确。 ③：小李以鱼塘经营权抵押贷款，本质是权利质押（担保物权）。若小李违约，银行仅享有优先受偿权，需通过拍卖、变卖等方式实现债权（《民法典》第436条），不能直接取得经营权，③错误。 ④：集体土地所有权归集体，村集体收取的承包费是土地承包经营权流转所得，不是所有权转让所得（所有权未转让 ），④错误。 故本题选A。 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)张某和李某是大学同学。毕业后，张某为创业向李某借款20万元并以自己的名牌爱车作质押。在质押期间，李某在张某不知情的情况下，将该车以300元每天的价格出租给钱某，在车辆出租期间，钱某由于个人原因，导致车辆严重损坏。对此，下列认识正确的是（   ） ①张某既是债务人，又是债权人 ②李某对涉事车辆享有质权 ③李某享有该车的用益物权 ④李某无权将该车租给钱某 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】D 【详解】①：张某是债务人，李某是债权人，①不选。 ②③：张某为创业向李某借款20万元并以自己的名牌爱车作质押，因此李某对涉事车辆享有质权，即享有该车的担保物权，而不是用益物权，②正确，③错误。 ④：李某不可以就质押物出租，其对质押物具有保管义务，如果在没有经过出质人同意的情况下，质权人随意处置质押物导致其发生损毁的，质权人应当承担损害赔偿的责任，④符合题意。 故本题选D。 二、材料题 9．(24-25高二下·河南部分学校·期末)阅读材料，完成下列要求。 “LABUBU”是由泡泡玛特推出的、艺术家龙家升创作的北欧森林精灵形象，以其丑萌邪魅的外表设计、精准触及年轻人对情绪价值的需求且有全球化运营策略及强大的产业创新网络支撑，成为21世纪20年代极具代表性的中国潮玩IP，为泡泡玛特带来巨额营收，拉动海外收入暴涨。全方位保护以及商业化与保护并重，是实现IP价值最大化的关键。 出品方积极采取相应行动以保护自身的合法权益。从独特的锯齿尖牙到不对称圆眼等面部特征，从整体造型到色彩搭配，龙家升授权泡泡玛特公司对其作品及相关衍生作品进行了法定登记，让作品的原创性得到了法律的坚实保障；就其立体造型、包装设计等申请了外观保护，全方位维护了品牌的纯洁性和唯一性；为给周边产品的开发保驾护航，出品方为“LABUBU”申请了涵盖玩具、文具、服装等多个类别的标识保护，让周边产品在市场上独具特色，有效防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保障了自己的商业利益。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，指明“LABUBU”出品方的举措所保护的知识产权并分析上述举措产生的积极影响。 【答案】知识产权：①出品方通过法定登记保障作品的原创性，保护了著作权。②出品方为其申请外观设计保护，保护了专利权。③出品方防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保护了商标权。 积极影响：①全方位保护知识产权有利于有效预防自身权益遭受侵害，有利于依法维护自身合法权益，激励创作创新，提升品牌价值，保障自身的正当利益。②企业主动保护自身的知识产权，有利于促进行业高质量和可持续发展，提升国际竞争力和影响力；有利于社会形成以科技创新为核心的全面创新，通过体制机制改革激发创新活力，有利于把我国建设成为创新型国家；有助于维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。 【分析】背景素材：“LABUBU”出品方保护自身的合法权益 考点考查：尊重知识产权 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题两小问，第一问是措施类主观题，第二问为意义类主观题，主体是“LABUBU”出品方，要求运用法律与生活知识，从采取哪些保护知识产权的举措和该举措意义的角度来分析作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：“LABUBU”是由泡泡玛特推出的、艺术家龙家升创作的北欧森林精灵形象→可运用尊重知识产权知识，从著作权角度分析说明出品方通过法定登记保障作品的原创性，保护了著作权。 有效信息②：以其丑萌邪魅的外表设计→可运用尊重知识产权知识，从专利权角度分析说明出品方为其申请外观设计保护，保护了专利权。 有效信息③：出品方为“LABUBU”申请了涵盖玩具、文具、服装等多个类别的标识保护→可运用尊重知识产权知识，从商标权角度分析说明出品方防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保护了商标权。 有效信息④：有效防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保障了自己的商业利益→可运用尊重知识产权知识，从自身影响角度分析说明全方位保护知识产权有利于有效预防自身权益遭受侵害，有利于依法维护自身合法权益，激励创作创新，提升品牌价值，保障自身的正当利益。 有效信息⑤：让作品的原创性得到了法律的坚实保障→可运用尊重知识产权知识，从行业、社会影响角度分析说明企业主动保护自身的知识产权，有利于促进行业高质量和可持续发展，有利于社会形成以科技创新为核心的全面创新，有利于把我国建设成为创新型国家，有助于维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 地 城 考点03 订约履约诚信为本 一、单选题 1．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)欧某在某网购平台看中一款全真皮沙发，商品详情显示该沙发的皮革材质为头层牛皮，并附标注“最终材质以实物为准”。欧某又向该店客服询问沙发每个面是否都是头层牛皮，客服回答“是”。欧某遂下单并支付货款。欧某收货后取样送检，某检测公司检测结果显示沙发接触面非头层牛皮。关于本案，下列分析正确的是（   ） ①买卖沙发过程中，产生的民事法律关系客体是交付行为 ②网购平台上的商品详情属于要约，卖家确认发货构成承诺 ③“最终材质以实物为准”属于格式条款，自动成为合同内容 ④检测公司出具的检测结果属于书证，经法庭质证后可作为定案依据 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：民事法律关系的客体是指民事法律关系主体享有的民事权利和承担的民事义务所共同指向的对象。在买卖沙发的民事法律关系中，客体是交付行为，①正确。 ②：一般来说，商品详情页如果包含了合同的主要条款，并且商家有受其约束的意思表示，可能构成要约；消费者提交订单为承诺；卖家确认发货属于履行合同，②排除。 ③：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款不一定自动成为合同内容，③排除。 ④：检测公司出具的检测结果属于书证，书证经过法庭质证可作为定案依据，④正确。 故本题选B。 2．(24-25高二下·河南驻马店部分高中联考·期末)热衷美食的小李路过一家西餐厅时，看到“全市最佳，消费满200减100”的广告，便进店就餐。在服务员的热情介绍下，小李点了一份牛排。服务员以牛排是进口高品质为由，告知小李该牛排不参与满减活动，最终小李按原价支付了牛排费用。下列说法正确的是：（   ） ①该西餐厅的宣传广告属于要约 ②该西餐厅的行为构成虚假宣传 ③该西餐厅将牛排出售给小李的行为构成欺诈 ④服务员的热情介绍行为侵害了小李的自主选择权 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：要约是希望与他人订立合同的意思表示，该西餐厅的宣传广告“全市最佳，消费满200减100”内容并不具体确定，没有明确指出哪些商品参与活动，哪些不参与活动等关键信息，不满足要约的构成要件，所以不属于要约，①错误。 ②：虚假宣传是指经营者利用广告或其他方法，对商品或者服务的质量、制作成分等作引人误解的虚假宣传。西餐厅宣传“消费满200减100”，但在消费者点餐时，又以牛排是进口高品质为由告知该牛排不参与满减活动，属于引人误解的虚假宣传，②正确。 ③：欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的行为。西餐厅宣传“消费满200减100”，却没有明确告知牛排不参与满减活动，属于故意隐瞒真实情况，诱使小李作出消费的错误意思表示，将牛排出售给小李的行为构成欺诈，③正确。 ④：自主选择权是指消费者可以根据自己的消费需求，自主选择自己满意的商品或服务，决定是否购买或接受的权利。服务员的热情介绍行为只是向小李推荐菜品，并没有强迫小李必须选择牛排，小李仍然可以自主决定是否购买牛排，所以并没有侵害小李的自主选择权，④错误。 故本题选B。 3．(24-25高二下·河南信阳·期末)小张收到某家电城的传单，被上面的一款手机所吸引。传单上有这款手机的图片，并配有文字：“××手机，劲爆价3999元/部，促销期内，保证现货供应。”小张在传单上注明的促销时间内来到该家电城购买该款手机，然而，他在结账时被告知，用于促销的手机已卖完，现已恢复原价4999元。下列认识正确的是（   ） ①该传单已构成有效要约，具有法律效力     ②该传单属于要约邀请，不具有法律效力 ③家电城如不履约，应向小张支付违约金     ④小张有权要求按促销价购买该款手机 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【详解】①：该传单内容具体明确（包含手机型号、价格、促销期及现货供应承诺），符合要约的构成要件（内容具体确定，表明经受要约人承诺即受约束），因此构成有效要约，具有法律效力，①正确。 ②：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示（如一般商业广告），而此传单因内容具体且含履约承诺，不属于要约邀请，②排除。 ③：违约金的支付需以双方事先约定为前提，本案中双方未签订合同，也没有约定违约金，因此家电城无需支付违约金，③排除。 ④：小张在促销期内按传单内容要求购买，属于对要约的有效承诺，双方合同成立，家电城应按促销价履约，小张有权要求按3999元购买，④正确。 故本题选B。 4．(24-25高二下·河南南阳·期末)某开发商在销售商品房的宣传资料上明确说明“买一层送一层”、“楼下不贵楼上免费”。购房者史某签订合同后，发现该开发商宣传中“赠送”的面积未被纳入产权登记，并且在合同中只添加对开发商有利的免责条款（如“宣传仅为要约邀请，最终以政府审核为准”）试图规避责任。双方因此发生争议，史某要求解除购房合同并拒绝支付应付购房款，开发商将史某诉至人民法院。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条：商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，构成要约该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。 对此，下列说法正确的是（   ） ①开发商违反自愿和全面履行合同原则，应承担赔偿责任 ②该开发商的销售宣传资料为要约邀请，不具有合同效力 ③开发商的行为构成违约，史某有权要求解除该购房合同 ④开发商在合同中的免责条款因故意规避己方责任而无效 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：开发商未履行宣传资料中的赠送承诺，违反全面履行义务，应承担违约责任，史某签订合同是基于真实意思表示，无证据表明存在欺诈、胁迫等违反自愿原则的情形，①排除。 ②：根据司法解释第三条，商品房销售广告和宣传资料一般为要约邀请，但如果“说明和允诺具体确定，并对合同订立及房屋价格有重大影响”，则构成要约。本案中，开发商在宣传资料中明确承诺“买一层送一层”“楼下不贵楼上免费”，这些允诺具体指向房屋面积赠送，直接影响购房者对合同价款的判断（如楼上“免费”可能降低实际单价预期），符合“具体确定且有重大影响”的要件。因此，宣传资料中的赠送承诺已构成要约，即使未写入合同，仍应视为合同内容，②排除。 ③④：开发商未履行赠送面积的合同义务，构成根本违约，史某享有法定解除权，开发商的免责条款属于不合理免除自身责任、排除对方主要权利的格式条款，符合《民法典》第四百九十七条的无效情形，③④正确。 故本题选D。 5．(24-25高二下·河南焦作·期末)57岁的王某根据某儿童游乐园项目价格表花150元为孙子买了几个游玩项目。王某在照看孙子玩耍过程中，自己从二层下至一层时选择从儿童专用滑梯滑下，导致腰部受伤。王某出院后向该儿童游乐园索赔未果，遂诉至当地人民法院。该案例中（   ） ①项目价格表是某儿童游乐园向顾客发出的要约 ②王某购买游玩项目的合同效力处于不确定状态 ③如游乐园已尽到安全提示、保障义务等，则无需承担责任 ④王某系完全民事行为能力人，应对自身行为承担全部责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】A 【详解】①：要约是希望与他人订立合同的意思表示。游乐园的价格表明确标价、项目内容，符合要约特征，①正确。 ②：王某购票后，双方服务合同已成立生效，不存在效力待定情形，②排除。 ③：经营场所经营者需尽到安全保障义务。若游乐园已通过警示标志、人员提醒等方式明确告知风险，且设施无设计缺陷，则尽到了义务，无需承担王某擅自使用儿童设施导致的损害责任，③正确。 ④：若游乐园存在管理疏忽，仍需承担部分责任，④排除。 故本题选A。 6．(24-25高二下·河南新乡·期末)下图是某微商与某顾客对话的截图。下列对该内容分析正确的是（   ） I.新鲜秋月梨，xx直发，包邮，货到付款。净重4.5斤的，大果18元、中果16元、小果15元。 II.多买能优惠吗? III.能。净重8.5斤的，大果27元、中果26元、小果25元。 IV.我买净重8.5斤的，大果27元。 V.好的。 ①此次交易采用的合同形式是口头合同 ②对话Ⅰ、Ⅲ是要约，对话Ⅱ是要约邀请 ③对话Ⅳ是承诺，对话Ⅴ表示合同已订立 ④若此次交易发生纠纷，此截图应为书证 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【详解】①：口头合同是以口头语言形式订立的合同，而本题中双方通过文字对话达成合意，属于书面形式（数据电文），而非口头合同，①排除。 ②：对话Ⅰ：微商明确列出商品、规格、价格、履行方式，内容具体明确，构成要约。对话Ⅱ：顾客询问“多买能优惠吗”，是希望对方提出新要约，属于要约邀请。对话Ⅲ：微商针对顾客的要约邀请，提出新的交易条件，构成新要约。因此对话Ⅰ、Ⅲ是要约，对话Ⅱ是要约邀请，②正确。 ③：承诺是受要约人同意要约的意思表示，该意思表示的内容应当与要约的内容一致。对话Ⅳ同意对话Ⅲ中的要约内容，构成承诺。对话Ⅴ中微商回复“好的”，表示对承诺的确认，合同至此成立，③正确。 ④：本题中的对话截图属于电子数据，而非书证，④排除。 故本题选C。 7．(24-25高二下·河南濮阳·期末)2018年11月29日，陈某与某房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定商品房于2019年10月1日前交付，但涉案商品房于2021年1月30日才具备约定交付条件。因某房地产公司未能依约如期交付商品房，陈某起诉要求某房地产公司支付逾期交房违约金。某房地产公司辩称，受新冠疫情影响，2020年2—4月期间各地建筑工人无法按时返工，属不可抗力。对此，下列说法正确的是（   ） ①受新冠疫情影响可减轻某房地产公司违约责任 ②某房地产公司不能以疫情为不可抗力主张免责 ③如果某房地产公司提前通知陈某则无需支付违约金 ④疫情发生前房地产公司未依约如期交付已构成违约 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①②：约定商品房于2019年10月1日前交付，房地产公司未能依约如期交付商品房。而受新冠疫情影响是在2020年2—4月期间各地建筑工人无法按时返工，所以某房地产公司疫情前已违约，不能以疫情为不可抗力主张免责，不能因疫情而减轻某房地产公司违约责任，①错误，②正确。 ③：提前通知是违约方的义务，用于减轻对方损失，但不能免除支付违约金的责任，③错误。 ④：陈某与某房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定商品房于2019年10月1日前交付，但涉案商品房于2021年1月30日才具备约定交付条件，可见，疫情发生前房地产公司未依约交付商品房，没有全面、诚信履行合同，已构成违约，④正确。 故本题选C。 二、材料题 8．(24-25高二下·河南信阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 2024年10月18日，大学生王军为了准备考研与刘先生签订房屋租赁合同，约定王军向刘先生承租某房屋，租期一年，并约定租金和保证金标准及支付方式、违约责任等。合同签订后，王军向刘先生支付押金3500元及第一季租金7200元，刘先生收钱后将房屋交付王军使用。半个月后，王军获悉可申请学校的集体宿舍，既方便备考价格又合算，王军遂通过微信与刘先生沟通，希望解除合同，并同意承担当月租金及相当于一个月租金的违约金。刘先生则表示这样做自己损失过大，不同意解除合同。后王军于11月9日搬离租住的房屋，并将房屋钥匙通过快递寄还刘先生，但被拒收退回。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，说明王军是否可以单方解除合同及承担什么责任? (2)王军可以通过哪些方式来维护自己的权益? 【答案】(1)不能。合同订立后，当事人协商一致可以变更合同，合同的一方当事人不能单方面变更或者解除合同，否则须承担违约责任。本案中，刘先生与王军作为完全民事行为能力人在平等自愿的基础订立房屋租赁合同，该合同符合法律与行政法规的规定，是有效合同，王军不可以单方解除合同。如果王军单方面解除合同将承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、适用定金罚则等违约责任。 (2)房屋租赁纠纷维权可以先行按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成时可以提请第三方加以协商调解；如果双方当事人在租赁合同中约定了仲裁条款并且仲裁条款有效，可以由仲裁机构仲裁，如果未约定仲裁条款或仲裁条款无效，则可以向人民法院提起诉讼。因此，王军可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等方式来维护自己的权益。 【分析】背景素材：租赁合同纠纷案件 考点考查：有约必守违约有责、纠纷的多元解决方式 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。 本题是原因类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是运用有约必守违约有责的知识进行说明。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 有效信息①：大学生王军与刘先生签订房屋租赁合同，约定王军向刘先生承租某房屋，租期一年，并约定租金和保证金标准及支付方式、违约责任等→可调用的法理依据是合同订立后，当事人协商一致可以变更合同，合同的一方当事人不能单方面变更或者解除合同，否则须承担违约责任。本案中，刘先生与王军作为完全民事行为能力人在平等自愿的基础订立房屋租赁合同，该合同符合法律与行政法规的规定，是有效合同，王军不可以单方解除合同。 有效信息②：刘先生则表示这样做自己损失过大，不同意解除合同→可调用的法理依据是关于违约责任的相关法律规定。本案中，如果王军单方面解除合同将承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、适用定金罚则等违约责任。 第三步：整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题为措施类主观题，主体是王军，要求运用法律与生活知识，从如何做角度来分析作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息：王军遂通过微信与刘先生沟通，希望解除合同，刘先生则表示这样做自己损失过大，不同意解除合同，后搬离租住的房屋，并将房屋钥匙通过快递寄还刘先生，但被拒收退回→可运用纠纷的多元解决方式知识，从和解、调解、仲裁、诉讼角度分析说明王军可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等方式来维护自己的权益。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 9．(24-25高二下·河南焦作·期末)阅读材料，完成下列要求。 王某与某装饰公司签订了两份《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由该装饰公司为王某所有的两套住宅进行装饰装修，两份装修合同中约定了装修的具体金额、设计方案确定后全程无增项等内容，同时还附加有装修范围的预算表，装饰公司负责定制主材和辅料，并赠送王某家具家电产品，合同中明确了所赠送的家具家电品牌及规格。王某按照合同约定支付了装修价款，在装修过程中装饰公司告知王某由于增项，造价已超出合同约定的装修价款，不能按照合同约定赠送品牌家具家电，并要求王某补齐增项差价，王某未同意，装饰公司暂停装修，王某遂诉至法院。王某与某装饰公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》有如下条款： 逾期未完工：如果装饰公司超过约定期限未能完成工程，应按逾期天数支付违约金；若逾期若干天仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。 (1)结合材料，运用《法律与生活》的知识，评析装饰公司的行为。 【答案】(1)①装饰公司与王某签订的合同，是双方真实意思的表达，未违反法律、行政法规的禁止性规定，是有效合法合同，受法律保护。 ②装饰公司与王某协商一致，可以变更合同，但装饰公司未经王某同意，单方面增加项目，减少赠品，并暂停合同履行，违反了自愿、公平、诚信原则和合同全面履行原则，也侵害了王某的知情权和自主选择权，故装饰公司的行为构成违约，应承担违约责任。 【分析】背景素材：装修合同纠纷 考点考查：订约履约 诚信为本、解析民法基本原则、诚信经营 依法纳税、假言判断、提高创新思维能力 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题为分析类主观题，要求运用《法律与生活》的知识，从合同的角度来分析作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：王某与某装饰公司签订了两份《住宅装饰装修工程施工合同》→可从有效合同的角度，说明装饰公司与王某签订的合同是有效合法合同，受法律保护。 有效信息②：在装修过程中装饰公司告知王某由于增项，造价已超出合同约定的装修价款，不能按照合同约定赠送品牌家具家电，并要求王某补齐增项差价→可从违约责任、合同履行的原则、民法基本原则、消费者权利的角度，说明装饰公司的行为构成违约，且违背了自愿、公平、诚信原则和全面履行原则，也侵害了王某的知情权和自主选择权。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 10．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)阅读材料，回答问题。 2025年5月6日，甲公司向乙公司发送电子邮件：“愿以每台3500元价格购买贵公司电脑50台。”乙公司回复：“可以，但必须先支付5万元定金。”甲公司表示同意并当天支付了5万元定金。甲公司与乙公司签订合同，合同约定一方违反合同需承担违约金3万元，50台电脑的交货日期为2025年5月16日。 合同签订后，乙公司开始积极组织生产，并于2025年5月12日委托运输公司运往甲公司所在地，但在运输过程中突发洪水，导致电脑无法按时交货。乙公司及时通知了甲公司，说明了无法按时交货的原因。甲公司认为乙公司应按合同约定承担违约责任，遂要求乙公司支付违约金3万元并双倍返还定金10万元。乙公司认为甲公司的要求不合理，双方由此产生纠纷，协商无果后诉至人民法院。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析人民法院是否会支持甲公司的诉求，并说明理由。 【答案】不支持。①甲公司和乙公司在自愿平等的基础上签订了购销合同，双方意思表示真实，内容合法，所以该合同为有效合同。②合同当事人应当按照合同约定履行各自的义务，一方违反合同约定，应当承担违约责任。当事人既约定违约金，又约定定金的，双方可以选择适用违约金或者定金条款。甲公司要求乙公司支付违约金并双倍返还定金这一要求不符合法律规定。③在合同履行过程中遇到当事人约定的免责事由或不可抗力时，根据这些情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任。乙公司在合同履行过程中遇到突发洪水这一不可抗力因素而导致违约，可全部或者部分免除违约责任。 【分析】背景素材：甲乙双方的纠纷 考点考查：合同的知识 能力考查：描述和阐述事物，论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题需要调用政治与法治的有关知识，分析人民法院是否会支持甲公司的诉求，并说明理由。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：甲公司表示同意并当天支付了5万元定金。甲公司与乙公司签订合同，合同约定一方违反合同需承担违约金3万元，50台电脑的交货日期为2025年5月16日→可联系合同的知识，说明双方的合同有效，应该按照合同履行； 关键词②：在运输过程中突发洪水，导致电脑无法按时交货。乙公司及时通知了甲公司，说明了无法按时交货的原因→可联系不可抗力的知识，说明根据不可抗力情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任； 关键词③：甲公司认为乙公司应按合同约定承担违约责任，遂要求乙公司支付违约金3万元并双倍返还定金10万元→可联系违约责任的承担方式，说明定金和违约金二者只能选择其一，不能同时以适用，且该案例存在法定免责事由； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 11．(24-25高二下·河南开封·期末)阅读材料，完成下列要求 甲经营一家服装加工制作公司，服装销售商乙与甲签订了5万元的服装买卖合同，合同约定甲于2023年1月5日前交货，乙支付了定金5000元，并约定了违约金1万元。甲由于原材料紧张，服装不能按时交货，在1月15日送货的过程中，遭遇洪水，致使乙在1月18日才收到服装，经过检查，乙发现服装质量没有达到合同上要求的标准，乙因此损失2万元。乙要求甲赔偿损失，双倍退还定金1万元，并支付违约金1万元。甲辩称送货途中遭遇洪水属于不可抗力，可以免除违约责任。乙诉至法院。法院经过审理，最终判决甲支付违约金1万元，并赔偿乙经济损失1万元。 结合材料，运用“订约履约诚信为本”的知识，说明法院判决的合理性。 【答案】①甲乙双方签订了合同，对双方都有法律约束力。②甲没有按时交货，服装质量没有达到标准，违背全面履行原则和诚信原则，甲在延期送货的途中遭遇洪水，不适用不可抗力。应承担违约责任，给乙造成了经济损失，因此应赔偿损失和支付违约金。既约定定金，又约定违约金的，乙可选择适用违约金或者定金条款。法院判决有利于弘扬诚实守信的社会主义核心价值观，构建有序的市场经济秩序。 【分析】背景素材：合同纠纷案例 考点考查：订约履约诚信为本 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是原因类主观题。要求运用订约履约诚信为本的知识，说明法院判决的合理性，结合材料进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：甲经营一家服装加工制作公司，服装销售商乙与甲签订了5万元的服装买卖合同→可调用合同的含义的知识说明甲乙双方签订了合同，对双方都有法律约束力。 关键词②：合同约定甲于2023年1月5日前交货，乙支付了定金5000元，并约定了违约金1万元。甲由于原材料紧张，服装不能按时交货，在1月15日送货的过程中，遭遇洪水，致使乙在1月18日才收到服装，经过检查，乙发现服装质量没有达到合同上要求的标准，乙因此损失2万元。乙要求甲赔偿损失，双倍退还定金1万元，并支付违约金1万元。甲辩称送货途中遭遇洪水属于不可抗力，可以免除违约责任→可联系合同履行原则以及不可抗力的知识，说明甲没有按时交货，服装质量没有达到标准，违背全面履行原则和诚信原则，甲在延期送货的途中遭遇洪水，不适用不可抗力，应承担违约责任。 关键词③：法院经过审理，最终判决甲支付违约金1万元，并赔偿乙经济损失1万元→可调用违约责任的承担方式的知识，说明既约定定金，又约定违约金的，乙可选择适用违约金或者定金条款，并从法院判决的意义角度说明其合理性。 第三步，整合信息、组织答案。 12．(24-25高二下·河南信阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 2023年11月25日，胡某在某网络购物平台上严某经营的店铺中花费780元购买了一台某品牌全新手机，该品牌手机出售详情中备注：7天无理由退货、全场包邮、假一赔十。次日，严某通过快递向胡某发货。胡某收到手机后发现该手机的SN码不符，并在该品牌官方网站查询到该手机保修期至2022年6月21日，遂将手机送往该品牌官方授权的客户服务中心进行检测，检测结果显示：私拆、屏幕非原装。于是胡某诉至人民法院，要求严某退还手机货款780元并支付十倍赔偿金7800元。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识分析胡某的诉求是否会得到法院的支持。 【答案】(1)会得到支持。依法订立的有效合同对当事人双方都有法律约束力。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。严某交付的商品不符合全新正品手机的合同约定，构成违约，应承担违约责任。“假一赔十”是双方买卖合同的内容，并未违反法律和行政法规规定，胡某要求严某退还货款并进行十倍赔偿会得到法院支持。 【分析】背景素材：网购引发的法律纠纷 考点考查：合同的订立、三段论推理 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：科学精神、法治意识、公共参与 【详解】（1）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题属于分析类主观题，知识限定明确，考生可根据材料内容和设问要求调动教材知识加以分析说明。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：胡某在某网络购物平台上严某经营的店铺中花费780元购买了一台某品牌全新手机→可从订立合同的有效性、当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务的角度，说明严某交付的商品不符合全新正品手机的合同约定，构成违约，胡某的诉求会得到法院支持。 有效信息②：该品牌手机出售详情中备注：7天无理由退货、全场包邮、假一赔十→可从合同的内容合法性角度，说明“假一赔十”的合同内容并不违反法律和行政法规规定，胡某的诉求会得到法院支持。 第三步：整合信息，组织答案。 地 城 考点04 侵权责任与权利界限 一、单选题 1．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)王某在经过陈某家门口时，被陈某家的狗咬到了大腿，王某被家人送往医院进行治疗，双方就赔偿事宜产生了纠纷，王某向人民法院提起了诉讼。以下对该案件分析正确的是（   ） ①王某受伤与陈某饲养的狗有因果关系，陈某应承担无过错侵权责任 ②陈某如果不能证明自己尽到了管理责任，则应承担过错推定侵权责任 ③王某为维护自身的合法权益，可以委托辩护人为其进行辩护 ④一审判决后，一方不服判决的，可以在收到判决书之日起15日内提出上诉 A．①③ B．②③ C．②④ D．①④ 【答案】D 【详解】①：王某受伤与陈某饲养的狗存在直接因果关系，且题目未提及王某存在故意或重大过失的情形。根据无过错责任原则，陈某应承担无过错侵权责任，①正确。 ②：饲养的动物致人损害的责任适用无过错侵权责任，即只要饲养的动物造成他人损害，动物饲养人或管理人应当承担侵权责任，②排除。 ③：在民事诉讼中，帮助当事人进行诉讼活动的人，称为诉讼代理人，③排除。 ④：在民事诉讼中，一审判决后，不服判决的上诉期限是15日，④正确。 故本题选D。 2．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)S市某建筑公司在承包某钢铁公司产能置换项目施工过程中，擅自将拆除项目中产生的约1.3万吨含重金属建筑垃圾交由无资质的李某处置。李某违规将其倾倒于H县县道沿途三个地块的园地，占地面积共约17.2亩，造成生态破坏和土壤污染等危害后果。下列对此案认识正确的是（   ） ①公安机关可以对李某等犯罪嫌疑人提起公诉 ②符合举证责任倒置，应由李某等人负责全部举证 ③对危害后果，李某等人应承担无过错侵权责任 ④李某等人的行为违反了民法典确立的绿色原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：对李某等犯罪嫌疑人提起公诉的应为检察院，不是公安机关，①不选。 ②：因污染环境、破坏生态发生的纠纷符合举证责任倒置的情形，但李某等人负责的不是“全部”举证，②不选。 ③：在环境污染案中，被告应承担无过错侵权责任，③入选。 ④：李某等人造成生态破坏和土壤污染等危害后果，违反了民法典确立的绿色原则，④入选。 故本题选D。 3．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)陈某在某平台发布了9段自己拍摄的身着古装的独创短视频。易某公司开发小程序“某颜”，使用AI技术为用户提供换脸服务。“某颜”上有9段短视频与陈某发布的短视频仅在人物面部特征上存在细微差别，其他如服装、背景等基本一致。“某颜”用户可购买会员将视频中的人脸换成用户自己的人脸并进行保存。陈某发现后提起诉讼。在本案中（   ） ①陈某的9段短视频公布50年之后就可以免费使用 ②易某公司行为既非独创性改编，亦不构成合理使用 ③陈某拍摄的视频属于受著作权法保护的视听作品 ④陈某可将“某颜”的9段短视频保存作为物证上诉 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：著作权属于自然人的，保护期是作者有生之年加去世后50年，①不选。 ②：易某公司开发的小程序“某颜”上有9段短视频与陈某发布的短视频仅在人物面部特征上存在细微差别，其他如服装、背景等基本一致，且“某颜”用户可购买会员将视频中的人脸换成用户自己的人脸并进行保存，可见易某公司的行为既非独创性改编，亦不构成合理使用，②入选。 ③：陈某在某平台发布9段自己拍摄的身着古装的独创短视频，该作品系原创，属于受著作权法保护的视听作品，③入选。 ④：短视频属于电子数据，不是物证，且不是上诉，而是起诉，④不选。 故本题选C。 4．(24-25高二下·河南许昌·期末)张某因其厨房天花板处漏水，到楼上高某302号房屋查看后，发现对方将原有厨房和卫生间区域调换，擅自改变房屋的使用功能，诉至法院。依据《中华人民共和国民法典》《住宅设计规范》，法院作出民事判决：高某于本判决生效之日起六十日内将302号房屋的卫生间、厨房的结构恢复原状。下列说法正确的是中（   ） ①高某侵害了张某的财产权，应当消除影响 ②双方须按照互惠互利的原则处理相邻关系 ③邻里之间引发的纠纷可采用诉讼方式处理 ④法院的判决体现了守法和公序良俗的原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：高某擅自改变房屋结构导致楼下漏水，侵害的是张某的相邻权（属于不动产权利的延伸），而非直接的“财产权”；“消除影响”一般适用于人格权侵权，此处应承担恢复原状等责任，该说法不准确，①排除。 ②：处理相邻关系的原则是“有利生产、方便生活、团结互助、公平合理”，而非“互惠互利”，且题干中高某的行为违反了相邻义务，并非互惠问题，②排除。 ③④：张某与高某因邻里纠纷诉至法院，体现了邻里纠纷可通过诉讼方式解决，诉讼是解决民事纠纷的重要途径，法院依据《民法典》和《住宅设计规范》判决高某恢复原状，既体现了守法原则（依据法律裁判），也维护了社会公共秩序和善良风俗（禁止擅自改变房屋结构影响他人），符合公序良俗原则，③④正确。 故本题选D。 5．(24-25高二下·河南信阳·期末)宋某和刘某分别是某小区5栋1单元701户和801户的业主。一天，宋某发现其厨房的顶部有渗水，导致墙壁破裂、橱柜发霉。于是宋某委托当地房屋质量监测机构进行检测，发现是刘某家的厨房漏水所致。宋某与刘某多次协商未果，遂诉至法院，要求刘某修复漏水且赔偿15000元。对此，下列说法正确的是（   ） A．房屋质量监测机构的检测报告可作为物证送至法庭 B．法院可主持诉讼外调解，有利于双方当事人高效解决纠纷 C．相邻权利人应当公平合理的处理好不动产权的限制或延伸关系 D．该案适用举证责任倒置，刘某需证明其行为与漏水无因果关系 【答案】C 【详解】A：由当事人自行委托检测的检测报告视为书证，而非物证。物证需通过物品的物理属性或存在状态证明事实，A排除。 B：诉讼外调解包括人民调解、行政调解和仲裁调解，分别由人民调解委员会、国家行政机关、仲裁机构主持进行。法院主持诉讼调解而不是诉讼外调解，B排除。 C：宋某、刘某应当按照公平合理的原则处理相邻关系，C正确。 D：本案为普通相邻权民事纠纷，适用“谁主张，谁举证”原则。宋某需证明漏水与刘某之间的因果关系，而非适用举证责任倒置，D排除。 故本题选C。 6．(24-25高二下·河南南阳·期末)赵某一家5口在某酒店就餐。服务员张某在上菜过程中，未提示大家注意，将沸汤溅到赵某的脸上，赵某本能地躲避，致使椅子滑倒摔倒在地，右腿骨折，赵某要求酒店承担责任。本案中（   ） ①民事法律关系的客体是张某上菜中操作的不当行为 ②酒店因未尽到安全提示义务而承担相应的侵权责任 ③赵某可要求酒店承担医药费和赔礼道歉等民事责任 ④若赵某向法院提起诉讼，需酒店承担全部举证责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：人身关系的客体是人身利益，本案属于人身权侵权案，民事法律关系的客体是人身利益，而非张某的不当行为，①错误。 ②：宾馆、商场等经营场所的经营者负有安全保障义务。酒店服务员张某未提示顾客注意，导致沸汤溅到赵某并引发伤害，酒店未尽到安全提示义务，应承担相应的侵权责任，②符合题意。 ③：赵某作为受害人，有权要求酒店承担民事责任，包括赔偿医疗费及赔礼道歉，③符合题意。 ④：根据“谁主张，谁举证”的举证原则，赵某应承担举证责任，而不是酒店承担全部举证责任，④不符合题意。 故本题选C。 7．(24-25高二下·河南开封·期末)2025年1月，赵某为博取关注，在天津某影院盗录《哪吒之魔童闹海》并在社交平台传播，导致盗版影片快速扩散。3月4日，央视《今日说法》报道后，此事引发热议。对此，下列说法正确的是（   ） ①赵某侵犯了该电影著作权人的信息网络传播权 ②该电影著作权人可以将其保护作品完整权转让他人行使 ③央视报道此事引用了影片部分镜头，是作品的合理使用 ④电影中的角色形象发表后50年，任何人均可免费修改 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：赵某盗录电影并在社交平台传播，属于未经著作权人许可，通过信息网络向公众提供作品的行为，侵犯了著作权人的信息网络传播权，①正确。 ②：保护作品完整权是著作权中的人身权，不可转让，②排除。 ③：根据民法典，为报道时事新闻，在媒体中不可避免地再现或引用已发表作品，可不经许可、不支付报酬，但需指明作者和作品名称。因此，央视《今日说法》报道此事时引用部分镜头，属于合理使用，③正确。 ④：著作修改权受永久保护，他人不得免费修改或歪曲作品，④排除。 故本题选B。 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)电视剧《繁花》使用了《新鸳鸯蝴蝶梦》的词曲，但由郑恺演唱。据黄安透露，这首歌的词曲版权属于自己，录音著作权（是指录音制作者对其录制的录音制品依法享有的一种独占性权利）属于上华唱片，“《繁花》使用我的歌，找郑恺演唱，那么剧组只要向我的版权代理公司取得词曲使用权就行了”。黄安随后表示，《繁花》制作方确实给付了词曲版权费用。由此可知（   ） ①《繁花》如果使用黄安演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》是法定许可，无需支付报酬 ②《繁花》如果使用黄安演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》会侵犯上华唱片的录音著作权 ③《繁花》使用郑恺演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》不构成侵权 ④《繁花》使用郑恺演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》是合理使用 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【详解】①：法定许可使用需要支付报酬，①错误。 ②：如果使用原唱剧组还需向上华唱片付费，但剧组并没有给上华唱片付费，所以构成侵权，②正确。 ③：由材料可知，剧组已向黄安经纪公司给付了词曲版权费用，没有使用原唱而是由郑恺演唱因此不构成侵权，③正确。 ④：剧组使用郑恺演唱的歌曲是正常付费使用，不属于合理使用，合理使用不支付报酬，④错误。 故本题选C。 9．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)消费者丙购买了某电器公司生产的电热水壶。第二天电热水壶在正常使用过程中突然爆炸，导致丙受伤。经权威机构检测，爆炸是因为该电热水壶存在产品缺陷。对此，下列说法正确的是（   ） A．若电器公司能证明自己无过错，就无须承担责任 B．电器公司应承担无过错侵权责任，赔偿丙的损失 C．本案所涉民事法律关系的客体是该电热水壶 D．丙未规范使用该电热水壶，也需承担部分责任 【答案】B 【详解】A：产品责任适用无过错责任原则。只要产品存在缺陷造成损害，生产者无论是否存在过错，都应承担侵权责任。因此生产者不能通过证明无过错免责，A说法错误。 B：《民法典》第一千二百零二条规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担责任。生产者只要其生产的产品存在缺陷造成他人损害的，除了法定可以减轻或免除责任事由外，不论缺陷产品的生产者主观上是否存在过错，都应当承担侵权责任。本案中电热水壶因缺陷爆炸且丙正常使用，故电器公司须承担无过错责任，赔偿丙的损失，B符合题意。 C：人身关系的客体是人身利益。本案民事法律关系客体是丙的人身权益（健康权），而非电热水壶这一物，C说法错误。 D：材料明确说明丙正常使用，因此丙无过错，不承担责任，D不符合题意。 故本题选B。 10．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)近日，知名网红李子柒发布了一条以中国非物质文化遗产“漆器”为主题的视频，回到大众视野，回归的24小时内，李子柒的3条视频播放量达1.8亿。从美食到乡村、从非物质文化遗产到更广泛的传统文化，人们在她的作品中感受到一种传统而真挚的乡村美学。下列行为中可能构成侵权的是（   ） ①某教师未经许可在课堂教学中完整播放李子柒的原创视频 ②某账号经授权后将李子柒视频署上自己的账号名进行发表 ③某公司未经授权自制与“李子柒”相关的周边产品用于销售 ④某官网为报道相关新闻时未经授权引用李子柒已发表的作品 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】②：著作权包括人身权和财产权，可以转让或授予的是著作财产权，人身权一般不可转让，某账号经授权后拥有的可能是将李子柒视频的复制权、表演权或是网络传播权等著作财产权，但是将视频署上自己的名字作为原创视频发表却侵犯了作者的著作人身权中的署名权，②符合题意。 ③：“李子柒”IP网络影响力较大，具备较高商业价值且可能已被本人或相关公司注册为商标，某公司未经授权自制与李子柒相关的周边产品用于销售，可能侵犯其商标权，③符合题意。 ①④：属于对作品的合理使用，可以不经著作权人同意且不必支付费用，不构成侵权，①④不符合题意。 故本题选C。 二、材料题 11．(24-25高二下·河南许昌·期末)阅读材料，完成下列要求。 培养青少年知识产权意识，有助于推动建设创新型国家。 中学生小李（15岁）的美术作品《永恒的瞬间》曾获国家级大奖。她偶然发现，甲公司以其作品形象为主体加以轻微改造注册了商标，还发现乙中学不仅以其作品为范例供学生鉴赏临摹，还把《永恒的瞬间》发到学校网站上展示。她准备依法维护自己的合法权益。 对此有以下几种观点： ①甲公司尽管对小李的作品作了改造，仍然构成侵权。 ②乙中学的行为构成侵权。 ③小李无权提起诉讼。 结合材料，运用《法律与生活》知识，对以上三个观点分别进行评析。 【答案】①观点正确。著作权人对其作品享有广泛的权利（或著作权依法受到保护）。甲公司未经小李的同意，以小李的作品形象为主体进行轻微改造，侵犯了小李的著作修改权（或著作人身权）。 ②观点片面。乙中学以《永恒的瞬间》为范例供学生鉴赏临摹属于作品的合理使用；但把作品发到学校网站上展示，使作品面向不特定的社会公众传播，不属于合理使用，侵害了著作权人的信息网络传播权。 ③观点错误。小李作为限制民事行为能力人，有权提起诉讼。但需要由其法定代理人代理实施。 【分析】背景素材：知识产权侵权纠纷案件 考点考查：尊重知识产权、认真对待民事权利与义务 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题的设问要求谈谈对三种观点的看法，属于评析类试题，需要调用法律与生活的有关知识，首先判断三种观点的正误，然后从合理性和不合理性两个角度进行阐释。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 观点正误判断：该观点不科学或片面。 论据①：甲公司以其作品形象为主体加以轻微改造注册了商标→从合理性角度分析：甲公司未经小李的同意，对小李的作品进行了改造，侵犯了小李的著作修改权（或著作人身权）。 论据②：乙中学不仅以其作品为范例供学生鉴赏临摹→从合理性角度分析：乙中学以《永恒的瞬间》为范例供学生鉴赏临摹属于作品的合理使用。 论据③：还把《永恒的瞬间》发到学校网站上展示→从不合理性角度分析：把作品发到学校网站上展示，侵害了著作权人的信息网络传播权。 论据④：中学生小李（15岁）准备依法维护自己的合法权益→从不合理性角度分析：小李作为限制民事行为能力人，有权提起诉讼，但需要其法定代理人提起。 第三步：整合论点与论据，组织答案。 12．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)阅读材料，完成下列要求。 T公司开了多年的“大头爸爸汤包”店，因其口味鲜美而深受大众喜爱，已经在12个城市开设了30余家分店。2024年3月，T公司注册了“大头爸爸汤包”的商标。2024年12月，T公司发现Z公司经营多家“小头爸爸汤包”店铺，其店铺的商标标志、汤包的配料均模仿T公司门下店铺及其产品。Z公司对外宣称本公司产品才是正宗的，令消费者真假难辨。2025年3月，Z公司为了抢占市场，捏造并散播T公司盗用Z公司配方、所售商品有质量问题等不实言论，导致公众对T公司失去信赖，其产品销量大幅下滑。T公司遂起诉至人民法院。 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答下列问题： (1)分析Z公司行为的违法之处。 (2)如果你是法官，你会判决Z公司承担哪些侵权责任。 【答案】(1)①Z公司经营“小头爸爸汤包”店铺，其商标标志与T公司已注册的“大头爸爸汤包”商标高度相似，容易导致消费者混淆，构成对T公司商标权的侵犯。②Z公司模仿T公司的汤包配料，对外宣称自己的产品才是正宗的，误导消费者，违反了《反不正当竞争法》中关于禁止仿冒、混淆行为的规定。③Z公司捏造并散布T公司盗用配方、商品质量有问题等虚假信息，损害T公司的商业信誉和商品声誉，构成商业诋毁。④Z公司的虚假宣传和混淆行为，使消费者难以辨别真伪，侵犯了消费者的知情权和公平交易权。（其他答案，符合题意，可酌情给分） (2)Z公司应立即停止使用与T公司相似的商标、停止虚假宣传和商业诋毁等侵权行为；应赔偿T公司因侵权行为造成的销量下滑、商誉影响等带来的经济损失；通过公开声明等方式，给T公司赔礼道歉，消除其虚假宣传和商业诋毁对T公司造成的不良影响，恢复T公司商誉。（其他答案，符合题意，可酌情给分） 【分析】背景素材：Z公司与T公司的纠纷 考点考查：商标权、不正当竞争、消费者的合法权益、侵权责任等 能力考查：描述和阐释事物 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题要求分析Z公司行为的违法之处，回答本题的设问需调用商标权、不正当竞争、消费者的合法权益的知识进行分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：2024年3月，T公司注册了“大头爸爸汤包”的商标。2024年12月，T公司发现Z公司经营多家商标为“小头爸爸汤包”店铺→可从商标权保护的角度说明Z公司对T公司商标权构成侵犯。 关键词②：T公司发现Z公司经营多家“小头爸爸汤包”店铺，其店铺的商标标志、汤包的配料均模仿T公司门下店铺及其产品→可从不正当竞争的角度说明Z公司的行为是混淆行为。 关键词③：Z公司为了抢占市场，捏造并散播T公司盗用Z公司配方、所售商品有质量问题等不实言论，导致公众对T公司失去信赖→可从不正当竞争的角度的角度说明Z公司对T公司构成商业诋毁。 关键词④：Z公司模仿T公司的商标标志、汤包的配料等，对外宣称本公司产品才是正宗的，令消费者真假难辨→可从消费者权利的角度说明Z公司侵犯了消费者的知情权和公平交易权。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。回答本题的设问需调用侵权责任的承担方式的知识。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：2024年3月，T公司注册了“大头爸爸汤包”的商标。2024年12月，T公司发现Z公司经营多家“小头爸爸汤包”店铺，其店铺的商标标志、汤包的配料均模仿T公司门下店铺及其产品。Z公司对外宣称本公司产品才是正宗的，令消费者真假难辨→可从侵权责任的承担方式的角度，说明Z公司对T公司要停止使用与T公司相似的商标、停止虚假宣传等侵权行为。 关键词②：导致公众对T公司失去信赖，其产品销量大幅下滑→可联系侵权责任的承担方式，从赔偿经济损失的角度作答。 关键词③：2025年3月，Z公司为了抢占市场，捏造并散播T公司盗用Z公司配方、所售商品有质量问题等不实言论→可联系侵权责任的承担方式，从停止商业诋毁、赔礼道歉的角度作答。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 13．(24-25高二下·河南部分学校·期末)阅读材料，完成下列要求。 李利(化名)是某平台上法律类博主，“粉丝”数量近50万名。某平台用户小凡(化名)因与李利观点不同，便通过该平台私信向李利发送侮辱性言论。李利为泄愤，在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条信息(配有小凡的个人照片、小凡私信辱骂他的言论截图及小凡个人账号的信息截图)予以反击，引发众多网友关注、评论、转发。后小凡多次通过某平台发送私信向李利表达歉意，但李利均未接受，并将小凡诉至人民法院，请求判令小凡在某平台和其就读的大学官网发布道歉信。小凡见状向人民法院提起反诉，请求判令李利删除涉案侵权内容，并在某平台发布道歉信。 (1)如果你是本案的主审法官，你会如何判决此案?运用《法律与生活》的知识说明这样判决的理由。 (2)结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析该案例带给我们的警示。 【答案】(1)①判决：李利删除发布的侵害小凡肖像权及名誉权的涉案信息,双方互相书面道歉。 ②理由：民法优先保护民事主体的人格尊严。小凡通过私信辱骂李利,损害了李利的人格尊严,构成对李利人格权的侵害,应当向李利道歉。民法典规定,民事主体享有名誉权和肖像权。李利受到侵害后,使用侮辱性言论连续发布多条配有小凡肖像的信息,且该信息被众多网友转载并评论,已造成公众对小凡社会评价的降低,其行为超过了合理限度,侵犯了小凡的名誉权及肖像权,李利应当承担消除影响、赔礼道歉的侵权责任。 (2)①公民享有言论自由权,但必须在法律允许的范围内行使。 ②当个人合法权益遭受侵害时,要通过法律途径理性解决纠纷。 【分析】背景素材：李利与小凡因言论而引起的纠纷 考点考查：民事权利和义务、纠纷的多元解决方式 能力考查：描述和阐释事物 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。回答本题的设问需调用有关法律知识作出判断并分析理由。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：小凡通过平台私信向李利发送侮辱性言论→可从人格尊严的角度说明小凡损害了李利的人格尊严，应当向李利道歉。 关键词②：李利在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条信息(配有小凡的个人照片等)予以反击，引发众多网友转发→可从侵犯名誉权和肖像权的表现的角度说明李利侵犯了小凡的名誉权及肖像权，从侵权责任的角度说明李利应当消除影响、赔礼道歉。 关键词③：小凡通过平台私信向李利发送侮辱性言论。李利在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条信息(配有小凡的个人照片等)予以反击，引发众多网友关注、评论、转发→可从侵权责任的角度说明应判令李利删除侵犯小凡名誉权和肖像权的内容，双方互相书面道歉。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问为启示类，主要回答措施，结合材料多角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：小凡通过平台私信向李利发送侮辱性言论。李利为泄愤，在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条配有小凡肖像的信息→可从言论自由的角度说明权利行使，注意界限。 关键词②：李利受到侮辱，为泄愤，在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条配有小凡肖像的信息→可从维权角度说明通过法律途径理性解决纠纷。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 14．(24-25高二下·河南新乡·期末)阅读材料，完成下列要求。 张三和李四是某村的村民，张三的院落位于李四的院落的西侧。2024年2月，李四与某公司签订《场地租赁协议》，协议约定租赁场地为李四家的房子，租赁期限为自光伏电站完成并网之日起20年。该光伏设施建在李四家院内，光伏设施距离地面最低处为2.8米，距离地面最高处为7.4米，其中两列光伏板紧邻张三的院落，对张三家的采光、日照都造成了一定的影响。张三多次与李四协商拆掉这两列光伏板，李四均不同意。无奈之下，张三诉至人民法院，要求李四立即拆除其安装的光伏设施中挨着张三院落的两列光伏板。后人民法院支持了张三的诉求。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，对人民法院支持张三的诉求作出说明。 【答案】民事主体行使民事权利时不能超过正当的界限。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。李四的院落与张三的院落东西相邻，李四院内安装的光伏设施中的两列光伏板对张三家的采光、日照都造成了一定的影响，且并非生产生活所必需，张三有权要求李四停止侵害、排除妨碍。张三要求李四拆除靠近西侧的两列光伏板，既能减少部分光伏设施对张三家采光、日照的影响，也能让李四继续利用院落场地获取收益，具有合理性，人民法院应予以支持。 【分析】背景素材：因场地租赁引发的纠纷 考点考查：民事主体权利界限、相邻关系的处理 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题属于分析说明类主观题，知识限定明确，考生可根据材料内容和设问要求调动教材知识加以分析说明。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：其中两列光伏板紧邻张三院落，对张三家采光、日照造成影响→可从明确民事权利行使界限原则角度，说明本案，李四与某公司签订协议安装光伏设施，其行为存在过错且侵害了张三的权益。 有效信息②：李四和张三的院落东西相邻，李四安装的光伏设施中的两列光伏板影响了张三家采光、日照→可从相邻关系处理原则角度，说明张三要求李四拆除靠近西侧的两列光伏板这一诉求具有合理性，符合公平合理原则，所以人民法院应予以支持。 第三步：整合信息，组织答案。 15．(24-25高二下·河南郑州·期末)阅读材料，完成下列要求。 【谦让包容：邻里和谐相处之道】 孙某与翟某是对门邻居。孙某在楼道养狗，犬吠声不断，且孙某在楼道堆放大量杂物，影响翟某正常生活。翟某多次找孙某沟通，没有效果，翟某非常气愤，便有意在自家入户门安装可视门铃以及楼道监控。孙某认为，可视门铃的人体红外感应触发功能会自动启动录音录像并上传云端，使自己和家人时刻暴露在监控之下。后孙某将翟某诉至人民法院，要求翟某拆除可视门铃以及楼道监控。翟某辩称是孙某先在公共楼道养狗并堆放杂物才导致她安装可视门铃以及楼道监控的，自己并没有过错。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，判断孙某的诉讼请求是否会获得人民法院的支持，并说明理由。 (2)结合材料，运用《法律与生活》知识，阐述该诉讼中当事人的举证责任。 【答案】(1)孙某的诉讼请求会得到人民法院的支持。法律保护个人隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。孙某在公共楼道养狗并堆放杂物，侵害了翟某的合法权益，翟某可通过合法手段寻求解决。采取加装可视门铃和楼道监控的应对措施，侵犯了孙某的隐私权。因此，翟某需要承担停止侵害、排除妨碍的侵权责任。 (2)该诉讼属于民事诉讼。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的原则。孙某作为原告，应提供翟某侵犯自己隐私的证据，如提供可视门铃、室内监控和楼道监控的照片、上网搜索的该款或同款可视门铃的功能说明书等。被告翟某应提供孙某影响其正常生活的证据，如孙某在楼道养狗、堆放杂物的照片，狗叫声扰民的视频等。 【分析】背景素材：孙某与翟某的邻里纠纷 考点考查：积极维护人身权利、权利保障 于法有据、依法收集运用证据 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题是评析类主观题，考查法律与生活知识，评析孙某的诉讼请求是否会获得人民法院的支持，并说明理由，从隐私权的角度进行评析。 第二步：根据所学知识和材料信息，收集论据。 正误判断：孙某的诉讼请求会得到人民法院的支持。 论据：翟某非常气愤，便有意在自家入户门安装可视门铃以及楼道监控→可从隐私权、侵权责任的承担方式的角度，说明采取加装可视门铃和楼道监控的应对措施，侵犯了孙某的隐私权，翟某需要承担停止侵害、排除妨碍的侵权责任。   第三步：整合论点与论据，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题为是什么类主观题，运用证据知识，阐述该诉讼中当事人的举证责任。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：翟某非常气愤，便有意在自家入户门安装可视门铃以及楼道监控。孙某认为，可视门铃的人体红外感应触发功能会自动启动录音录像并上传云端，使自己和家人时刻暴露在监控之下→可从“谁主张，谁举证”的原则的角度，说明孙某作为原告，应提供翟某侵犯自己隐私的证据。 有效信息②：孙某在楼道养狗，犬吠声不断，且孙某在楼道堆放大量杂物，影响翟某正常生活→可从“谁主张，谁举证”的原则的角度，说明被告翟某应提供孙某影响其正常生活的证据。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 16．(24-25高二下·河南濮阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 2021年10月6日，原告李某驾驶电动自行车经过被告胡某屋前（经常往返的道路）时，被胡某饲养的白色金毛犬追咬，李某受到惊吓致电动车失控驶入路边水沟后摔倒受伤。民警到场后，对李某伤情进行记录，并在其衣物上发现咬痕。后经警方调查，该犬系当地居民胡某经常喂养，其收留饲养案涉金毛犬已有月余。胡某则辩称，李某摔倒受伤与犬之间不存在因果关系，不能排除是其自身未尽谨慎义务而摔伤的可能性。再者自己虽有喂养行为，但这是流浪狗，不应担责。 两人无法协商一致，李某提起诉讼，请求胡某赔偿各项损失共计23187.9元。 【法院审理】 法院依法判决被告承担70％的赔偿责任即16231.53元，由原告自行承担30％的损失。一审判决后，被告胡某提起上诉，二审法院维持原判，判决已生效。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出上述判决的理由。 【答案】①动物饲养人或管理人需对其饲养动物造成的损害承担侵权责任。胡某长期喂养案涉金毛犬月余，形成实际管理与控制关系，胡某作为实际饲养人，未对犬采取拴养、圈养等安全措施，放任其在公共区域活动，存在管理过失，需对其饲养动物造成的损害承担侵权责任。 ②李某被犬追咬导致电动车失控受伤，警方记录显示其衣物有咬痕，证明犬的侵害行为与李某受伤存在直接因果关系。 ③李某骑行在经常往返的道路上，对路况有相当程度的了解，在被涉案犬追咬过程中存在避险、处险措施不当，对事故发生应承担次要责任。 ④法院根据双方过错程度，胡某主要责任、李某次要过失，判决胡某承担70%赔偿责任，符合公平原则。 【分析】背景素材：饲养动物伤人事件 考点考查：认真对待民事权利与义务、权利保障于法有据 能力考查：描述和阐述事物、论证和探究问题的能力 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于原因类主观题，需调用认真对待民事权利与义务、权利保障于法有据的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：对李某伤情进行记录，并在其衣物上发现咬痕。后经警方调查，该犬系当地居民胡某经常喂养，其收留饲养案涉金毛犬已有月余→从侵权责任认定的角度分析胡某的责任：联系行为人主观上存在过错，该行为与损害结果之间存在因果关系，分析胡某作为实际饲养人存在管理过失，需对其饲养动物造成的损害承担侵权责任，犬的侵害行为与李某受伤存在直接因果关系。 关键词②：原告李某驾驶电动自行车经过被告胡某屋前（经常往返的道路）时，被胡某饲养的白色金毛犬追咬→从李某的角度分析其责任：联系具有完全民事行为能力的人，自身有谨慎义务，分析李某骑行在经常往返的道路上，对路况有相当程度的了解，在被涉案犬追咬过程中存在避险、处险措施不当，对事故发生应承担次要责任。 关键词③：法院依法判决被告承担70％的赔偿责任即16231.53元，由原告自行承担30％的损失→从民法原则的角度分析：联系公平原则，分析法院根据双方过错程度作出判决，符合公平原则。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 17．(24-25高二下·河南洛阳等3地·期末)阅读材料，回答问题。 随着中华老字号企业的发展，涉老字号知识产权纠纷案件时有发生。“楼外楼”是杭州一家知名老字号食品企业，于2013年获得国家知识产权局商标局注册许可的商标。2022年初，该企业发现，某网络公司于2021年底在天猫平台开设“西湖楼外楼”旗舰店，在售的14个食品类礼盒商品的外包装、网页均标注“西湖楼外楼”，与“楼外楼”品牌商标近似。 据统计，“西湖楼外楼”完成订单900多笔，获利15.92万元。该食品企业遂向人民法院提起诉讼。法庭经过审理，判定某网络公司承担了相应民事责任。 结合材料，运用民事权利和义务的知识，分析法庭判决结果的依据及某网络公司应承担的民事责任。 【答案】商标注册人享有注册商标专用权，未经权利人许可，他人在同一种商品上使用与注册商标近似的商标的，构成侵权。注册商标有效期为10年。“楼外楼”是杭州知名老字号食品企业的注册商标并在保护期内，依法受法律保护。某网络公司未经权利人许可，在相同商品上使用与 “楼外楼”注册商标相近似的商标，容易导致混淆，属于侵权（或涉嫌侵犯其注册商标专用权），并已获利。按照过错责任原则，应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等侵权责任。 【分析】背景材料：《中华老字号示范创建管理办法》 考点考查：商标权、侵权责任及承担方式 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于案例分析题，解答此类试题首先要明确材料主旨，并确定知识范围，然后调动相应法律知识对案件进行分析，最后依据法律作出判断结果。 第二步，审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：“楼外楼”是杭州一家知名老字号食品企业，于2013年获得国家知识产权局商标局注册许可的商标。2022年初，该企业发现，某网络公司于2021年底在天猫平台开设“西湖楼外楼”旗舰店，在售的14个食品类礼盒商品的外包装、网页均标注“西湖楼外楼”，与“楼外楼”品牌商标近似→可联系商标权、侵权责任及承担方式加以说明。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 试卷第1页，共3页 / 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $ 专题01 民事权利与义务 地 城 考点01 在生活中学民法用民法 一、单选题 1．B 2．D 3．D 4．C 5．B 6．B 7．B 8．A 9．B 二、非选择题 10.【答案】知识产权：①出品方通过法定登记保障作品的原创性，保护了著作权。②出品方为其申请外观设计保护，保护了专利权。③出品方防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保护了商标权。 积极影响：①全方位保护知识产权有利于有效预防自身权益遭受侵害，有利于依法维护自身合法权益，激励创作创新，提升品牌价值，保障自身的正当利益。②企业主动保护自身的知识产权，有利于促进行业高质量和可持续发展，提升国际竞争力和影响力；有利于社会形成以科技创新为核心的全面创新，通过体制机制改革激发创新活力，有利于把我国建设成为创新型国家；有助于维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。 11.【答案】(1)①民事主体享有名誉权，任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉。老谢和老刘使用“光头佬”“老赖”等侮辱性词汇，直接贬损邓某人格尊严，构成名誉权侵权，应当依法承担赔礼道歉、消除影响、恢复名誉的法律责任。 ②法院的判决体现了对公民人格权利的保护，明确了网络言论的法律边界，维护了法律对民事权利的保护与限制的平衡，遵循了公平、公序良俗等民法基本原则。 (2)①加强普法教育，增强公众法治观念。 ②倡导合法途径解决矛盾，而非诉诸网络攻击等侵权手段。 ③落实平台管理责任，从源头减少侵权行为。 12.【答案】①《民法典》规定：“对侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为，英雄烈士的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼。英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。” ②该公司将雷锋姓名用于商业广告并获利，构成对雷锋同志姓名、名誉等人格权利的侵害，损害社会公共利益，应当承担侵权民事责任。 ③人民检察院依法履职，监督法律实施，提起民事公益诉讼，打击了侵犯英烈权益的违法行为，捍卫了宪法法律权威，维护了国家和社会公共利益，传递了缅怀英烈、热爱英烈、敬仰英烈的法治正能量。 地 城 考点02 依法有效保护财产权 一、单选题 1．D 2．A 3．D 4．C 5．A 6．C 7．A 8．D 二、非选择题 【答案】知识产权：①出品方通过法定登记保障作品的原创性，保护了著作权。②出品方为其申请外观设计保护，保护了专利权。③出品方防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保护了商标权。 积极影响：①全方位保护知识产权有利于有效预防自身权益遭受侵害，有利于依法维护自身合法权益，激励创作创新，提升品牌价值，保障自身的正当利益。②企业主动保护自身的知识产权，有利于促进行业高质量和可持续发展，提升国际竞争力和影响力；有利于社会形成以科技创新为核心的全面创新，通过体制机制改革激发创新活力，有利于把我国建设成为创新型国家；有助于维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。 地 城 考点03 订约履约诚信为本 一、单选题 1．B 2．B 3．B 4．D 5．A 6．C 7．C 二、非选择题 8.【答案】(1)不能。合同订立后，当事人协商一致可以变更合同，合同的一方当事人不能单方面变更或者解除合同，否则须承担违约责任。本案中，刘先生与王军作为完全民事行为能力人在平等自愿的基础订立房屋租赁合同，该合同符合法律与行政法规的规定，是有效合同，王军不可以单方解除合同。如果王军单方面解除合同将承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、适用定金罚则等违约责任。 (2)房屋租赁纠纷维权可以先行按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成时可以提请第三方加以协商调解；如果双方当事人在租赁合同中约定了仲裁条款并且仲裁条款有效，可以由仲裁机构仲裁，如果未约定仲裁条款或仲裁条款无效，则可以向人民法院提起诉讼。因此，王军可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等方式来维护自己的权益。 9.【答案】(1)①装饰公司与王某签订的合同，是双方真实意思的表达，未违反法律、行政法规的禁止性规定，是有效合法合同，受法律保护。 ②装饰公司与王某协商一致，可以变更合同，但装饰公司未经王某同意，单方面增加项目，减少赠品，并暂停合同履行，违反了自愿、公平、诚信原则和合同全面履行原则，也侵害了王某的知情权和自主选择权，故装饰公司的行为构成违约，应承担违约责任。 10.【答案】不支持。①甲公司和乙公司在自愿平等的基础上签订了购销合同，双方意思表示真实，内容合法，所以该合同为有效合同。②合同当事人应当按照合同约定履行各自的义务，一方违反合同约定，应当承担违约责任。当事人既约定违约金，又约定定金的，双方可以选择适用违约金或者定金条款。甲公司要求乙公司支付违约金并双倍返还定金这一要求不符合法律规定。③在合同履行过程中遇到当事人约定的免责事由或不可抗力时，根据这些情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任。乙公司在合同履行过程中遇到突发洪水这一不可抗力因素而导致违约，可全部或者部分免除违约责任。 11.【答案】①甲乙双方签订了合同，对双方都有法律约束力。②甲没有按时交货，服装质量没有达到标准，违背全面履行原则和诚信原则，甲在延期送货的途中遭遇洪水，不适用不可抗力。应承担违约责任，给乙造成了经济损失，因此应赔偿损失和支付违约金。既约定定金，又约定违约金的，乙可选择适用违约金或者定金条款。法院判决有利于弘扬诚实守信的社会主义核心价值观，构建有序的市场经济秩序。 12.【答案】(1)会得到支持。依法订立的有效合同对当事人双方都有法律约束力。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。严某交付的商品不符合全新正品手机的合同约定，构成违约，应承担违约责任。“假一赔十”是双方买卖合同的内容，并未违反法律和行政法规规定，胡某要求严某退还货款并进行十倍赔偿会得到法院支持。 地 城 考点04 侵权责任与权利界限 一、单选题 1．D 2．D 3．C 4．D 5．C 6．C 7．B 8．C 9．B 10．C 二、非选择题 11.【答案】①观点正确。著作权人对其作品享有广泛的权利（或著作权依法受到保护）。甲公司未经小李的同意，以小李的作品形象为主体进行轻微改造，侵犯了小李的著作修改权（或著作人身权）。 ②观点片面。乙中学以《永恒的瞬间》为范例供学生鉴赏临摹属于作品的合理使用；但把作品发到学校网站上展示，使作品面向不特定的社会公众传播，不属于合理使用，侵害了著作权人的信息网络传播权。 ③观点错误。小李作为限制民事行为能力人，有权提起诉讼。但需要由其法定代理人代理实施。 12.【答案】(1)①Z公司经营“小头爸爸汤包”店铺，其商标标志与T公司已注册的“大头爸爸汤包”商标高度相似，容易导致消费者混淆，构成对T公司商标权的侵犯。②Z公司模仿T公司的汤包配料，对外宣称自己的产品才是正宗的，误导消费者，违反了《反不正当竞争法》中关于禁止仿冒、混淆行为的规定。③Z公司捏造并散布T公司盗用配方、商品质量有问题等虚假信息，损害T公司的商业信誉和商品声誉，构成商业诋毁。④Z公司的虚假宣传和混淆行为，使消费者难以辨别真伪，侵犯了消费者的知情权和公平交易权。（其他答案，符合题意，可酌情给分） (2)Z公司应立即停止使用与T公司相似的商标、停止虚假宣传和商业诋毁等侵权行为；应赔偿T公司因侵权行为造成的销量下滑、商誉影响等带来的经济损失；通过公开声明等方式，给T公司赔礼道歉，消除其虚假宣传和商业诋毁对T公司造成的不良影响，恢复T公司商誉。（其他答案，符合题意，可酌情给分） 13.【答案】(1)①判决：李利删除发布的侵害小凡肖像权及名誉权的涉案信息,双方互相书面道歉。 ②理由：民法优先保护民事主体的人格尊严。小凡通过私信辱骂李利,损害了李利的人格尊严,构成对李利人格权的侵害,应当向李利道歉。民法典规定,民事主体享有名誉权和肖像权。李利受到侵害后,使用侮辱性言论连续发布多条配有小凡肖像的信息,且该信息被众多网友转载并评论,已造成公众对小凡社会评价的降低,其行为超过了合理限度,侵犯了小凡的名誉权及肖像权,李利应当承担消除影响、赔礼道歉的侵权责任。 (2)①公民享有言论自由权,但必须在法律允许的范围内行使。 ②当个人合法权益遭受侵害时,要通过法律途径理性解决纠纷。 14.【答案】民事主体行使民事权利时不能超过正当的界限。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。李四的院落与张三的院落东西相邻，李四院内安装的光伏设施中的两列光伏板对张三家的采光、日照都造成了一定的影响，且并非生产生活所必需，张三有权要求李四停止侵害、排除妨碍。张三要求李四拆除靠近西侧的两列光伏板，既能减少部分光伏设施对张三家采光、日照的影响，也能让李四继续利用院落场地获取收益，具有合理性，人民法院应予以支持。 15.【答案】(1)孙某的诉讼请求会得到人民法院的支持。法律保护个人隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。孙某在公共楼道养狗并堆放杂物，侵害了翟某的合法权益，翟某可通过合法手段寻求解决。采取加装可视门铃和楼道监控的应对措施，侵犯了孙某的隐私权。因此，翟某需要承担停止侵害、排除妨碍的侵权责任。 (2)该诉讼属于民事诉讼。民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的原则。孙某作为原告，应提供翟某侵犯自己隐私的证据，如提供可视门铃、室内监控和楼道监控的照片、上网搜索的该款或同款可视门铃的功能说明书等。被告翟某应提供孙某影响其正常生活的证据，如孙某在楼道养狗、堆放杂物的照片，狗叫声扰民的视频等。 16.【答案】①动物饲养人或管理人需对其饲养动物造成的损害承担侵权责任。胡某长期喂养案涉金毛犬月余，形成实际管理与控制关系，胡某作为实际饲养人，未对犬采取拴养、圈养等安全措施，放任其在公共区域活动，存在管理过失，需对其饲养动物造成的损害承担侵权责任。 ②李某被犬追咬导致电动车失控受伤，警方记录显示其衣物有咬痕，证明犬的侵害行为与李某受伤存在直接因果关系。 ③李某骑行在经常往返的道路上，对路况有相当程度的了解，在被涉案犬追咬过程中存在避险、处险措施不当，对事故发生应承担次要责任。 ④法院根据双方过错程度，胡某主要责任、李某次要过失，判决胡某承担70%赔偿责任，符合公平原则。 17.【答案】商标注册人享有注册商标专用权，未经权利人许可，他人在同一种商品上使用与注册商标近似的商标的，构成侵权。注册商标有效期为10年。“楼外楼”是杭州知名老字号食品企业的注册商标并在保护期内，依法受法律保护。某网络公司未经权利人许可，在相同商品上使用与 “楼外楼”注册商标相近似的商标，容易导致混淆，属于侵权（或涉嫌侵犯其注册商标专用权），并已获利。按照过错责任原则，应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等侵权责任。 试卷第1页，共3页 / 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $ 专题01 民事权利与义务 4大高频考点概览 考点01 在生活中学民法用民法 考点02 依法有效保护财产权 考点03 订约履约诚信为本 考点04 侵权责任与权利界限 地 城 考点01 在生活中学民法用民法 一、单选题 1．(24-25高二下·河南许昌·期末)杨先生步行至某食品商行时，商行门头牌匾上放置的木盒坠落将杨先生砸伤致其入院治疗，经鉴定构成十级伤残，因赔偿问题诉至法院。该食品商行主张砸伤原告的木盒系物业公司安放，且系因隔壁装修施工的原因造成，但并未提交证据予以证实。在本案中（   ） ①杨先生被砸伤构成十级伤残，人格权受侵犯 ②某食品商行可以无主观过错为由不承担责任 ③民事法律关系的客体是商行隔壁装修的行为 ④原告杨先生可以提出赔偿损失的诉讼请求 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 2．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)2025年6月1日，《人脸识别技术应用安全管理办法》正式施行。新规一经发布便引发了社会对技术边界与隐私保护的广泛关注和讨论。人脸识别作为人工智能应用的重要一环，被广泛应用于安防、商业、公共服务等多个领域。该办法实施旨在厘清人脸识别的适用边界、规范操作流程、强化信息保护机制。对此，以下说法正确的是（   ） ①隐私权是一个人最基础的权利，任何组织和个人不得使用他人信息 ②任何单位或个人均可基于公共利益需求无条件使用人脸识别技术 ③此办法实施厘清了应用边界、强化了隐私保护，兼顾发展与安全 ④处理个人信息应遵循合法、正当等原则，保护自然人的人身与财产权利 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 3．(24-25高二下·河南信阳·期末)孳息是指由原物所生的物或收益，是民事主体通过合法途径而取得的物质利益，包括天然孳息和法定孳息。村民老李在自家承包的林地里种植的百余棵春笋因自然生长而越界，长到了村民小吕的地里。从法律上讲，竹笋在地里生长，利用了土壤提供的水分和营养，是该土地的天然孳息。下列说法正确的是（   ） 《中华人民共和国民法典》第三百二十一条天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。 A．“越界春笋”应归林地所有权人村集体所有 B．竹笋的权属划分是在绿色原则基础上做出的 C．村民老李是春笋的种植者，“越界春笋”应归其所有 D．“越界春笋”长到了村民小吕的地里，应归其所有 4．(24-25高二下·河南开封·期末)民法基本原则是民事主体从事民事活动和司法机关审理民事案件时应当遵循的基本原则，是具有普遍约束力的一般原则。下列行为与民法基本原则对应正确的是（   ） ①运营商利用APP恶意收集用户信息——违背平等原则 ②购买人瞒着中介方直接与出售人交易——违背诚信原则 ③税务局工作人员向残疾人征收个人所得税——违背公平原则 ④租户与房东商定通过教房东书法抵扣租金——符合自愿原则 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 5．(24-25高二下·河南郑州·期末)张某散步时与董某（15岁）驾驶的电动自行车发生碰撞，导致张某胳膊骨折。经交警部门认定，董某负事故主要责任，张某康复后就医疗费用赔偿向法院提起诉讼。下列说法正确的是（   ） ①董某侵害张某的健康权，应承担民事赔偿责任 ②本案诉讼涉及的民事法律关系客体是碰撞行为 ③张某胳膊骨折是其身体权受到董某侵犯的表现 ④董某父母应履行监护职责，依法承担民事责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 6．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)民事法律关系的客体是民事权利和义务所指向的对象。它因具体的民事法律关系而有所不同。以下说法正确的是（   ） A．李某和赵某达成著作使用协议，李某一次性支付赵某20万元获得赵某的某项著作三年的使用权，该民事法律关系的客体是行为 B．王某未经李某同意便翻看其日记并公布于网络，该民事法律关系的客体是人身利益 C．小明去宠物店体验“撸猫”项目时被宠物猫抓伤，宠物店侵害了小明最基本的权利，该民事法律关系的客体是宠物猫 D．张某从银行借款10万元，该民事法律关系的客体是10万元 7．(24-25高二下·河南部分学校·期末)小张和小李在乘坐从广州开往北京方向的高铁时，因座位相邻且年龄相仿，两人交谈甚欢。其间，小张送给小李一袋零食，并请小李在火车到达石家庄时提醒自己下车，后来小李忘记提醒，导致小张误车。对此，下列说法正确的是（    ） ①小李不应承担任何类型的民事责任 ②小张有权要求小李返还一袋零食的费用 ③小李应承担忘记提醒导致小张误车的损失 ④两人之间的提醒约定不属于民法调整范围 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)《中华人民共和国民法典》第二条规定：“民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。”下列事例属于民法调整的是（   ） ①李某以家庭贫困为由拒绝赡养老人 ②教育局通过竞标方式，向某商店采购一批办公电脑 ③检察院针对李某涉嫌诈骗案对其提起公诉 ④民警在执法过程中由于执法不当造成李某受伤 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 9．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)王某未经同学郭某同意将其照片制作成表情包（配有郭某的家庭住址和联系方式）并在网上传播。郭某发现时，已经有多名网民对该表情包发表了评论。郭某要求王某删除表情包并道歉，被王某拒绝。对此，下列说法正确的是（    ） ①王某公开郭某联系方式的行为侵犯了郭某的隐私权 ②王某公开郭某的个人信息，侵犯了郭某的名誉权 ③网民对该表情包发表评论，侵犯了郭某的人身权利 ④王某将郭某的照片制作成表情包并传播，侵犯了郭某的肖像权 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 二、材料题 10．(24-25高二下·河南开封·期末)阅读材料，完成下列要求。 今年5月是第五个“民法典宣传月”。为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，开封市政府办公室于5月27日组织开展普法宣传活动，走进社区和商户为居民提供法律咨询。活动中，有居民提出以下问题:我是一名穿搭博主，某网络服装店铺未经我同意，擅自下载并使用了我的穿搭照片进行产品宣传。这是否侵犯了我的权益? 假如你是活动现场的接待人员，结合材料，运用《法律与生活》的知识，请对该居民的问题进行解答并说明理由。 11．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)阅读材料，完成下列要求。 2024年，邓某因房屋装修与施工方老莫、老谢、老刘产生纠纷。调解未果后，老谢和老刘使用短视频账号发布现场调解录像，并配文“光头佬”“三年不给钱，邓某是老赖”等字样。该视频播放量达1613.7万次，对邓某的生活造成了严重困扰，导致邓某社会评价降低。邓某遂起诉要求赔礼道歉及精神损害赔偿。法院审理后判决老谢、老刘在短视频平台公开道歉并赔偿精神损失5000元。 (1)结合材料并运用“民事权利与义务”的知识，说明法官作出上述判决的理由。 (2)结合材料并运用《法律与生活》知识，请为有效规避此类侵权行为提出三条合理化建议。 12．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)阅读材料，完成问题。 2025年是毛泽东同志为雷锋同志题词62周年。 某网络科技有限公司将其付费会员称为“雷锋会员”，将其提供服务的平台称为“雷锋社群”，将其注册运营的微信公众号称为“雷锋哥”，在微信公众号上发布有“雷锋会员”“雷锋社群”等文字的宣传海报和文章，并在公司住所地悬挂“雷锋社群”文字标识。该公司以“雷锋社群”名义多次举办“创业广交会”“电商供应链大会”“全球云选品对接会”等商业活动，并以“雷锋社群会费”等名目收取客户费用累计308464元。XX市XX区人民检察院对该公司侵犯英雄烈士权益提起民事公益诉讼，要求被告立即停止在经营项目中以雷锋的名义进行宣传，并在省内省级媒体就使用雷锋姓名赔礼道歉。法院作出判决，支持检察院诉讼请求。 运用法律与生活知识，分析材料中人民检察院为何要对该公司提起民事公益诉讼。 地 城 考点02 依法有效保护财产权 一、单选题 1．(24-25高二下·河南许昌·期末)2024年3月，李某和陈某合伙创办了A网络游戏开发公司，李某负责提供资金和研发所需的设备，陈某负责游戏开发。2024年5月，该公司推出一款游戏，但市场反映平平。2025年2月，陈某从A公司退出，并加入B公司。不久，B公司推出一款游戏，市场反映强烈。李某发现该款游戏和陈某在A公司开发的那款游戏高度相似，李某遂向B公司发起诉讼，法院判决B公司构成侵权。对此，以下说法正确的是中（   ） ①他人未经著作权人许可使用其作品，就构成侵权 ②游戏的著作权归A公司所有，B公司未经授权，构成侵权 ③B公司这种行为是典型的“搭便车”，属于不正当竞争 ④依据“谁主张谁举证”原则，A公司需要对B公司侵权事实进行举证 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 2．(24-25高二下·河南信阳·期末)H公司2025年因某国外企业未经授权使用其5G通信技术专利提起诉讼，法院判决该企业停止侵权行为并赔偿经济损失。H公司表示将部分赔偿金投入新技术研发，同时开放部分专利授权以促进全球通信技术合作。此案例体现了（   ） ①法律保护专利权以激励科技创新 ②尊重知识产权有助于维护公平竞争的市场秩序 ③侵权企业需承担行政处罚而非民事责任 ④技术共享应允许免费使用他人专利成果 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 3．(24-25高二下·河南开封·期末)徐某将自己的汽车借给陈某，但陈某一直未归还。期间，陈某私下以借款的名义将该车抵押给了戴某。徐某得知后多次向陈某索要汽车未果，遂将陈某诉诸法院。本案中，下列说法正确的是（   ） A．陈某因占有汽车而取得该车的所有权 B．戴某对该车享有因抵押而产生的用益物权 C．徐某可以向法院申请辩护人为其辩护 D．徐某合法权益被侵害有权要求陈某返还汽车 4．(24-25高二下·河南南阳·期末)甲将一台笔记本电脑借给朋友乙使用，乙未经甲同意，将该电脑以市场价卖给了不知情的丙，丙支付了合理价款并于一周后完成了电脑的交付。甲得知后要求丙返还电脑。对此，下列说法正确的是（   ） ①丙支付合理价款后就获得了该电脑的所有权 ②丙符合善意取得的条件，甲无权要求丙返还 ③乙侵犯了甲的所有权，甲应当向乙主张赔偿 ④此案最终甲经济损失最大，乙是最大受益者 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 5．(24-25高二下·河南部分学校·期末)村民祁某想进城创业，他先在城里买了一套商品房，后经村集体同意将农村的三间自建房卖给了同村的小海，并把自己承包的5亩耕地的承包经营权转让给了小海(另立户口后暂无宅基地)。一年后，为获得更多的创业资金，祁某又以自家的商品房做抵押从银行贷款50万元。对此，下列说法正确的是（     ） ①小海可同时获得祁某农村自建房的所有权及其宅基地使用权 ②小海获得的5亩耕地的承包经营权属于他物权中的用益物权 ③祁某将商品房抵押给银行后，银行暂时拥有该房屋的所有权 ④若祁某无法按时偿还借款，银行可以直接将商品房转卖他人 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 6．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)小甲花费5000元购买了一台电脑。后来，小甲因经济困难，遂将该电脑卖给小乙，但未完成交付。之后小甲又将该电脑卖给不知情的第三人小丙，并完成了交付。小乙发现此事后，要求小丙返还该电脑，小丙不还。下列说法正确的是（   ） A．小甲无权处分电脑，不能将该电脑卖给小丙 B．小乙和小丙都享有该电脑的所有权 C．小乙的所有权未成立，不能对抗善意第三人小丙，小丙取得该电脑的所有权 D．小乙虽未完成交付，但仍对该电脑享有所有权，小丙应返还该电脑 7．(24-25高二下·河南郑州·期末)2025年中央一号文件提出，在稳定承包关系的基础上，释放土地资源潜力，让改革红利惠及农民。某村实践如下： ●村民老王将自家宅基地上旧房屋改造成民宿进行经营； ●村集体将30亩集体林地承包给某公司，收取承包费； ●村民小李用承包的5亩鱼塘经营权作为抵押向银行贷款。 下列表述正确的是（   ） ①老王有权长期占有和使用自家宅基地 ②集体林地的承包经营权属于用益物权 ③若小李不还款，银行可直接获得鱼塘经营权 ④村集体收取的承包费是土地所有权转让所得 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)张某和李某是大学同学。毕业后，张某为创业向李某借款20万元并以自己的名牌爱车作质押。在质押期间，李某在张某不知情的情况下，将该车以300元每天的价格出租给钱某，在车辆出租期间，钱某由于个人原因，导致车辆严重损坏。对此，下列认识正确的是（   ） ①张某既是债务人，又是债权人 ②李某对涉事车辆享有质权 ③李某享有该车的用益物权 ④李某无权将该车租给钱某 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 二、材料题 9．(24-25高二下·河南部分学校·期末)阅读材料，完成下列要求。 “LABUBU”是由泡泡玛特推出的、艺术家龙家升创作的北欧森林精灵形象，以其丑萌邪魅的外表设计、精准触及年轻人对情绪价值的需求且有全球化运营策略及强大的产业创新网络支撑，成为21世纪20年代极具代表性的中国潮玩IP，为泡泡玛特带来巨额营收，拉动海外收入暴涨。全方位保护以及商业化与保护并重，是实现IP价值最大化的关键。 出品方积极采取相应行动以保护自身的合法权益。从独特的锯齿尖牙到不对称圆眼等面部特征，从整体造型到色彩搭配，龙家升授权泡泡玛特公司对其作品及相关衍生作品进行了法定登记，让作品的原创性得到了法律的坚实保障；就其立体造型、包装设计等申请了外观保护，全方位维护了品牌的纯洁性和唯一性；为给周边产品的开发保驾护航，出品方为“LABUBU”申请了涵盖玩具、文具、服装等多个类别的标识保护，让周边产品在市场上独具特色，有效防止他人在不同行业使用与该品牌相关的标识，保障了自己的商业利益。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，指明“LABUBU”出品方的举措所保护的知识产权并分析上述举措产生的积极影响。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 地 城 考点03 订约履约诚信为本 一、单选题 1．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)欧某在某网购平台看中一款全真皮沙发，商品详情显示该沙发的皮革材质为头层牛皮，并附标注“最终材质以实物为准”。欧某又向该店客服询问沙发每个面是否都是头层牛皮，客服回答“是”。欧某遂下单并支付货款。欧某收货后取样送检，某检测公司检测结果显示沙发接触面非头层牛皮。关于本案，下列分析正确的是（   ） ①买卖沙发过程中，产生的民事法律关系客体是交付行为 ②网购平台上的商品详情属于要约，卖家确认发货构成承诺 ③“最终材质以实物为准”属于格式条款，自动成为合同内容 ④检测公司出具的检测结果属于书证，经法庭质证后可作为定案依据 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 2．(24-25高二下·河南驻马店部分高中联考·期末)热衷美食的小李路过一家西餐厅时，看到“全市最佳，消费满200减100”的广告，便进店就餐。在服务员的热情介绍下，小李点了一份牛排。服务员以牛排是进口高品质为由，告知小李该牛排不参与满减活动，最终小李按原价支付了牛排费用。下列说法正确的是：（   ） ①该西餐厅的宣传广告属于要约 ②该西餐厅的行为构成虚假宣传 ③该西餐厅将牛排出售给小李的行为构成欺诈 ④服务员的热情介绍行为侵害了小李的自主选择权 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 3．(24-25高二下·河南信阳·期末)小张收到某家电城的传单，被上面的一款手机所吸引。传单上有这款手机的图片，并配有文字：“××手机，劲爆价3999元/部，促销期内，保证现货供应。”小张在传单上注明的促销时间内来到该家电城购买该款手机，然而，他在结账时被告知，用于促销的手机已卖完，现已恢复原价4999元。下列认识正确的是（   ） ①该传单已构成有效要约，具有法律效力     ②该传单属于要约邀请，不具有法律效力 ③家电城如不履约，应向小张支付违约金     ④小张有权要求按促销价购买该款手机 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 4．(24-25高二下·河南南阳·期末)某开发商在销售商品房的宣传资料上明确说明“买一层送一层”、“楼下不贵楼上免费”。购房者史某签订合同后，发现该开发商宣传中“赠送”的面积未被纳入产权登记，并且在合同中只添加对开发商有利的免责条款（如“宣传仅为要约邀请，最终以政府审核为准”）试图规避责任。双方因此发生争议，史某要求解除购房合同并拒绝支付应付购房款，开发商将史某诉至人民法院。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条：商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，构成要约该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。 对此，下列说法正确的是（   ） ①开发商违反自愿和全面履行合同原则，应承担赔偿责任 ②该开发商的销售宣传资料为要约邀请，不具有合同效力 ③开发商的行为构成违约，史某有权要求解除该购房合同 ④开发商在合同中的免责条款因故意规避己方责任而无效 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 5．(24-25高二下·河南焦作·期末)57岁的王某根据某儿童游乐园项目价格表花150元为孙子买了几个游玩项目。王某在照看孙子玩耍过程中，自己从二层下至一层时选择从儿童专用滑梯滑下，导致腰部受伤。王某出院后向该儿童游乐园索赔未果，遂诉至当地人民法院。该案例中（   ） ①项目价格表是某儿童游乐园向顾客发出的要约 ②王某购买游玩项目的合同效力处于不确定状态 ③如游乐园已尽到安全提示、保障义务等，则无需承担责任 ④王某系完全民事行为能力人，应对自身行为承担全部责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 6．(24-25高二下·河南新乡·期末)下图是某微商与某顾客对话的截图。下列对该内容分析正确的是（   ） I.新鲜秋月梨，xx直发，包邮，货到付款。净重4.5斤的，大果18元、中果16元、小果15元。 II.多买能优惠吗? III.能。净重8.5斤的，大果27元、中果26元、小果25元。 IV.我买净重8.5斤的，大果27元。 V.好的。 ①此次交易采用的合同形式是口头合同 ②对话Ⅰ、Ⅲ是要约，对话Ⅱ是要约邀请 ③对话Ⅳ是承诺，对话Ⅴ表示合同已订立 ④若此次交易发生纠纷，此截图应为书证 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 7．(24-25高二下·河南濮阳·期末)2018年11月29日，陈某与某房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定商品房于2019年10月1日前交付，但涉案商品房于2021年1月30日才具备约定交付条件。因某房地产公司未能依约如期交付商品房，陈某起诉要求某房地产公司支付逾期交房违约金。某房地产公司辩称，受新冠疫情影响，2020年2—4月期间各地建筑工人无法按时返工，属不可抗力。对此，下列说法正确的是（   ） ①受新冠疫情影响可减轻某房地产公司违约责任 ②某房地产公司不能以疫情为不可抗力主张免责 ③如果某房地产公司提前通知陈某则无需支付违约金 ④疫情发生前房地产公司未依约如期交付已构成违约 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 二、材料题 8．(24-25高二下·河南信阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 2024年10月18日，大学生王军为了准备考研与刘先生签订房屋租赁合同，约定王军向刘先生承租某房屋，租期一年，并约定租金和保证金标准及支付方式、违约责任等。合同签订后，王军向刘先生支付押金3500元及第一季租金7200元，刘先生收钱后将房屋交付王军使用。半个月后，王军获悉可申请学校的集体宿舍，既方便备考价格又合算，王军遂通过微信与刘先生沟通，希望解除合同，并同意承担当月租金及相当于一个月租金的违约金。刘先生则表示这样做自己损失过大，不同意解除合同。后王军于11月9日搬离租住的房屋，并将房屋钥匙通过快递寄还刘先生，但被拒收退回。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，说明王军是否可以单方解除合同及承担什么责任? (2)王军可以通过哪些方式来维护自己的权益? 9．(24-25高二下·河南焦作·期末)阅读材料，完成下列要求。 王某与某装饰公司签订了两份《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由该装饰公司为王某所有的两套住宅进行装饰装修，两份装修合同中约定了装修的具体金额、设计方案确定后全程无增项等内容，同时还附加有装修范围的预算表，装饰公司负责定制主材和辅料，并赠送王某家具家电产品，合同中明确了所赠送的家具家电品牌及规格。王某按照合同约定支付了装修价款，在装修过程中装饰公司告知王某由于增项，造价已超出合同约定的装修价款，不能按照合同约定赠送品牌家具家电，并要求王某补齐增项差价，王某未同意，装饰公司暂停装修，王某遂诉至法院。王某与某装饰公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》有如下条款： 逾期未完工：如果装饰公司超过约定期限未能完成工程，应按逾期天数支付违约金；若逾期若干天仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。 (1)结合材料，运用《法律与生活》的知识，评析装饰公司的行为。 10．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)阅读材料，回答问题。 2025年5月6日，甲公司向乙公司发送电子邮件：“愿以每台3500元价格购买贵公司电脑50台。”乙公司回复：“可以，但必须先支付5万元定金。”甲公司表示同意并当天支付了5万元定金。甲公司与乙公司签订合同，合同约定一方违反合同需承担违约金3万元，50台电脑的交货日期为2025年5月16日。 合同签订后，乙公司开始积极组织生产，并于2025年5月12日委托运输公司运往甲公司所在地，但在运输过程中突发洪水，导致电脑无法按时交货。乙公司及时通知了甲公司，说明了无法按时交货的原因。甲公司认为乙公司应按合同约定承担违约责任，遂要求乙公司支付违约金3万元并双倍返还定金10万元。乙公司认为甲公司的要求不合理，双方由此产生纠纷，协商无果后诉至人民法院。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析人民法院是否会支持甲公司的诉求，并说明理由。 11．(24-25高二下·河南开封·期末)阅读材料，完成下列要求 甲经营一家服装加工制作公司，服装销售商乙与甲签订了5万元的服装买卖合同，合同约定甲于2023年1月5日前交货，乙支付了定金5000元，并约定了违约金1万元。甲由于原材料紧张，服装不能按时交货，在1月15日送货的过程中，遭遇洪水，致使乙在1月18日才收到服装，经过检查，乙发现服装质量没有达到合同上要求的标准，乙因此损失2万元。乙要求甲赔偿损失，双倍退还定金1万元，并支付违约金1万元。甲辩称送货途中遭遇洪水属于不可抗力，可以免除违约责任。乙诉至法院。法院经过审理，最终判决甲支付违约金1万元，并赔偿乙经济损失1万元。 结合材料，运用“订约履约诚信为本”的知识，说明法院判决的合理性。 12．(24-25高二下·河南信阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 2023年11月25日，胡某在某网络购物平台上严某经营的店铺中花费780元购买了一台某品牌全新手机，该品牌手机出售详情中备注：7天无理由退货、全场包邮、假一赔十。次日，严某通过快递向胡某发货。胡某收到手机后发现该手机的SN码不符，并在该品牌官方网站查询到该手机保修期至2022年6月21日，遂将手机送往该品牌官方授权的客户服务中心进行检测，检测结果显示：私拆、屏幕非原装。于是胡某诉至人民法院，要求严某退还手机货款780元并支付十倍赔偿金7800元。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识分析胡某的诉求是否会得到法院的支持。 地 城 考点04 侵权责任与权利界限 一、单选题 1．(24-25高二下·河南南阳六校·期末)王某在经过陈某家门口时，被陈某家的狗咬到了大腿，王某被家人送往医院进行治疗，双方就赔偿事宜产生了纠纷，王某向人民法院提起了诉讼。以下对该案件分析正确的是（   ） ①王某受伤与陈某饲养的狗有因果关系，陈某应承担无过错侵权责任 ②陈某如果不能证明自己尽到了管理责任，则应承担过错推定侵权责任 ③王某为维护自身的合法权益，可以委托辩护人为其进行辩护 ④一审判决后，一方不服判决的，可以在收到判决书之日起15日内提出上诉 A．①③ B．②③ C．②④ D．①④ 2．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)S市某建筑公司在承包某钢铁公司产能置换项目施工过程中，擅自将拆除项目中产生的约1.3万吨含重金属建筑垃圾交由无资质的李某处置。李某违规将其倾倒于H县县道沿途三个地块的园地，占地面积共约17.2亩，造成生态破坏和土壤污染等危害后果。下列对此案认识正确的是（   ） ①公安机关可以对李某等犯罪嫌疑人提起公诉 ②符合举证责任倒置，应由李某等人负责全部举证 ③对危害后果，李某等人应承担无过错侵权责任 ④李某等人的行为违反了民法典确立的绿色原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 3．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)陈某在某平台发布了9段自己拍摄的身着古装的独创短视频。易某公司开发小程序“某颜”，使用AI技术为用户提供换脸服务。“某颜”上有9段短视频与陈某发布的短视频仅在人物面部特征上存在细微差别，其他如服装、背景等基本一致。“某颜”用户可购买会员将视频中的人脸换成用户自己的人脸并进行保存。陈某发现后提起诉讼。在本案中（   ） ①陈某的9段短视频公布50年之后就可以免费使用 ②易某公司行为既非独创性改编，亦不构成合理使用 ③陈某拍摄的视频属于受著作权法保护的视听作品 ④陈某可将“某颜”的9段短视频保存作为物证上诉 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 4．(24-25高二下·河南许昌·期末)张某因其厨房天花板处漏水，到楼上高某302号房屋查看后，发现对方将原有厨房和卫生间区域调换，擅自改变房屋的使用功能，诉至法院。依据《中华人民共和国民法典》《住宅设计规范》，法院作出民事判决：高某于本判决生效之日起六十日内将302号房屋的卫生间、厨房的结构恢复原状。下列说法正确的是中（   ） ①高某侵害了张某的财产权，应当消除影响 ②双方须按照互惠互利的原则处理相邻关系 ③邻里之间引发的纠纷可采用诉讼方式处理 ④法院的判决体现了守法和公序良俗的原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 5．(24-25高二下·河南信阳·期末)宋某和刘某分别是某小区5栋1单元701户和801户的业主。一天，宋某发现其厨房的顶部有渗水，导致墙壁破裂、橱柜发霉。于是宋某委托当地房屋质量监测机构进行检测，发现是刘某家的厨房漏水所致。宋某与刘某多次协商未果，遂诉至法院，要求刘某修复漏水且赔偿15000元。对此，下列说法正确的是（   ） A．房屋质量监测机构的检测报告可作为物证送至法庭 B．法院可主持诉讼外调解，有利于双方当事人高效解决纠纷 C．相邻权利人应当公平合理的处理好不动产权的限制或延伸关系 D．该案适用举证责任倒置，刘某需证明其行为与漏水无因果关系 6．(24-25高二下·河南南阳·期末)赵某一家5口在某酒店就餐。服务员张某在上菜过程中，未提示大家注意，将沸汤溅到赵某的脸上，赵某本能地躲避，致使椅子滑倒摔倒在地，右腿骨折，赵某要求酒店承担责任。本案中（   ） ①民事法律关系的客体是张某上菜中操作的不当行为 ②酒店因未尽到安全提示义务而承担相应的侵权责任 ③赵某可要求酒店承担医药费和赔礼道歉等民事责任 ④若赵某向法院提起诉讼，需酒店承担全部举证责任 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 7．(24-25高二下·河南开封·期末)2025年1月，赵某为博取关注，在天津某影院盗录《哪吒之魔童闹海》并在社交平台传播，导致盗版影片快速扩散。3月4日，央视《今日说法》报道后，此事引发热议。对此，下列说法正确的是（   ） ①赵某侵犯了该电影著作权人的信息网络传播权 ②该电影著作权人可以将其保护作品完整权转让他人行使 ③央视报道此事引用了影片部分镜头，是作品的合理使用 ④电影中的角色形象发表后50年，任何人均可免费修改 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 8．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)电视剧《繁花》使用了《新鸳鸯蝴蝶梦》的词曲，但由郑恺演唱。据黄安透露，这首歌的词曲版权属于自己，录音著作权（是指录音制作者对其录制的录音制品依法享有的一种独占性权利）属于上华唱片，“《繁花》使用我的歌，找郑恺演唱，那么剧组只要向我的版权代理公司取得词曲使用权就行了”。黄安随后表示，《繁花》制作方确实给付了词曲版权费用。由此可知（   ） ①《繁花》如果使用黄安演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》是法定许可，无需支付报酬 ②《繁花》如果使用黄安演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》会侵犯上华唱片的录音著作权 ③《繁花》使用郑恺演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》不构成侵权 ④《繁花》使用郑恺演唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》是合理使用 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 9．(24-25高二下·河南信阳等2地·期末)消费者丙购买了某电器公司生产的电热水壶。第二天电热水壶在正常使用过程中突然爆炸，导致丙受伤。经权威机构检测，爆炸是因为该电热水壶存在产品缺陷。对此，下列说法正确的是（   ） A．若电器公司能证明自己无过错，就无须承担责任 B．电器公司应承担无过错侵权责任，赔偿丙的损失 C．本案所涉民事法律关系的客体是该电热水壶 D．丙未规范使用该电热水壶，也需承担部分责任 10．(24-25高二下·河南信阳商城县·期末)近日，知名网红李子柒发布了一条以中国非物质文化遗产“漆器”为主题的视频，回到大众视野，回归的24小时内，李子柒的3条视频播放量达1.8亿。从美食到乡村、从非物质文化遗产到更广泛的传统文化，人们在她的作品中感受到一种传统而真挚的乡村美学。下列行为中可能构成侵权的是（   ） ①某教师未经许可在课堂教学中完整播放李子柒的原创视频 ②某账号经授权后将李子柒视频署上自己的账号名进行发表 ③某公司未经授权自制与“李子柒”相关的周边产品用于销售 ④某官网为报道相关新闻时未经授权引用李子柒已发表的作品 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 二、材料题 11．(24-25高二下·河南许昌·期末)阅读材料，完成下列要求。 培养青少年知识产权意识，有助于推动建设创新型国家。 中学生小李（15岁）的美术作品《永恒的瞬间》曾获国家级大奖。她偶然发现，甲公司以其作品形象为主体加以轻微改造注册了商标，还发现乙中学不仅以其作品为范例供学生鉴赏临摹，还把《永恒的瞬间》发到学校网站上展示。她准备依法维护自己的合法权益。 对此有以下几种观点： ①甲公司尽管对小李的作品作了改造，仍然构成侵权。 ②乙中学的行为构成侵权。 ③小李无权提起诉讼。 结合材料，运用《法律与生活》知识，对以上三个观点分别进行评析。 12．(24-25高二下·河南商丘九师联盟·期末)阅读材料，完成下列要求。 T公司开了多年的“大头爸爸汤包”店，因其口味鲜美而深受大众喜爱，已经在12个城市开设了30余家分店。2024年3月，T公司注册了“大头爸爸汤包”的商标。2024年12月，T公司发现Z公司经营多家“小头爸爸汤包”店铺，其店铺的商标标志、汤包的配料均模仿T公司门下店铺及其产品。Z公司对外宣称本公司产品才是正宗的，令消费者真假难辨。2025年3月，Z公司为了抢占市场，捏造并散播T公司盗用Z公司配方、所售商品有质量问题等不实言论，导致公众对T公司失去信赖，其产品销量大幅下滑。T公司遂起诉至人民法院。 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答下列问题： (1)分析Z公司行为的违法之处。 (2)如果你是法官，你会判决Z公司承担哪些侵权责任。 13．(24-25高二下·河南部分学校·期末)阅读材料，完成下列要求。 李利(化名)是某平台上法律类博主，“粉丝”数量近50万名。某平台用户小凡(化名)因与李利观点不同，便通过该平台私信向李利发送侮辱性言论。李利为泄愤，在某平台上使用侮辱性言论连续发布多条信息(配有小凡的个人照片、小凡私信辱骂他的言论截图及小凡个人账号的信息截图)予以反击，引发众多网友关注、评论、转发。后小凡多次通过某平台发送私信向李利表达歉意，但李利均未接受，并将小凡诉至人民法院，请求判令小凡在某平台和其就读的大学官网发布道歉信。小凡见状向人民法院提起反诉，请求判令李利删除涉案侵权内容，并在某平台发布道歉信。 (1)如果你是本案的主审法官，你会如何判决此案?运用《法律与生活》的知识说明这样判决的理由。 (2)结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析该案例带给我们的警示。 14．(24-25高二下·河南新乡·期末)阅读材料，完成下列要求。 张三和李四是某村的村民，张三的院落位于李四的院落的西侧。2024年2月，李四与某公司签订《场地租赁协议》，协议约定租赁场地为李四家的房子，租赁期限为自光伏电站完成并网之日起20年。该光伏设施建在李四家院内，光伏设施距离地面最低处为2.8米，距离地面最高处为7.4米，其中两列光伏板紧邻张三的院落，对张三家的采光、日照都造成了一定的影响。张三多次与李四协商拆掉这两列光伏板，李四均不同意。无奈之下，张三诉至人民法院，要求李四立即拆除其安装的光伏设施中挨着张三院落的两列光伏板。后人民法院支持了张三的诉求。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，对人民法院支持张三的诉求作出说明。 15．(24-25高二下·河南郑州·期末)阅读材料，完成下列要求。 【谦让包容：邻里和谐相处之道】 孙某与翟某是对门邻居。孙某在楼道养狗，犬吠声不断，且孙某在楼道堆放大量杂物，影响翟某正常生活。翟某多次找孙某沟通，没有效果，翟某非常气愤，便有意在自家入户门安装可视门铃以及楼道监控。孙某认为，可视门铃的人体红外感应触发功能会自动启动录音录像并上传云端，使自己和家人时刻暴露在监控之下。后孙某将翟某诉至人民法院，要求翟某拆除可视门铃以及楼道监控。翟某辩称是孙某先在公共楼道养狗并堆放杂物才导致她安装可视门铃以及楼道监控的，自己并没有过错。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，判断孙某的诉讼请求是否会获得人民法院的支持，并说明理由。 (2)结合材料，运用《法律与生活》知识，阐述该诉讼中当事人的举证责任。 16．(24-25高二下·河南濮阳·期末)阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 2021年10月6日，原告李某驾驶电动自行车经过被告胡某屋前（经常往返的道路）时，被胡某饲养的白色金毛犬追咬，李某受到惊吓致电动车失控驶入路边水沟后摔倒受伤。民警到场后，对李某伤情进行记录，并在其衣物上发现咬痕。后经警方调查，该犬系当地居民胡某经常喂养，其收留饲养案涉金毛犬已有月余。胡某则辩称，李某摔倒受伤与犬之间不存在因果关系，不能排除是其自身未尽谨慎义务而摔伤的可能性。再者自己虽有喂养行为，但这是流浪狗，不应担责。 两人无法协商一致，李某提起诉讼，请求胡某赔偿各项损失共计23187.9元。 【法院审理】 法院依法判决被告承担70％的赔偿责任即16231.53元，由原告自行承担30％的损失。一审判决后，被告胡某提起上诉，二审法院维持原判，判决已生效。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出上述判决的理由。 17．(24-25高二下·河南洛阳等3地·期末)阅读材料，回答问题。 随着中华老字号企业的发展，涉老字号知识产权纠纷案件时有发生。“楼外楼”是杭州一家知名老字号食品企业，于2013年获得国家知识产权局商标局注册许可的商标。2022年初，该企业发现，某网络公司于2021年底在天猫平台开设“西湖楼外楼”旗舰店，在售的14个食品类礼盒商品的外包装、网页均标注“西湖楼外楼”，与“楼外楼”品牌商标近似。 据统计，“西湖楼外楼”完成订单900多笔，获利15.92万元。该食品企业遂向人民法院提起诉讼。法庭经过审理，判定某网络公司承担了相应民事责任。 结合材料，运用民事权利和义务的知识，分析法庭判决结果的依据及某网络公司应承担的民事责任。 试卷第1页，共3页 / 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $