第四单元 社会争议解决 单元测试-2025-2026学年高中政治统编版选择性必修二法律与生活

第四单元 社会争议解决 单元练习 一、单选题 1．2026年2月，某母婴用品店购置了甲公司生产的商用空调，因产品存在设计缺陷引发火灾，造成店铺财产损失。双方就赔偿协商无果，该母婴店未签订仲裁协议，直接向人民法院提起侵权损害赔偿诉讼。关于本案，下列判断正确的是（   ） ①该母婴店向法院起诉后，不得再就同一财产损害纠纷申请仲裁 ②甲公司若能举证证明自身无过错，即可免除产品侵权赔偿责任 ③甲公司的缺陷产品侵害了相对方的财产权益，应承担侵权责任 ④消防救援机构出具的火灾事故认定书，属于法定证据中的现场笔录 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 2．2026年，浙江知名餐饮企业甲公司取得“塔斯汀”注册商标专用权。乙公司开设“塔诗汀”餐饮门店，在门店装修、品牌标识上模仿甲公司，并将该近似标识用于经营活动，导致消费者混淆误认。甲公司以侵害商标权及不正当竞争为由，起诉乙公司。据此，下列说法正确的是（   ） ①本案民事法律关系的客体是商业标记 ②甲公司可委托辩护人协助其开展民事诉讼活动 ③乙公司违背公平与诚信原则，属于典型“搭便车”行为 ④乙公司构成商标侵权，应承担停止侵害、采取补救措施责任 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 3．赵某在某电商平台订购一批家具并支付了货款。因部分货物未按时送达，经多次催告无果，赵某在该电商平台申请“仅退款”，家具厂拒绝退款。后赵某在该电商平台申请仲裁，平台处理后将全额退还赵某。因赵某未将已收货物退回，家具厂遂向法院起诉，要求赵某返还货款。下列说法正确的是（   ） ①因电商平台处理不具强制执行力，赵某应返还全部货款 ②本案当事人行使权利、履行义务时，都应遵循诚信原则 ③家具厂需对自己的主张举证，赵某对抗辩事实也应举证 ④双方应继续履行合同，家具厂补发货物、赵某返还货款 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 4．常某入职某网络公司，公司员工手册规定“工作日18:00至21:00为晚餐休息时间，21:00之后起算加班时间”。常某实际加班126小时，公司以该规定为由拒付21:00之前的加班费差额。常某申请仲裁后，公司不服仲裁裁决，诉至人民法院，法院认定3小时用餐休息远超合理范围，判决公司支付加班费差额。对此评析正确的是（    ） ①加班时间的规定公示并告知常某后，即作为权利义务的依据 ②选择晚餐休息时间是劳动者的自由，公司无权对此作出规定 ③判决为企业的用工管理权划定边界，充分体现情理法的统一 ④劳动争议原则上实行仲裁前置程序，常某不能直接提起诉讼 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 5．在粤港澳大湾区“一国两制三法域”背景下，某涉港商事案件依托相关《批复》实现“港资港仲裁”全流程落地，完成从仲裁协议效力认定到裁决认可与执行的完整闭环，为大湾区跨境商事争议解决提供了重要实践范例，推动构建共商共建共享的多元化纠纷解决机制。据此，下列关于仲裁的说法正确的是（   ） ①依法作出的商事仲裁裁决具有强制执行力，一方不履行，另一方可申请法院强制执行 ②商事仲裁一裁终局，但若符合法定事由可以向管辖法院申请撤销裁决 ③商事仲裁与劳动争议仲裁适用范围相同，均必须以双方事先达成仲裁协议为前提 ④仲裁机构属于行政机关，作出的裁决与行政决定具有同等法律效力 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 6．小成与小丽婚后共同出资设立有限责任公司，小成任法定代表人，小丽为股东。婚姻关系存续期间，小成以个人名义向小江借款138万元用于公司生产经营，后小成与小丽离婚。小江因小成到期未还，诉请小丽承担共同还款责任，法院查明小丽与公司存在频繁资金往来，且曾用个人账户向小江还款。下列说法正确的是（   ） ①若小成与小丽约定由小成独自承担还款责任，则小江仍有权要求小丽偿还该笔债务 ②债权人主张经营性债务为夫妻共同债务，无需举证证明债务用于共同生产经营等情形 ③小江作为债权人，有权就该公司的经营设备优先受偿，但无权直接占有该设备 ④若该公司对外负债，该债务原则上不构成小成与小丽的夫妻共同债务 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 7．2021年1月，卢某在某小区购置商品房时，一并与开发商认购一个预售地下车位。合同仅约定车位质量符合工程质量规范、标准等要求，未明确具体尺寸标准。2024年8月交房后，卢某发现车辆虽能顺利停入该垂直式车位，但车位左右后三面均靠实体墙，驾驶员及多数乘客因空间狭窄无法正常开门。多次与开发商协商解除车位合同无果后，卢某将开发商诉至法院。基于以上事实，可知（   ） ①因合同未明确约定车位尺寸，该车位认购合同属于无效合同 ②卢某若对一审判决不服，可在收到判决书15日内提起再审 ③本案属于不动产纠纷，应由车位所在地的基层人民法院管辖 ④开发商交付的车位无法满足正常使用需求，构成根本违约 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 8．韩某参加秦岭“清山活动”志愿服务时，发现游客张某将饮料瓶随手扔到地上，上前劝阻时，与张某同行的焦某态度蛮横，言语嚣张，并大力推搡韩某。韩某将此拍摄成视频并在网络上如实发布，引发网友对张某和焦某的批评，导致二人精神焦虑。事后，有关部门分别依据生态环境相关法律和治安管理处罚法对张某和焦某进行了处罚。对此评析正确的是（    ） ①如果张某和焦某对处罚不服可以向法院提起对韩某的诉讼 ②焦某推搡韩某无论是否有严重后果均侵害韩某的人格利益 ③劝阻并如实发布张某乱丢垃圾的行为是韩某的权利与自由 ④张某和焦某可因肖像权和名誉权受侵害主张精神损害赔偿 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 9．“家和人安万事兴，邻里和睦胜千金。法理人情和为贵，荆楚大地多祥瑞。矛盾纠纷不发愁，综治中心解烦忧。”这是湖北省委政法委发布的一条普法宣传语。该宣传旨在（    ） ①厚植基层法治根基，推动矛盾源头化解   ②巩固基层政权，健全多元纠纷解决机制 ③坚持法理情相统一，提升社会治理效能   ④完善司法裁判体系，通过诉讼解决纠纷 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 10．非正规作坊经营者覃某一伙，私自改装劣质家用取暖电器并网络低价外销流通采购商户。采购用户裴某安装使用后因产品线路缺陷引发触电人身损伤，就医花费高额费用并向公安报案查处。经司法核查取证，覃某团伙已涉嫌生产、销售伪劣产品刑事犯罪，最终被法院依法判处不同期限有期徒刑刑罚。下列法律判断符合规定的是（   ） ①公安机关有权直接向人民法院对涉案人员提起刑事公诉 ②受害人裴某的案件陈述内容，属于刑事证据里的证人证言范畴 ③裴某因犯罪行为遭受人身、财产损失，有权提起刑事附带民事诉讼索赔 ④伪劣产品生产销售致人损害的追责场景，适用无过错责任归责原则 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 11．孙某在A市经营一家“味源”小吃店，登记为个人独资企业。2022年3月1日，为扩大经营，孙某以该店名义向朋友李某借款20万元，约定2023年3月1日前还清，并以店内一套价值30万元的专用设备设定抵押。直至2025年5月，孙某仍未还款，且小吃店已停止经营。李某欲主张权利。根据上述材料，下列判断正确的是（   ） ①李某对孙某的债权已过诉讼时效 ②“味源”小吃店的经营所得，应依法缴纳企业所得税 ③李某对该套专用设备享有抵押权，有权就该设备优先受偿 ④若双方约定了有效仲裁协议，则李某不能直接向法院起诉 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 12．孙某将医院诉至法院，称其手术存在过错致其伤残，要求赔偿。医院辩称手术合规，损害系孙某自身特殊体质所致。诉讼中，孙某仅提供了病历和伤残鉴定，未申请医疗过错鉴定。医院则提供了完整手术记录和会诊医生论证意见。对本案理解正确的是（   ） ①因医疗行为专业性，本案依法实行举证责任倒置 ②孙某主张医院侵权，应就医疗过错承担举证责任 ③医院所提供的证据并不能证明其诊疗行为无过错 ④法院依据现有证据和专业知识即可直接作出判决 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 13．孙某与李某签订货物买卖合同，依法约定如发生争议提交某仲裁委员会仲裁。后因货物质量问题，孙某直接向合同履行地人民法院提起诉讼。李某在首次开庭前向法院提交了仲裁协议。关于本案，下列说法正确的是（   ） ①因为存在有效仲裁协议，法院应裁定驳回孙某的起诉 ②孙某已向法院起诉，视为放弃仲裁协议，法院应审理 ③李某在开庭前提出仲裁协议，法院应驳回孙某的起诉 ④即使有了仲裁协议，孙某也有权选择向法院提起诉讼 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 14．2024年3月，村民张某因病去世，留下一套宅基地房屋和15万元存款。张某生前未立遗嘱，其儿子小张认为“农村家产就该传男不传女”，擅自将房屋过户到自己名下，还取走了全部存款。张某的女儿小谢得知后，多次与小张协商要求平分遗产，均被拒绝。无奈之下，小谢将小张诉至法院，要求依法继承父亲的遗产。对此，下列说法正确的是（    ） ①张某生前未订立遗嘱，其遗产应按照法定继承办理 ②小张擅自处分遗产的行为，侵犯小谢的合法继承权 ③按照农村传统习俗，小谢可以获得少量父亲的遗产 ④小谢未经过仲裁直接诉至法院，法院可能不予受理 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 15．某公司员工余某连续工作超8小时后闭眼休息约3分钟，被公司以“严重违纪、造成重大损失”为由开除。法院认定该行为不构成严重过错，公司解除合同违法，判令支付赔偿金。此案引发社会对劳动者休息权与企业用工自主权界限的关注。这表明（   ） ①企业关于休息行为作出上述规定没有超出用工自主权界限 ②公司对所谓的重大损失负有举证责任，否则开除缺乏依据 ③本案中余某闭眼休息的行为通常不构成法定解雇情形 ④劳动者的生理性休息在任何情况下都不构成严重违反劳动纪律 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 16．王先生入职某公司担任建筑设计师，与公司签订3年期劳动合同，约定试用期为3个月，并于其转正后补足试用期工资差额。后公司单方延长试用期至6个月，并以“不符合录用条件”为由解除合同。双方多次就离职补偿等事项进行沟通但未达成一致意见。王先生若对公司的解除决定不服，可采取的合法维权途径是（   ） ①申请劳动仲裁，要求公司支付违法解除劳动合同的赔偿金 ②向人民法院提起民事诉讼，要求继续履行劳动合同 ③向当地劳动保障监察部门投诉，要求纠正公司违法行为 ④拒绝办理离职手续，扣留公司的设计图纸作为谈判筹码 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 17．2025年3月，林某在自家山场劳作时违规用火引发森林火灾，致使陈某承包的林地受损。案发后，林某主动向公安机关投案并如实供述罪行。2026年1月，人民法院一审以失火罪判处林某有期徒刑七个月，缓刑一年。据此，下列说法正确的是（   ） ①公安机关负责案件侦查，同时承担林某有罪的举证责任 ②林某的行为属于刑事犯罪，其供述和辩解构成该诉讼的证据 ③陈某实现自己权利处于有效诉讼时效期间，可以要求林某赔偿其损失 ④林某若不服一审判决，可在判决生效日起十五日内向上一级法院上诉 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 18．市民张先生与某装修公司签订房屋装修合同，约定工期60天，装修款12万元，合同规定违约金五十万元。装修公司施工中擅自更换合同约定的环保板材，且延误工期20天。张先生起诉要求返工并赔偿相应违约金。对此，正确的是（   ） ①张先生可要求执行违约金罚则，让装修公司赔偿五十万元违约金 ②在起诉前，张先生可以找诉讼代理人协助诉讼 ③装修公司未履行全面履行原则，应承担赔偿违约责任 ④张先生若不服一审判决，可以在判决生效后的10日内上诉 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 二、材料题 19．阅读材料，完成下列要求。 张某在某建筑工地工作时不幸被塔吊坠物砸伤，导致伤残。事故发生后，张某与建设公司多次沟通、调解均未果。随后，张某向当地劳动争议调解仲裁委员会提出劳动仲裁申请，要求某建设公司支付伤残补助金等费用。仲裁委员会作出裁决，要求建设公司支付张某18余万元。然而，建设公司对这一裁决表示不满，向法院提起诉讼，请求撤销仲裁裁决并减少赔偿金额。当地法院积极推动，将该案委托给当地总工会劳动争议人民调解委员会进行诉前调解。工会调解员深入工地进行了解核查，经过多次沟通协商，最终双方就赔偿事宜达成了一致意见，并由法院出具了调解书。 结合上述材料，请运用《法律与生活》的知识，对该案件进行法律诊断并给出理由。 案件争议 法律诊断及理由 是否为工伤 ① 为何申请仲裁 ② 为何开展诉前调解 ③ 出具调解书是否具有强制力 ④ 20．阅读材料，完成下列要求。 2025年11月，王某带着自家6个月大的边牧幼犬在小区内遛弯，途中邻居家的幼童想和边牧玩耍，王某出于善意，便解开牵引绳，让边牧在草地上与孩子玩耍。此时，张某正牵着自家的柴犬经过，边牧主动跑近柴犬身旁进行嗅探，张某见状立即高声呼喊边牧主人进行管束，正在不远处接电话的王某闻讯赶来，却为时已晚——自己的边牧已被柴犬咬伤倒地。 王某随即送爱犬就医，累计花费医疗费1540元。事后，王某报警并向张某索赔，但张某坚称，事故主因在于王某遛狗未牵绳。双方协商未果，王某将张某诉至法院，要求赔偿爱犬医疗费。 如果你是人民法院的法官，受理此案后应如何调解双方的纠纷，并说明理由。 21．阅读材料，完成下列要求。 A公司作为《狂飙》出品单位之一，独家享有该剧相关知识产权。2023年1月该剧热播期间，该公司发现某短视频平台APP设置“狂飙”话题，存放大量相关视频。截至2023年3月5日，该话题下作品达45．3万个，累计播放量116亿次。同时，平台“热门”和“分类”栏目中设有“综合—影视”专区，含《狂飙》直播及回放选项，取证直播及回放共1100个，总观看量超40万人次。随后，A公司向江苏南通市中级人民法院提起诉讼。 对此，被告某短视频公司辩称，这些视频是用户自行上传的，平台仅为用户提供信息存储空间服务，不提供具体内容，属于合理使用范畴，同时平台不知道也不应当知道用户发布了涉案视频，且在收到投诉、起诉材料后，已采取必要措施，不应承担侵权责任。 最终，南通中院认定某短视频公司侵权，判决被告全额支持A公司3000万元的诉请金额。某短视频公司对一审判决不服，向江苏高院提起上诉。江苏高院经审理维持了原判。 结合材料，运用法律与生活知识，说明人民法院作出上述判决的理由。 试卷第1页，共3页 试卷第1页，共3页 学科网（北京）股份有限公司 参考答案 1．A 【详解】①：仲裁实行协议仲裁制度，必须以双方自愿达成的仲裁协议为前提。材料明确指出“未签订仲裁协议”，因此该纠纷不具备申请仲裁的条件。且根据“或裁或审”原则，在缺乏仲裁协议的情况下，当事人选择向法院起诉，法院受理后，该纠纷即进入诉讼程序，不得再就同一事项申请仲裁，正确。 ②：产品责任适用无过错侵权，生产者不能以无过错免除赔偿责任，排除。 ③：产品存在设计缺陷造成他人财产损害，生产者需依法承担产品侵权责任，正确。 ④：火灾事故认定书属于书证，并非现场笔录，排除。 2．B 【详解】①：本案围绕“塔斯汀”注册商标专用权展开，民事法律关系的客体是作为商业标记的注册商标及相关利益，正确。 ②：“辩护人”是刑事诉讼中的概念，民事诉讼中应委托诉讼代理人，排除。 ③：乙公司使用近似标识模仿甲公司，导致消费者混淆，违背公平竞争与诚实信用原则，属于典型的“搭便车”（混淆行为），正确。 ④：乙公司构成商标侵权，应承担停止侵害、赔偿损失、消除影响等责任，采取补救措施是违约承担的责任，而不是侵权承担的责任，排除。 3．C 【详解】①：电商平台的争议处理不属于法定仲裁，不具有强制执行力，但家具厂本身未按时交付全部货物，赵某仅需返还已收货物对应货款，并非全部货款，错误。 ②：诚信是民法的基本原则，民事主体行使权利、履行义务都应当遵循诚信原则，本案双方当事人从事民事活动都需遵守该原则，正确。 ③：民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证原则，家具厂提出要求赵某返还货款的主张，应当对自身主张举证；赵某若提出抗辩，也需要对抗辩事实承担举证责任，正确。 ④：赵某因家具厂经催告仍不交付剩余货物，已经申请全额退款并完成退款，原合同因违约实际解除，无需继续履行补发货物，错误。 4．D 【详解】①：员工手册规定不合理、不合法（3小时晚餐休息远超合理范围），违反不合理的规章制度，即便公示告知，也不能作为权利义务合法依据，错误。 ②：企业依法拥有合理用工管理权，可以依法合理规范休息、作息时间，并非完全无权规定，只是不能制定违规、不合理条款，错误。 ③：法院否定公司不合理规定，划定企业用工管理合法边界，兼顾法律规定与现实情理，实现情理法统一，正确。 ④：劳动争议仲裁前置，必须先申请劳动仲裁，对仲裁结果不服才可起诉，劳动者不能直接提起诉讼，正确。 5．A 【详解】①：依法作出的商事仲裁裁决具有强制执行力，一方不履行的，另一方可以向法院申请强制执行，这是仲裁的重要法律效力之一，正确。 ②：商事仲裁实行一裁终局制度，但如果裁决存在法定的可撤销情形（比如仲裁程序违法、证据伪造等），当事人可以向管辖法院申请撤销裁决，正确。 ③：商事仲裁需要双方事先达成仲裁协议，而劳动争议仲裁不需要事先达成协议，只要一方提出申请即可启动，二者适用范围和前提条件不同，错误。 ④：仲裁机构是独立的民间组织，不属于行政机关，其裁决也和行政决定的法律效力不同，错误。 6．B 【详解】①：根据《民法典》及相关司法解释，夫妻之间关于债务承担的内部约定，不能对抗债权人。即使小成与小丽约定由小成独自承担还款责任，小江作为债权人仍有权要求小丽偿还该笔债务，正确。 ②：债权人主张经营性债务为夫妻共同债务时，需要举证证明债务用于夫妻共同生产经营或基于夫妻双方共同意思表示，错误。 ③：小江对公司的经营设备并不享有担保物权，因此无权就该设备优先受偿，也无权直接占有，错误。 ④：有限责任公司是独立法人，公司对外负债原则上由公司以其全部财产承担，不构成股东的夫妻共同债务，正确。 7．D 【详解】①：合同未明确约定车位尺寸，但合同本身是双方自愿签订的，且不违反法律强制性规定，不属于无效合同，错误。 ②：卢某若对一审判决不服，应在收到判决书15日内提起上诉，而非再审。再审是针对已生效判决的纠错程序，错误。 ③：不动产纠纷由不动产所在地法院管辖，车位属于不动产，且本案属于普通民事纠纷，应由车位所在地的基层人民法院管辖，正确。 ④：开发商交付的车位无法满足正常使用需求（驾驶员及乘客无法正常开门），导致合同目的不能实现，构成根本违约，正确。 8．C 【详解】①：有关部门的处罚是行政行为，若不服，应提起行政复议或行政诉讼，告作出处罚的行政机关，而非告韩某，错误。 ②：焦某蛮横推搡他人，存在侮辱、侵权行为，即便无严重后果，也侵害他人人格尊严、人身自由等人格利益，正确。 ③：韩某合理劝阻不文明行为、如实发布视频，属于合法行使监督权、言论自由，不构成侵权，正确。 ④：韩某如实曝光违法行为与不文明行为，未恶意抹黑、造谣诽谤，未侵犯二人名誉权、肖像权，二人无权主张精神损害赔偿，错误。 9．B 【详解】①：该宣传语引导群众理性处理纠纷、依靠合法途径解决问题，有利于厚植基层法治根基，推动矛盾纠纷源头化解，正确。 ②：材料仅为普法宣传，并未体现巩固基层政权，排除。 ③：宣传语中“法理人情和为贵”体现了坚持法理情相统一，有助于更好化解矛盾，提升社会治理效能，正确。 ④：材料强调通过综治中心化解纠纷，倡导非诉讼方式解决矛盾，并非完善司法裁判体系，也不是通过诉讼解决纠纷，错误。 10．D 【详解】①：根据我国《刑事诉讼法》，提起刑事公诉的主体是人民检察院，公安机关负责侦查，无权直接提起公诉，错误。 ②：刑事证据中，被害人陈述是独立的证据种类，和证人证言不同（证人是与案件无关的第三方，被害人是案件当事人），错误。 ③：根据《刑事诉讼法》第101条，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，正确。 ④：根据《民法典》侵权责任编，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任，这是典型的无过错责任（无论生产者是否有过错，都要承担责任），正确。 11．D 【详解】①：诉讼时效期间为3年，自权利人‌知道或应当知道权利受损及义务人之日起计算。本案中还款到期日为2023年3月1日，截至2025年5月仅经过2年多，未超过3年诉讼时效，错误。 ②：味源”小吃店的经营所得，应依法缴纳个人所得税，不缴纳企业所得税，错误。 ③：动产抵押自抵押合同生效时抵押权设立，本案中双方已明确约定以店内设备设定抵押，抵押权合法有效，李某作为抵押权人有权就抵押设备优先受偿，正确。 ④：我国仲裁实行或裁或审原则，若双方订立了有效的仲裁协议，则应向仲裁机构申请仲裁，不能直接向人民法院起诉，正确。 12．B 【详解】①：医疗损害责任纠纷适用举证责任倒置规则，由医疗机构就不存在过错及因果关系承担举证责任，正确。 ②：本案适用举证倒置，患者无需单独举证医疗过错，排除。 ③：手术记录、论证意见仅为诊疗流程材料，不能直接佐证诊疗行为无过错，正确。 ④：医疗纠纷涉及专门性问题，法院不能仅凭现有证据和专业常识直接判决，通常需要委托医疗损害司法鉴定，同时还要以事实为依据，以法律为准绳，排除。 13．A 【详解】①：双方依法签订有效仲裁协议，约定争议通过仲裁解决，有效仲裁协议排除法院管辖，法院应裁定驳回起诉，正确。 ②：有效仲裁协议不会因一方单独起诉而自动放弃，不能直接视为放弃仲裁协议，错误。 ③：当事人达成有效仲裁协议，一方起诉，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，符合法律规定，正确。 ④：合法有效的仲裁协议具有排他性，不能随意选择起诉，错误。 14．A 【详解】①：我国民法典规定，继承开始后，被继承人生前未订立遗嘱的，遗产按照法定继承办理，正确。 ②：法律规定继承权男女平等，子女同为第一顺序法定继承人，小张擅自将全部遗产过户到自己名下，剥夺了小谢的合法继承权，侵犯了小谢的合法权益，正确。 ③：传统习俗不能违背法律规定，小谢作为法定继承人，享有和小张平等的继承权，并非只能获得少量遗产，错误。 ④：继承纠纷不属于法定仲裁前置案件，小谢可以直接向法院起诉，法院应当受理，错误。 15．C 【详解】①：法院已经认定公司解除劳动合同违法，说明企业将余某3分钟短暂休息认定为严重违纪，已经超出了合法用工自主权的界限，排除。 ②：用人单位应当对自己主张的严重违纪、重大损失承担举证责任，无法举证则开除行为缺乏合法依据，该表述符合法律规定。 ③：余某是连续工作超8小时后短暂休息，法院已经认定该行为不构成严重过错，因此该行为不构成法定的过错性解雇情形，表述正确。 ④：“任何情况下都不构成严重违纪”表述绝对化，若劳动者在高空作业、营运车辆驾驶等特殊危险岗位违规进行生理性休息，可能造成重大安全风险，会构成严重违反劳动纪律，错误。 16．A 【详解】①：公司单方延长试用期、违法解除劳动合同，王先生可申请劳动仲裁，主张违法解除劳动合同的赔偿金，正确。 ②：我国劳动争议处理实行劳动仲裁前置规则，劳动者对用人单位的处理不服，必须先申请劳动仲裁，对仲裁裁决不服才能向法院起诉，不能直接提起民事诉讼，排除。 ③：可向劳动保障监察部门投诉，要求纠正公司延长试用期、违法解除等违法行为，正确。 ④：扣留公司设计图纸是侵犯公司合法权益的违法行为，不属于合法维权途径，排除。 17．C 【详解】①：刑事诉讼中，公安机关负责侦查，被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，说法错误。 ②：林某被法院以失火罪判处刑罚，其行为属于刑事犯罪，被告人的供述和辩解属于刑事诉讼法规定的证据。 ③：陈某的权益受损主张民事赔偿，诉讼时效一般为3年，本案侵权发生于2025年3月，至2026年1月仍在三年有效诉讼时效内，陈某有权要求林某赔偿财产损失。 ④：刑事诉讼中，不服一审判决的上诉期限是判决书送达之日起10日内，说法错误。 18．C 【详解】①：约定的五十万元违约金远高于装修款12万元，属于违约金过高，法院可依法予以调整，不能直接要求全额执行，错误。 ②：起诉前委托诉讼代理人是当事人维护自身权益的合法准备行为，符合民事诉讼程序要求，正确。 ③：装修公司擅自更换板材、延误工期，未按照合同约定全面履行义务，违反了全面履行原则，应承担违约责任，正确。 ④：民事诉讼中，对一审判决不服的，应在判决书送达之日起15日内（而非判决生效后10日内）向上一级法院上诉，错误。 19．张某与建设公司具有用工关系，且在工作时间、工作场所因工作原因受伤，属于工伤。 根据劳动法律、法规，除特定情形外，未经劳动仲裁程序，当事人不得直接向人民法院提起诉讼。双方和解、调解均无效，若不经过仲裁，则纠纷无法得到有效解决。 诉前调解体现了“以和为贵”的传统理念，是构建多元化纠纷解决机制的重要环节。通过诉讼调解，有利于节约司法资源，提高司法效率，维护社会的和谐稳定。 经人民法院依法确认有效的调解协议，具有强制执行力。 【详解】本题为分析类主观题，可运用《法律与生活》中劳动者权益保障、劳动争议解决途径、调解的效力相关知识作为理由来作答。 关键词①：是否为工伤→可从工伤认定标准角度分析：根据法律规定，劳动者在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。本案中张某和建设公司存在合法用工关系，受伤符合工伤认定的三个核心要件，因此属于工伤。 关键词②：为何申请仲裁→可从劳动争议解决的法定程序角度分析：劳动争议实行仲裁前置程序，这是法律规定的劳动争议起诉前的必经程序，本案中双方自行沟通、调解均未达成一致，必须先经过劳动仲裁，才能就争议后续寻求司法救济。 关键词③：为何开展诉前调解→可从多元化纠纷解决机制的意义角度分析：诉前调解是我国多元纠纷解决机制的重要组成部分，相较于诉讼程序，调解程序更加灵活高效，既能降低当事人的维权成本，也能节约司法资源、提高纠纷解决效率，同时有利于化解双方对立情绪，实现社会效果和法律效果的统一。 关键词④：出具调解书是否具有强制力→可从人民法院调解书的效力角度分析：人民法院依法出具的调解书，与生效判决具有同等法律效力，一经双方当事人签收即具有强制执行力，若一方拒不履行调解书约定的义务，另一方有权向人民法院申请强制执行。 20．作为法官，应主持调解，向双方阐明法律规定，促成双方达成和解协议。调解方案应为：张某承担主要赔偿责任，赔偿王某大部分医疗费；王某因自身存在重大过失，自行承担部分损失。理由如下： ①张某应承担侵权责任。根据《民法典》规定，饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人应承担无过错责任。本案中，柴犬直接咬伤边牧，张某作为饲养人，未能有效控制犬只，是损害发生的直接原因，依法应承担赔偿责任。 ②王某存在重大过失，可减轻张某的责任。《民法典》同时规定，若损害是因被侵权人故意或重大过失造成的，可以减轻或免除侵权人责任。王某在小区公共区域解开牵引绳，违反了养犬管理规定，使其犬只脱离有效控制，主动接近其他犬只，构成了引发事故的重大过失。 ③调解兼顾公平与邻里和谐。本案双方均有过错，调解方案遵循“过错与责任相适应”原则，既维护王某的合法财产权益，也明确王某的过错责任，同时引导张某承担主要责任，有利于化解邻里矛盾，实现案结事了。 【详解】本题为法律类调解类主观题，核心是先明确双方当事人的过错及对应的法律责任，再结合“过错与责任相适应”原则和邻里和谐原则，制定合理调解方案，最后结合法律依据和案件事实说明调解理由，确保调解合法、公平、可行。 有效信息①：张某的柴犬直接咬伤王某的边牧→可调用的法理依据是《民法典》中“饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人应承担无过错责任”。本案中，张某作为柴犬饲养人，未能有效控制犬只，是损害发生的直接原因，应承担赔偿责任。 有效信息②：王某在小区公共区域解开边牧牵引绳，违反养犬管理规定，导致边牧脱离控制→可调用的法理依据是《民法典》中“若损害是因被侵权人故意或重大过失造成的，可以减轻或免除侵权人责任”。本案中，王某的行为构成引发事故的重大过失，可减轻张某的责任。 有效信息③：双方系邻里，因养犬纠纷产生争议，协商未果→可调用的法理依据是调解的公平原则及邻里和谐导向。本案中，双方均有过错，调解需兼顾双方合法权益，化解邻里矛盾，实现案结事了。 21．①著作权是权利人针对特定作品依法享有的支配和获取利益的权利。他人未经著作权人的许可使用著作权人的作品，就可能构成侵权。短视频平台主动设置“狂飙”话题、开设影视专区对涉案视频进行引流传播，对原作品内容具有替代性，远超合理使用范畴，其行为侵犯了A公司的信息网络传播权。②行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。平台设置专区并提供《狂飙》的直播及回放的功能，侵权行为规模大、影响广，严重损害了A公司的合法权益，应承担侵权责任。③人民法院坚持以事实为依据，法律为准绳，全面贯彻证据裁判原则，规范网络平台行为，净化网络环境，有利于保护知识产权，激励创作创新，对于遏制网络侵权、促进文化产业发展具有重要意义。 【分析】背景素材：知识产权纠纷 考点考查：尊重知识产权、权利保障 于法有据、依法收集运用证据 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是依据类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是人民法院依法履职的依据。运用著作权、侵权责任和证据的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：某短视频平台APP设置“狂飙”话题，存放大量相关视频。截至2023年3月5日，该话题下作品达45．3万个，累计播放量116亿次→可调用著作权。本案中，短视频平台主动引流传播，对原作品内容具有替代性，侵犯了A公司的信息网络传播权。 关键词②：平台“热门”和“分类”栏目中设有“综合—影视”专区，含《狂飙》直播及回放选项，取证直播及回放共1100个，总观看量超40万人次→可调用侵权责任。本案中，平台设置专区并提供《狂飙》的直播及回放的功能，严重损害A公司的合法权益，承担侵权责任。 关键词③：南通中院认定某短视频公司侵权，判决被告全额支持A公司3000万元的诉请金额。某短视频公司对一审判决不服，向江苏高院提起上诉。江苏高院经审理维持了原判→可调用证据。本案中，人民法院全面贯彻证据裁判原则，规范网络平台行为，保护知识产权，遏制网络侵权、促进文化产业发展。 第三步，整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 答案第1页，共2页 答案第1页，共2页 学科网（北京）股份有限公司 $