专题04 侵权责任与权利界限（精选高频非选择题50题）（统编版）-【好题汇编】备战2024-2025学年高二政治下学期期中真题分类汇编

专题04 侵权责任与权利界限 精选高频考题50题·非选择题 1．(23-24高二下·福建闽江学院附属中学等校·期中)阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 何克希同志是我国的“开国少将”，1955年被授予少将军衔。2022年10月至2023年7月间，郭某、何某、付某通过各自的自媒体账号制作并发布“中共历史上最恶劣的十大叛徒”视频时，将何克希同志的照片用于革命叛徒顾顺章的头像，该视频发布以后，在互联网上被大量转发，造成恶劣影响。2023年8月，这一问题引起了何克希将军家属的关注，何克希将军家属向西湖区检察院反映何克希将军肖像、名誉和荣誉被侵害的情况。 【案件结果】 2023年11月30日，西湖区检察院根据《最高人民法院关于互联网法院受理案件若干问题的规定》第二条之规定，对郭某、何某、付某侵害革命英雄何克希同志肖像、名誉和荣誉的行为，依法向杭州互联网法院提起民事公益诉讼，依法追究郭某、何某、付某的民事侵权责任。 运用《法律与生活》的知识，分析西湖区检察院依法向法院提起民事公益诉讼的正确性 2．(23-24高二下·广东湛江雷州雷州八中，雷州二中，雷州三中·期中)阅读材料，完成下列要求。 杨某、李某等四人在快递行业认识不少朋友。某日，有人找到他们，并告知只要能搞到尽可能多的含个人信息的快递面单，并转卖给他，就能轻松“赚外快”。 四人非常心动，便听信了该“上家”的话，迅速入职广州、东莞等地快递公司，利用工作便利进入仓库拍摄大量含有公民姓名、住址、联系电话等个人信息的快递面单，并转卖给“上家”，累计获利4千元至2万元不等。因构成侵犯公民个人信息罪，被法院分别判处有期徒刑一年至拘役四个月不等，并处罚金。法官提醒，侵犯公民个人信息犯罪严重危害公民个人信息安全，极易引发电信网络诈骗等衍生犯罪，社会危害性较大。 在材料的案件中，公诉机关同时提起附带民事公益诉讼。结合案情，运用《法律与生活》知识，分析四人还应承担哪些民事侵权责任？并写出三条此案判决结果对社会产生的积极影响。 3．(23-24高二下·山东聊城·期中)甲公司经授权享有某贺岁档电影的独家信息网络传播权。甲公司发现，乙公司未经授权擅自在其运营的网站向公众提供该电影的无障碍版的在线播放服务。甲公司认为，乙公司的行为侵害了甲公司对该电影享有的信息网络传播权，将乙公司诉至法院。 诉讼中，乙公司称涉案无障碍电影由丙公司改编制作而成，且在片尾载明。适用于著作权法(2020修正)关于“以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已发表的作品，可以认定为合理使用行为”的规定。 注：无障碍电影是专门为了方便残障人士观看的经过加工的电影节目，即电影画面基础上添加配音、手语翻译及字幕。 结合材料，运用所学法律知识回答，法院是否支持甲公司的诉讼请求并说明理由。 4．(23-24高二下·吉林部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 好意同乘，是指行为人出于助人的善意，允许他人免费搭乘自己车辆的行为。 【案件过程】 小汪、小史和小陈是大学同学，三人报名参加同一场考试。考试当天，小汪开着合租率搭载其余两人一起去考场。因小汪驾驶不慎，造成车内三人不同程度受伤。事故当天，小陈坐在后排只顾玩手机，对系好安全带的提醒充耳不闻。小陈受伤最重，医院诊断小陈重型颅脑损伤、颅骨多发骨折、蛛网膜下腔出血、右侧视神经管骨折、胸部损伤，还伴随有多器官功能障碍等。小陈辗转多家医院，累计住院98天，花费医疗费共计41.94万余元，期间小汪垫村了部分医疗费用。经鉴定，小陈手术治疗后，颅脑及右眼两处构成十级伤残。小陈认为，本次交通事故对自己造成严重人身财产损害。交警部门出具《道路事故认定书》，认定司机小汪没有按照操作规范安全驾驶，承担此次事故的全部责任，小汪应向其赔付医疗费、残痰赔偿金、精神损害赔偿等共计59.26万余元，后小陈将小汪诉至法院。面对小陈的索赔，小汪满腹委屈，自己当免费司机栽同学是好意，要自己一个人承担全部责任，于理不合。 【审判结果】 法院综合考虑本案情况，酌情减轻被告小汪40%的赔偿责任。经核算，被告小汪还需赔付医疗费、残痰赔偿金、精神损害赔偿等28.71万余元。一审判决后，双方均未上诉，小汪主动履行了支付赔偿款的义务。 相关链接:《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条规定,非营运机动车发生交通事故造成无偿搭剩人损害,属于该机动车一方责任的,应当减轻其赔偿责任,但是机动车使用人有故意或重大过失的除外。 结合材料，运用侵权责任的知识，说明法院对上述诉讼纠纷作出的审判结果的合理性。 5．(23-24高二下·河南郑州第一中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 俗话说“远亲不如近邻”，邻里之间若是守望相助，生活就能得到更多便利，但现实生活中总会有些不如意。某小区的张某和魏某是一梯两户的邻居，张某在楼道堆放大量废纸箱等杂物，并且在楼道摆放香炉、长期烧香。邻居魏某因此困扰不已，多次建议张某清理废纸箱、停止烧香行为，以免造成消防隐患。但张某认为实施这些行为是自己的自由，魏某受不了可以搬走，不应干预。2023年11月，双方再次因此问题发生争执、张某大声谩骂魏某。魏某诉至法院，请求法院判决张某侵权，并承担相应责任。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，谈谈应如何处理相邻关系。 6．(23-24高二下·四川内江第一中学·期中)阅读材料，回答问题。 李某与宋某系邻居，宋某在靠近被告南墙头处，搭建了鸡窝一个，李某认为此鸡窝严重影响自己休息，并对环境造成了恶劣影响。且宋某在李某房屋西山墙以西约1.5米处栽种有法桐树一棵，以西2.6米处栽种有枣树一棵，两棵树木的部分枝叶覆盖在原告房屋之上，李某认为被告的两棵树木影响其房屋采光权，并在下雨的时候致其屋顶渗雨。宋某还在原告房屋的北山墙外贴墙放置了两扇大门、三口水缸、椭圆形砖垒容器一个，内放置有沙子，上面覆盖有石棉瓦，李某认为宋某的此种行为致使房屋北山墙常年处于潮湿状态，处于随时倒塌的险境。宋某则认为两棵树木已经生长很多年了，不愿意去砍伐这两棵树木，且认为搭建鸡窝的地方属于自己所有，自己也有权搭建，并有权在自己的院内放置任何物品。双方争执不下，几经村委会和乡政府工作人员调解，均未成功。后李某起诉至法院，要求宋某排除妨碍。 (1)结合材料，运用法律与生活知识，分析法院是否会支持李某的主张，宋某应承担哪些民事责任。 (2)结合《法律与生活》的有关知识，分析法院作出相应判决的理由。 7．(23-24高二下·江苏淮安淮安区·期中)阅读材料，完成下列要求。 F公司主营药品销售业务。为宣传某款治疗严重皮肤疾病的新药，F公司在其公众号上发表商业推广文章，使用了一张对知名原创歌手甲某照片进行处理后形成的肖像剪影，可见标志性的发型特征。文章开头引用甲某成名曲部分内容，并声称本次活动影响巨大，迎来一名神秘“蓝朋友”以亲身经历说明本款药品的疗效。文章评论区与网友有大量类似互动： 网友爱甲甲：居然真是我们甲甲！ 作者回复：我可没说就是你的他哦（龇牙） 网友qq：这种小公司不可能请得到甲甲，骗人的！ 作者回复：怎么不可能，小看咱们公司啦（得意） 甲某得知后将F公司诉至法院。F公司辩称，文章自始至终没有出现神秘“蓝朋友”就是甲某的表述，未给原告造成事实上的损失，不应承担侵权责任。 法院经审理认定F公司构成侵权。 请运用《法律与生活》相关知识分析F公司存在的侵权行为，并说明该公司应承担的责任。 8．(23-24高二下·甘肃武威第十八中学·期中)阅读材料,完成下列要求。 城市老旧小区加装电梯是推动城市更新、缓解老弱人群出行难的民生工程。 何某、陈某等人是某小区某号楼的业主，陈某等人牵头发动小区加装电梯。经该楼三分之二以上业主同意并签名后，陈某等人向物业公司递交了《申请书》等资料，何某没有在这些资料上签字。2023年6月6日，在获得相关建设施工证件后，施工方开始进场施工。电梯加装后挡住了何某客厅与饭厅采光窗户的小部分光线，且电梯施工导致其窗户和地砖受损，价值约1万元。何某遂将施工方和陈某等人诉至人民法院，请求判令陈某等人拆除电梯并恢复原状，施工方支付受损赔偿款1万元。 结合材料并运用《法律与生活》知识，分析人民法院是否支持何某的诉讼请求，并说明理由。 9．(23-24高二下·湖南常德沅澧共同体·期中)阅读材料，完成下列要求。 近年来，网络暴力现象屡见不鲜，若网民自身权益受到侵害，可以通过网“曝”的方式泄愤、报复吗？“人民说法”提醒，以“曝”制“暴”不可取，请选择合法途径维护权益。王某是微博平台上法律类“大V”博主。微博用户小阳因与王某观点不同，便通过微博私信向王某发送侮辱性言辞。王某为泄愤，在微博上使用侮辱性言论予以反击，并配以小阳微博中个人照片、小阳私信辱骂王某的言论截图及小阳微博个人账号信息截图，引发众多网友关注、评论、转发。后小阳通过微博私信多次向王某表达歉意，但王某均未接受，并将小阳诉至法院，请求判令小阳在个人微博和其就读大学官网发布道歉信并向王某支付精神损失费。小阳见状向法院提起反诉，请求判令王某删除涉案侵权内容，在微博发布道歉信，并支付精神损失费。 请问：如果你是法官，将如何判决此案并说明其法律依据。 10．(23-24高二下·江苏宿迁青华中学·期中)阅读材料，完成下列要求 老旧小区增设电梯，几家欢乐几家愁。有人认为应该“少数服从多数”,有人认为应该对低层“钉子户”进行谴责，双方的矛盾似乎“无解”。 ◆平衡利益，定分止争。 某小区单元楼二至六层住户发起增设电梯申请，并达成费用分担协议；经向有关部门申请，并将业主同意书、电梯安装示意图等进行现场公示，没有相关利害关系人提出异议，电梯公司遂进场施工。后该单元一楼业主杨某提出：工程没有组织公开投票表决，电梯运载箱遮挡其住房通风、日照及采光，严重影响日常生活。因协商无果，该单元同意增设电梯的其他业主向法院提起诉讼，要求判令一楼业主杨某停止对施工的阻挠。最终，法院审理认为，四分之三业主同意施工，小区依规进行公示，手续齐全、程序合法。增设电梯是惠民工程，邻里应互谦互让，杨某应停止妨碍增设电梯。至于增设电梯后，对一楼业主造成通风、采光等影响，各方可就补偿问题另行协商。 结合材料，运用《法律与生活》知识，说明法院这一判决的合理性。 11．(23-24高二下·江苏宿迁青华中学·期中)阅读材料，完成下列要求 王某在拼多多一家店铺购买了一款304不锈钢煎锅家用无涂层不粘锅，收到货后，王某发现不粘锅有一块瑕疵，就发表了买家评论并给予差评。之后，商家联系王某让他删除差评，为此产生争议，王某又追加评论，谈了自身感受。商家对此大为不满，向人民法院起诉王某侵害名誉权。 你认为王某的行为是否构成侵权?为什么? 12．(23-24高二下·四川雅安名山区第三中学·期中)邻居乙向当地公安机关投诉。经专业测量，甲所播音乐音量昼间略低于60分贝、夜间略低于50分贝。 邻居丙在个人微博上发帖公布了自己与甲交涉全过程的录音，“曝光”了甲所在单位网站上公布的其姓名、照片和联系电话，并在照片中甲的额头上加了贬损性文字；帖子发出后，大量网友拨打甲的电话对其进行指斥。甲遂起诉丙，称：丙公布录音，侵害了自己的名誉权；丑化并公布自己的照片，侵害了自己的肖像权；公布自己的姓名和联系电话，侵害了自己的隐私权。丙回应称，甲无视小区规约，制造噪声干扰邻居生活的行为才构成侵权。 结合材料，运用法律与生活知识，对甲丙互称对方构成侵权的各项说法逐一评析。 13．(23-24高二下·黑龙江大庆大庆中学·期中)阅读材料,完成下列要求。 网络直播近年来发展迅猛。赵某楼上的邻居是一名网络主播王某，每天晚上十一二点开始直播，一直持续到次日凌晨三四点，有时应客户的要求，还会放声唱歌。更让人受不了的是，每来一个订单，她就会大声叫喊。那些声响在深夜里尤为刺耳，赵某和家人经常从睡梦中被惊醒。因为噪声惊扰，赵某一家无法正常休息，几近崩溃，于是与王某多次协商，并反映到有关部门均未果，遂诉至法院。 结合材料，运用《法律与生活》知识，评析王某的行为。 14．(23-24高二下·山东潍坊·期中)真正的法律不仅是抽象的逻辑，而且是每一个人鲜活的故事。公平和正义不仅要在书本上得到体现，更重要的是要在每个个案中得到回响。 【无人机作业惹纠纷】 农业种植户范某在卢某的橘园北侧水稻田采用无人植保飞机进行喷洒除草剂作业。由于飞行高度、风向等原因，飞机喷药时发生药液飘移，造成卢某农作物受损。根据卢某提交行业主管部门对本次事故情况及损失提出的鉴定意见，以及某县农业农村局调查人员的询问笔录等证据，可以认定受损作物约5亩橘树、2亩套种花菜，范某造成卢某直接经济损失2.16万元。卢某认为范某的操作不当造成其经济损失，应承担赔偿责任，故诉至法院，法院支持了卢某的诉讼请求。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，谈谈法院支持卢某诉讼请求的理由。 【鲜花变残发生困扰】 被告花市公司是微信小程序“HH在线”的账号主体，在线提供鲜花批发服务，并包邮到店。为了满足七夕节当天的用花需求，杜某提前十天通过该小程序下单购买了玫瑰等多种鲜花，并支付了货款及运费。花市公司发货后，因运输在途时间较长，杜某收到鲜花时已是七夕节当天，且开箱后发现大部分花材已损坏发黑，满天星花已经发霉，其他花材也因运输路途中长时间闷热无水导致花头下垂、花瓣散软，无法售卖。杜某赶紧从当地市场购买高价花材顶替，遂产生损失。随后，杜某多次通过“HH在线”小程序与客服人员沟通赔偿问题，花市公司对杜某提出的赔偿要求均未予回复，杜某遂向法院提起诉讼。对此，甲乙两位同学发表了自己的看法。 甲同学 因闷热无水等不可抗力因素影响，应免除花市公司的责任 乙同学 因运输在途时间较长，快递公司应向杜某赔付延误赔偿款 (2)结合材料，运用《法律与生活》知识，对甲、乙两位同学的观点进行评析。 15．(23-24高二下·宁夏石嘴山平罗县平罗中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 上海浦东某小区同一单元的502室住户与楼上602室住户，因水管漏水发生矛盾，由于没有好好沟通，矛盾逐步升级，两家人从亲密邻里变得水火不容。后来502室住户使用了震楼器，声音传遍整栋楼，本单元绝大部分住户被震楼器搅得寝食难安。这一震就是五年，直到当地媒体关注此事，经过当地居委会多次调解，震楼暗战才告一段落。 俗话说“远亲不如近邻”。水管漏水这样的事，本着互谅互让的原则，是可以解决的。可是现实生活中，这类居民纠纷往往因为公私边界不明晰，权责不明确，调解机制不到位，让矛盾从鸡蛋壳上的缝隙，拖成横亘于邻里之间的巨壑。从当事人角度看，如果得不到一个说法，那么我就自己来给你一个说法，文明社会的约束失效，必然导致丛林法则的手段胜出。 结合材料，运用“侵权责任与权利界限”的知识，分析邻里之间应当如何妥善处理相邻关系、解决邻里纠纷。 16．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨第九中学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 王某与钱某均住于某小区一栋三层楼内，该楼每层居住两户。王某对三楼两套房屋均拥有产权，便在二楼以上第二个楼梯的台阶处安装木板进行封闭，仅留自家出入的小门。居住在二楼的钱某认为王某封闭楼道侵犯了自己的采光权，且阻断了消防通道，影响自己的生活。在反复协商未能达成一致的情况下，钱某将王某诉至法院，要求王某拆除封堵的木门。同时，王某也将钱某告上法庭，认为钱某在自家房屋北侧阳台安装了封闭铁皮保暖阳台，会导致他人可通过钱某阳台凸出的墙体攀上三楼，对自己所住房屋的安全造成影响，要求钱某拆除封闭阳台。 结合材料，运用“权利行使，注意界限”的有关知识，请你断一断材料中的邻里纠纷案。 17．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨第九中学校·期中)阅读材料，回答下列问题。 2023年7月的一天，未满16周岁的被告人王某驾驶二轮电动车在丹枫路由东向西逆向行驶，遇范某驾驶电动三轮车由西向东行驶至此，范某在避让王某驾驶的二轮电动车时，向南转向撞到路沿石上发生侧翻，又与停放在路沿石上面的小型轿车发生碰撞，造成范某受伤及其所骑行的三轮车、路沿石上面的小型轿车受损。 (1)结合材料，从侵权责任类型的角度，分析被告王某的法律责任。 (2)结合材料分析，王某侵犯了范某的哪些权利?应该承担怎样的侵权责任? 18．(23-24高二下·内蒙古呼和浩特回民区·期中)以案说法，以法说理，有助于增强法治意识。 甲的儿子7岁时，将一个价值900元的儿童手表送给了同学。甲要求该同学家长协助退回手表。 乙在电子市场碰到一男子，该男子称自己有一台最新款的手机，可按照目前市价的三折将手机卖给他。乙随即付款购买并拿走手机。不久，警察找到乙，告知乙该男子是一盗窃团伙成员，手机是其行窃所得。警察要将手机作为赃物扣押，乙不同意。 丙先生等20人与某旅行社签订了海南五日游的旅游合同，当旅游团按时到达杭州机场后，由于受强台风影响，机场被迫关闭，飞机无法按计划起飞。该旅行社及时与参团旅行者进行了告知及协调。但丙先生心怀不满取消旅程，要求旅行社赔偿违约金，旅行社拒绝赔偿。 丁的邻居在自家阳台上搭建了鸽舍，饲养、放飞信鸽。鸽粪给丁家的窗户和阳台造成了严重的污染，放飞的信鸽也严重影响了丁的休息。丁将邻居起诉至法院，要求其停止侵权行为并进行赔偿。 结合法律与生活的相关知识，分析甲、乙、丙、丁四人的主张能否得到法律支持？请说明理由。 19．(23-24高二下·青海西宁第十四中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 种子是农业的“芯片”，种业知识产权保护事关国家粮食安全。A公司为水稻新品种“金粳818”的独占实施被许可人。B公司在不具有种子生产经营许可证的情况下，未经许可在微信群内寻找潜在交易者，并收取会员费后提供“金粳818”种子交易信息，根据买家的需求安排运货。A公司诉请判令B公司停止侵权，并赔偿经济损失300万元。经审理，法院判决B公司未获得种子生产经营许可权，违法销售种子，构成销售侵权，侵权行为情节严重，赔偿300万元。 名词解释：独占实施许可是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。 结合材料，运用《法律与生活》知识，谈谈你对该判决的认识。 20．(23-24高二下·福建莆田第二十五中学·期中)【消费者：能否曝光商家?】 2023年8月，张某到一家修理厂处保养车辆，此次保养为某保险公司免费赠送。在车辆保养过程中，机油卡尺刻度条掉落在发动机油底壳里。后修理厂工人告知张某需要拆下油底壳取出枫油卡尺刻度条，并称需要收取费用。在张某未明确表示认可费用标准情况下工人拆下并清洗了油底壳，安装了新的机油卡尺，对车辆进行了保养。后修理厂告知张某需要付款320元，双方发生争执并报警处理。经协商，张某付款300元后离开。次日，张某通过其在抖音APP注册的账号发布了三段视频，如实描述了争议发生的过程，并对修理厂行为作出了批评。修理厂认为张某的行为严重损害了自己的声誉，商誉受损会带来相应经济损失，遂起诉至法院，要求张某停止侵权、公开道歉，并赔偿经济损失2万元。但是法院的判决却驳回修理厂的诉讼请求。 结合材料，运用法律与生活知识，分析法院驳回修理厂诉讼请求的原因。 21．(23-24高二下·广东潮州松昌中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 材料一  A公司准备投入大量资金进行新药研发。然而，由于开发新药所需资金量太过庞大，A公司于是寻找其他方式降低成本并快速进入市场。经过详细考查，A公司发现已被授权上市拥有独家生产权的B公司的一种专利药物X，正好适用于他们的市场需求。于是，A公司决定仿制B公司的专利药物X，并未获得任何形式的许可和授权。不久，A公司仿制的药物X成功生产，并通过一家中间商在市场上销售。由于仿制药物的价格远低于B公司的专利药物X，A公司的产品迅速占据了市场份额。半年后，B公司查明A公司生产与销售的药物X与B公司的专利药物一模一样，于是对A公司提起了诉讼。 材料二  习近平总书记指出，知识产权保护工作关系人民生活幸福，只有严格保护知识产权，净化消费市场、维护广大消费者权益，才能实现让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。 结合材料，运用《法律与生活》的相关知识，说明如果你是法官，你将如何判决此案，并说明你的理由。 22．(23-24高二下·湖南湖湘教育三新探索协作体·期中)阅读材料，完成下列要求。 徐先生前往潘先生经营的农家乐游玩。某日清晨，徐先生在农家乐山坡散步，潘先生将饲养的藏獒犬拴在树上，没想到在徐先生经过时，藏獒犬挣断了狗链，扑向徐先生，导致徐先生全身多处被咬伤。陪同人员随即拨打120急救电话将徐先生送往医院治疗，医院诊断徐先生全身多处狗咬伤、右踝关节开放性骨折伴脱位。鉴定机构出具鉴定意见为徐先生右踝关节骨折脱位，功能部分丧失，构成十级伤残。徐先生因此将潘先生诉至法院。 北京西城区人民法院审理认为，藏獒属于烈性犬，犬性狂燥、凶猛，有很强的攻击性，不易驯服，对公共安全隐患较大。潘先生违反规定，将藏獒从笼中放出拴在树上，未采取足够的安全措施，致使藏獒挣脱狗链扑向徐先生，造成徐先生身体多处咬伤及关节骨折脱位，在案证据不足以证明徐先生存在过错或重大过失，潘先生应当承担全部的赔偿责任。 相关资料： 《北京市养犬管理规定》第十七条第五项规定，对烈性犬、大型犬实行拴养或者圈养，不得出户遛犬。 民法典第一千二百四十六条规定，违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。 结合材料，运用“法律与生活”知识，判断该侵权责任纠纷适用哪一侵权责任归责原则，并说明理由。 23．(23-24高二下·山东名校考试联盟·期中)最近，小明在自家宅基地上修建房屋，由于要铺设下水管道，需要向邻居小李借道，经过小李的院子。但是小李认为小明的借道行为会影响自己的日常生活，因此不愿让工人进入院内进行管道的铺设。小明认为邻里之间应该提供方便，小李应当允许自己借道。随后，两人因此产生矛盾。 假如你是一名人民调解员，请结合法律与生活知识就如何依法解决一者纠纷提出调解建议。 24．(23-24高二下·浙江金华卓越联盟·期中)【缘起】两名年轻人为了享受更舒适的旅途，特意购买了卧铺车票。他们找到自己的铺位后，便挂起了帘子，为自己营造了一个私密的小空间。 (1)详细写出购票过程所反映的民事法律关系的主体及其客体。 【连锁】这一举动却引起了邻居阿姨的不满。阿姨认为，在白天占用下铺还挂帘子是一种自私的行为，年轻人应该尊老爱幼，将铺位让给老年人使用。阿姨随后拍摄视频并上传网上。 【观点】视频在网上引发了讨论，网友们对此议论纷纷。一部分网友站在阿姨的角度，认为年轻人不懂得尊重老年人，太过自私。他们坚信，白天的下铺属于公共区域，应无条件供人使用。一部分人则认为下铺买票在先，享有合理使用权，阿姨未经许可拍摄还放到网上，是赤裸裸的道德绑架和隐私侵犯。 【规制】12306客服表示，并无明文规定使用围挡，只要不影响他人，下铺使用权就仅限购票乘客。 (2)有观点认为“邻居阿姨上传视频并不需要承担相应的法律责任”。请运用《法律与生活》的知识，为这一观点提供支持。 25．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨实验中学·期中)王某和张某毗邻而居，二人因琐事多次争吵，关系交恶。王某为泄愤，故意将空调外机移装到正对着张某卧室窗户的墙上。为此，二人产生争议： 张某：空调的噪音和热浪导致我无法开窗通风透气。 王某：我是安装在自家的外墙上，又没有侵犯你的地盘，嫌吵你可以关窗。 你如何评价王某处理相邻关系的行为，请说明理由。 26．(23-24高二下·四川凉山州安宁河联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 张某是信鸽爱好者，为了方便养鸽，他在自家阳台上（5楼）搭建了鸽舍用来饲养、放飞信鸽。但是每天清早放飞鸽子严重影响了邻居休息，随时从天而降的鸽粪也让楼下住户不堪其扰，几户邻居与张某协商无果后，将他告上人民法院，要求其停止侵权行为并进行赔偿。张某则认为自己有权在自家阳台养信鸽。 结合材料，运用《法律与生活》的有关知识，分析张某是否应当承担法律责任?请说明你的判断理由。 27．(23-24高二下·四川凉山州安宁河联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 2021年5月，网络作家吴某全新玄幻作品《秘境之谷》在线上首发，作品一经发布，广受读者喜爱，引发了广泛关注。众多杂志对作品进行了广泛介绍，过程中引用了小说部分片段，并对引文来源作了特别说明。与此同时，Q网络视听公司（下称Q公司）未经作者许可，通过人工智能（AI）制作成有声读物（原文标准朗读），放在公司运营的网站上供用户在线收听和下载。对此，作家吴某分别将几家杂志社和Q公司诉至法院，诉称杂志社和公司侵犯了其著作权，要求停止侵权，赔偿相关损失。法院最后驳回了吴某对杂志社的诉讼请求，支持了其对Q公司的诉讼请求。 结合材料，运用《法律与生活》的相关知识，谈一谈你对此案判决的看法。 28．(23-24高二下·广东茂名高州中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 原告楼某某是一名古风汉服模特，经常在社交平台发布古风汉服照片和视频。楼某某发现被告公司运营的“AI换脸”App中使用的是其拍摄的古风造型视频模板。用户可通过上传个人照片，将视频模板中的人脸替换成用户上传的人脸，除五官发生实质性变化之外，其余内容都与原视频保持一致。软件生成换脸后的古风造型视频，用户可以将其保存并分享到其他平台。 楼某某认为，该公司的行为侵害其肖像权，请求法院判令该公司停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失。法院审理认为，被告公司未经楼某某同意，利用深度合成技术使用其肖像制作了伪造视频，依法应认定为构成对楼某某肖像权的侵害。法院判决被告向楼某某赔礼道歉并赔偿损失5000元。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，对本案判决加以评析。 29．(23-24高二下·湖南长铁一中、地质中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》,由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答以下问题： (1)请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。 (2)请你分析法院是否支持王某拆除电梯的诉讼请求并说明理由。 30．(23-24高二下·山东菏泽高二区一类校·期中)加强知识产权保护是发展新质生产力的内在要求和重要保障。 材料一  近年来，我国全面加强知识产权保护工作，建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则，取得显著进展。全国已布局建设100多家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，涵盖高端装备制造、新一代信息技术、新能源新材料、生物医药等多个领域。修改《专利审查指南》,完善人工智能、大数据、区块链、生物基因技术等的权利要求保护方式及创造性审查标准。编写指导案例，明确新领域新业态有关热点问题的法律适用……聚焦新领域新业态发展需要，构建响应及时、保护合理的知识产权规则体系，增强了人们探索未知领域的勇气，让创新的触角不断延伸。 (1)结合材料一，运用法律与生活知识，分析我国加强新领域新业态知识产权保护的原因。 材料二  某网络公司就《架构师四期》系列共计五十部课程进行了作品版权登记。上述课程采用直播课形式并同步录制成课程视频，此课程视频仅提供给购买直播课程的学员课后学习，且学员只能使用其单独的账号在加密播放器中观看。经该公司调查发现，黄某未经许可，在未支付著作权使用费的情况下，在其经营的网店内，将上述涉案作品以8.9元的低价进行拼单售卖，并通过网盘链接分享的方式向用户提供下载服务。 (2)有人认为，黄某出售的课程为用户课后学习研究使用，属于作品的合理使用。结合材料二，运用法律与生活知识，对该观点进行评析。 31．(23-24高二下·山东菏泽高二区一类校·期中)赵某外出倒垃圾途中，被邻居郭某家的狗咬伤腿部。郭某当时表示治疗防疫费用凭票据由其负责支付。赵某注射狂犬疫苗5次，注射狂犬免疫球蛋白6针，并将注射防疫针票据5份交给郭某。事后，赵某向郭某催要医疗费用，郭某却否认是自家狗咬伤了赵某，并拒绝向赵某支付赔偿费用。赵某将郭某诉至法院，要求郭某立即支付其相关医药费。 法院经审理后认为，郭某养的狗咬伤赵某是事实，被告郭某未对自己饲养的狗尽到合理的看管义务，结合原告赵某提供的医疗票据，判决被告郭某赔偿原告赵某医药费823.5元。 结合材料，运用法律与生活的知识，分析此案判决的合理性。 32．(23-24高二下·江西乐平中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 张女士是某小区的业主，因小区大厦内游乐设施较少，张女士向小区物业公司提出由其自费为小区添置一套儿童滑梯设施(含脚垫)，放置在小区公共区域并供业主免费游玩，滑梯区域的卫生以及滑梯的归整等工作则由物业公司负责。物业公司同意了张女士的提议。2022年2月，刘女士途经滑梯设施时，踩到滑梯配套的脚垫，因脚垫下有水渍，刘女士站立不稳后仰摔倒。后经司法鉴定，刘女士构成十级伤残。刘女士认为，物业公司没有设置地滑的警示标志，同时未清理积水导致其拌倒，而张女士购买并放置滑梯也存在过错，因此向法院起诉物业公司和张女士，要求共同赔偿各项损失共计20万元人民币。 法院经审理认为，物业公司依法应对刘女士在事故中的损失承担主要的赔偿责任；刘女士对于损害的发生存在一定过错，故依法可以适当减轻物业公司的赔偿责任；张女士无须承担法律责任。 结合材料，运用《法律与生活》中侵权责任的知识，说明人民法院这一判决的合理性。 33．(23-24高二下·江西乐平中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 江苏省南京市人民检察院通报，犯罪嫌疑人仇某在新浪微博上使用其个人注册账号“辣笔小球”，在互联网上发布信息，贬低、嘲讽卫国戍边的英雄烈士，涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪被逮捕。 在《民法典》中，对于个人的姓名、肖像、荣誉、名誉有相应保护的条款，除了《民法典》《中华人民共和国英雄烈士保护法》对英烈的人格权益也做了专门规定。此外，刑法修正案也将侮辱诽谤英雄烈士的行为列为一种罪名，纳入刑事责任追究。意味着英雄烈士与个人的名誉和荣誉有本质上的区别。英雄烈士既享受公民作为自然人应当享受的保护，同时因其代表了国家利益、公共利益以及民族的自豪感，因此需要进行单独保护。 结合本案，运用《法律与生活》的相关知识，分析仇某侵犯了英雄烈士的哪些权利？依据《民法典》，仇某应承担什么民事责任？ 34．(23-24高二下·内蒙古赤峰部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 李教授自己编写了一本大学经济学教材。2015年，该教材由某出版社出版。这几年由于经济发展很快，书中原有的市场经济理论已跟不上形势的变化，李教授遂随着形势的变化，对原作进行了一半的修改，以便该书再版时更好地适应新的需要。可是，最近出版社在出版合同有效期内再版了此书，却没有通知李教授，于是李教授起诉出版社侵犯了他的修改权。 (1)结合材料，运用著作权的有关知识，分析说明出版社的行为对李教授的影响。 (2)某高校图书馆购买了该经济学教材并进行了部分修改，高校是否要得到李教授授权并支付一定费用?说明理由。 35．(23-24高二下·安徽黄山屯溪第一中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。 36．(23-24高二下·黑龙江牡丹江第一高级中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 S市年仅21岁的消防战士王某在灭火时将自己的空气呼吸器让给他人使用，自己却被浓烟熏呛从高楼坠落，经抢救无效不幸牺牲，被公安部批准为烈士，并颁发“献身国防金质纪念章”。就在社会各界沉浸在烈士牺牲的悲痛之中时，当地居民曾某在微信群里散布不实言论污蔑烈士。王某父母伤心之余，决定向当地法院提起诉讼，用法律武器捍卫儿子的尊严。 王某父母应以什么理由起诉曾某?请说明理由。 37．(23-24高二下·河北唐山十县一中联盟·期中)阅读材料，回答问题。 清康熙年间，张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的官邸与吴家为邻，两家院落之间有条巷子，供双方出入使用。后来吴家要建新房，想占这条路，张家人不同意。 双方争执不下，将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族，不敢轻易了断。这时张家人一气之下写封加急信送给张英，要求他出面解决。张英看了信后，认为应该谦让邻里，他在给家里的回信中写了四句话：千里来书只为墙，让他三尺又何妨?万里长城今犹在。不见当年秦始皇。家人阅罢。明白其中含义，主动让出三尺空地。吴家见状深受感动，也主动让出三尺房基地，“六尺巷”由此得名。 该巷蕴含的“谦和礼让、知进退、和为贵”的深刻内涵穿越时空，懿德永昭，使之成为后人接受廉让教育、弘扬清风正气的重要载体。 结合材料，运用法律与生活知识，谈谈法治社会下应如何正确处理相邻关系。 38．(23-24高二下·西藏拉萨第三高级中学·期中)发展户外运动，推进全民健身，是不断增强人民群众的获得感与幸福感的内在要求。 吴某下班途经某公司试营业的体育文化公园时，看到有教练员为攀岩游客穿戴保护装置，就报名参加了公园内的免费攀岩活动。吴某在该公司要求下购买了防滑袜，但在下降时意外摔伤，造成多处骨折，构成八级伤残。吴某诉至法院，认为是保护绳太长导致其在下降过程中从半空直接掉到地上摔伤。被告公司辩称，当前公园正处于试营业阶段，设备还在调试，旁边标有禁止攀爬提示，吴某摔伤系其擅自攀爬所致，故拒绝赔付。法院审理后酌情确定由被告公司对吴某所遭受损失承担70%的赔偿责任，吴某自己承担30%的责任。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出上述判决的理由。 39．(23-24高二下·浙江金华曙光学校·期中)去年年底谭某家杨树的树枝被风刮断，砸坏李某的面包车，要求谭某赔偿。谭某认为是树枝砸车系不可抗力所致，自己不应为此负责。 前些年Z村组织土地承包，谭某分到的地正好被进出李某院子的必经之路分成两半。为说服谭某接受承包方案，时任村主任张某斌代表村委会口头承诺，承包期内每年补偿谭某600元。但从今年开始，现任村主任张某军不再支付补偿款。谭某认为村委会和李某合伙欺负人，故意将几颗果树挪种到其承包地紧贴李某家进出的必经之路一侧，树枝阻碍了李某家面包车通行。李某意见很大，为此两家矛盾重重。结合材料，运用《法律与生活》相关知识，回答下列问题： (1)在谭某与李某的车损赔偿纠纷中，你是否认同谭某的观点？并说明理由。 (2)在谭某与李某的通行纠纷中，双方应如何妥善处理这场邻里纠纷？ 40．(23-24高二下·江苏镇江·期中)一次严谨的司法判决，胜过百次的法律宣传。阅读材料，回答问题。 材料一  郭某从小区南门骑行，与5岁儿童罗某相撞，造成罗某受伤。孙某见状后，劝阻郭某离开，让他等待罗某的家长来处理。期间，郭某突然出现嘴角抽搐的现象，并瘫倒在地。孙某立即拨打120急救电话，医护人员赶到现场即对郭某实施抢救，但郭某经抢救无效死亡。郭某之妻刘某提起诉讼，要求孙某承担侵权赔偿责任。H区人民法院根据调查，郭某曾于当月，被医院诊断为“右侧脑梗死（极高危）”，遂判决驳回原告刘某的诉讼请求。 材料二  从“电梯劝烟猝死案”到“邻里互助无责案”彰显了人民法院的司法担当。司法担当就是要坚持司法为民，要让人民群众在每一起司法案件中感受公平正义，就是要弘扬法治精神，旗帜鲜明地支持和保护遵守法律法规和社会公序良俗的正当行为，就是要通过个案判决引领社会风气和个人行为选择，弘扬社会主义核心价值观。 (1)运用《法律与生活》知识，结合材料一阐释H区法院判决的法律依据。 (2)运用唯物史观的知识，结合材料二分析法院勇于司法担当的社会意义。 41．(23-24高二下·湖北云学名校联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 2023年11月8日，广西南宁一小区楼上业主集资免费为低层老年业主加装电梯连廊一事，被最高人民法院和住房城乡建设部联合发布为首批老旧小区既有住宅加装电梯典型案例。 2020年3月，广西南宁老旧小区某栋某单元业主投票决定启动小区加装电梯工作。除居住二层的王某不同意以及2户业主弃权外，其他业主均同意加装电梯。2020年12月，加装电梯项目准备施工时，王某出面阻挠，并向人民法院起诉，以楼上14户邻居侵犯其建筑专有部分权利以及通风采光权等为由，要求停止电梯施工。区人民法院经现场勘验，在距楼栋较近的情况下可能会影响王某家阳台一侧的通风、采光和日照，但影响的程度较小。区人民法院认为，该加装电梯项目已取得相关行政许可，且业主表决程序合法，故判决不支持王某的诉讼请求。 虽然骆某等14户业主赢了官司，但该单元的几名业主牵头，主动找到王某协商，提出由楼上业主共同出资7639元，为二楼反对加装电梯的年近九旬的业主免费增设电梯入户连廊，10年内免交电梯保养费、维修费。王某也消除了思想顾虑，肯定了加装电梯对自身带来的便利，双方最终握手言和。 运用《法律与生活》的知识，分析最高人民法院和住房城乡建设部把上述案例列为典型案例的依据。 42．(23-24高二下·浙江台州山海协作体·期中)一位男生“小吴”和朋友在羽毛球馆打球，接球时不小心踩到了流浪猫的肚子，不慎摔倒。小吴感到右腿一阵剧痛，被送去就医后，经过鉴定，构成十级伤残。于是，小吴和家人一致认为，羽毛球馆有不可推卸的责任，明显的看管不利，才让猫咪混了进去。另外，小吴还要追责这只猫的主人。结果调查得知，这只猫是流浪猫，但它被肖某固定投喂，还会被带去洗澡、看病。于是，小吴和家人认定肖某和流浪猫是饲养关系，于是将羽毛球馆和肖某诉至法院。 运用《法律与生活》有关知识，回答以下问题： (1)该如何认定羽毛球馆和肖某的侵权责任？ (2)侵权人要承担哪些侵权责任？ 43．(23-24高二下·浙江浙南名校联盟·期中)A公司系某电影的著作权人，其将该影片音频后期制作事宜委托B公司执行，双方签订合同并约定有保密条款。在合同履行过程中，B公司违反保密约定将部分工作外包给案外人实际完成，并将A公司交付的电影素材以电影名称的拼音首字母命名，通过百度网盘传输给案外人。该影片素材留存百度云盘期间，被不法分子破解，致使涉案电影在公映前通过互联网流出。C公司在泄密期间私下获得该电影素材，组织相关人员对该电影素材进行改编，并在网上公开发行。A公司遭受巨大损失，便诉至法院。 结合材料，运用《法律与生活》中的相关知识，回答下列问题： (1)指出A公司哪些权利受到侵害。 (2)A公司可以依法提出哪些诉讼请求?请说明理由。 44．(23-24高二下·河南部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 邓某系某托育公司创始人及股东，该托育公司开办幼儿园，李某女儿在该幼儿园入托。 2022年6月，因发现其女儿腿部受伤，李某便将孩子受伤照片、与校方沟通的录音、班级群聊天记录、家人间聊天记录等内容制作成短视频在某短视频平台连续发布，视频评论数累计超过千条，其中不乏对托育公司及其创始人的负面言论。此后，李某删除相关视频，但邓某认为其本人及托育公司的名誉权受到损害，故将李某诉至某人民法院，要求李某赔偿损失并赔礼道歉。 李某辩称：其发布的短视频及朋友圈内容均系与原告沟通其女儿受伤事宜的真实记录，视频重点是孩子当日受伤后学校并未在第一时间告知家长而导致孩子的腿伤加重，未保障家长知情权。自己并没有任何侮辱、诽谤原告的言语，也未实施侵害原告名誉权的行为。至于原告提交的证据中所体现的网友评论并不是其所发，网友评论对原告的影响与自己无关。原告所诉无任何事实及法律依据，应当依法驳回其诉求。 本案中，被告李某在无证据证明女儿受伤系幼儿园过错导致的前提下，即在某短视频平台发布约15条视频声计两原告要求其负责及道歉，并附带“#我要上热门”“#VLOG十亿流量扶持计划”“#百亿流量扶持”话题，且李某在回复评论时多次出现涉及孩子所在幼儿园及创始人邓某等的内容。 结合材料，运用《法律与生活》知识，分析李某是否侵权，并说明该案对我们维权的启示。 45．(23-24高二下·湖北部分高中联考协作体·期中)阅读材料，完成下列要求。 近日，山东省高唐县人民法院公开宣判一起环境污染案，刘某等4名被告人均犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月至一年、缓刑两年不等，并处罚金人民币六万元至一万元不等；扣押在案的犯罪工具两辆罐车及无牌照吸污车，予以没收。 法院审理查明，被告人封某租赁河北省辛集市某化工有限公司的车间，生产“环氧物”医药中间体，在试生产过程中产生废碱液，交由无危险废物处置资质的被告人刘某处置，每吨支付给刘某300元处置费。 随后，被告人刘某在无危险废物处置资质的情况下，装运两罐车废碱液，并在明知被告人浦某某无危险废物处置资质的情况下，安排驾驶员王某某（另案处理）驾驶挂解放牌罐车运送至高唐县聚兴广场，交由浦某某处置。 刘某向浦某某每车支付1600元处置费，并向浦某某运送两罐共60吨废碱液。 浦某某联系被告人林某某、刘某（另案处理）共同将罐车内的废碱液倒入吸污车，分别倾倒于某公司化粪池内和城区路旁雨水管网内，其中倾倒于雨水管网内的废碱液为29.95吨，严重污染环境。 案发后，聊城市生态环境局高唐分局认定，被倾倒的物质属于危险废物。 山东省环境保护科学研究设计院有限公司司法鉴定中心鉴定，现场环境损害费用为1418359元。 (1)封某、刘某等人的行为违反了民法的什么原则？ (2)分析封某、刘某等人污染环境行为侵权责任的构成要件。 (3)封某、刘某等人认为自己主观上不是故意污染环境，请求免除责任。如果你是法官，你怎么看待封某、刘某免除责任的请求？ 46．(23-24高二下·河南郑州十校·期中)阅读材料，回答问题。 为了避免放在家门口的快递被偷，张某在门边上安装了一个摄像头。邻居俞某反映，由于两家紧挨着，该摄像头同时覆盖了两家门口，出入等信息都被拍了进去。俞先生与张某进行沟通，希望张某能拆除摄像头。但张某以“摄像头装在自家门上，别人管不着”为由，拒绝拆除。协商无果后，俞某起诉至当地法院，要求排除妨碍。承办法官王某了解案情后，亲自前往双方住所地查看，证实俞某陈述属实。考虑到邻里关系，王法官打算组织双方调解。 法条链接： 第二百七十一条 业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。 运用《法律与生活》的知识，续写王法官的调解发言稿。 要求：①围绕纠纷，观点明确；②坚持情理法相结合；③法律术语使用规范；④总字数在250字左右。 关于调解俞某与张某安装摄像头纠纷的发言稿 俞某、张某： 你们好！ 针对你们双方关于摄像头是否拆除的纠纷问题，今天我们一起来协商解决。前期，我已经与你们分别进行了沟通，了解了事情的原委和各自诉求。接下来，我先谈谈对此问题的看法。 47．(23-24高二下·四川成都蓉城名校·期中)阅读材料，完成下列要求。 《DreamItPossible》由国际著名音乐人AndyLove作词、作曲，来自洛杉矶的歌手Delacey演唱。2015年华为花了8000万买下了这首歌的英文版和中文版版权，并请张靓颖演唱这首歌的中文版。张靓颖和著名作曲人王海涛一起，为这首歌填词、编曲，将这首歌中文版命名为《我的梦》并于2015年11月发布。2015年9月在柏林国际电子消费品展览会上作为华为的主题曲。 这首歌承载着华为的企业思想、品牌精神：“相信自己，敢于挑战，追逐梦想”,表现了对梦想与未来的信心与决心，鼓励大家勇敢执着去追寻。某校班主任李老师为了激励孩子们，在班会课上播放了这首歌并讲述了其背后的故事。 *注：歌曲所涉及的著作权：词作者的著作权，曲作者的著作权，演唱者的著作权。 请运用《法律与生活》的知识，分析材料中对歌曲的改编和使用是否侵犯了歌曲的著作权并请说明理由。 48．(23-24高二下·四川成都蓉城名校·期中)阅读材料，完成下列要求。 俗话说“远亲不如近邻”,生活中要妥善处理相邻关系。 甲和乙是上下楼邻居，甲经常于早晨5点半至6点半在自家客厅跳健身操，导致楼下住户乙无法正常作息。邻居乙多次和甲交涉无果后，曝光甲在微博账号上与其家人合照的头像照片，并对照片进行了丑化，随后还发布了对甲及其家人的侮辱性文字，对甲及家人的工作生活受到严重影响。不久，甲向法院起诉，认为乙侵害其名誉权、肖像权、隐私权，要求乙采取补救措施、停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。 请运用“民事权利与义务”的有关知识，分析甲的主张能否得到法院支持并说明理由。通过该案件请谈谈我们应该如何妥善处理相邻关系。 49．(23-24高二下·浙江台州十校联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 材料一 S公司向国家版权局申请登记了其出品的动画片《X出没》中“G头强”等动漫形象美术作品的知识产权。为了扩大影响，S公司在服装、玩具、图书等多个领域将其授权给合作公司使用。S公司发现M儿童用品店未经许可销售仿冒玩具“大头强”，产品上的图案形象与“G头强”等动漫形象相似，据此向法院提起民事诉讼，法院判决M儿童用品店停止侵权行为，并赔偿相应经济损失。 材料二 高中生小李发明了一款护眼架。2014年11月15日，他向国家知识产权局申请实用新型专利，国家知识产权局于2015年4月17日发布授权公告。小李发明的护眼架推向市场后，很快受到了欢迎，网上各销售平台上的销售量很大。2023年11月，小李发现刘某生产销售的护眼架与自己的专利产品特征完全相同。为此，小李以侵犯专利权为由，将刘某诉至法院，要求保护自己的专利权。 运用所学法律知识，完成下列问题： (1)结合材料一，分析法院对M儿童用品店的判决是否合理，并说明理由。 (2)根据材料二，你认为法院是否支持小李的主张，请说明理由。 50．(23-24高二下·江苏连云港赣榆区·期中)张某在某电商平台购买了售价为228元的阴沉金丝楠木料，收到商品后，张某认为商品质量与自己的预期不符。张某一气之下在电商平台上给出了“产品与宣传不符，真的是忽悠人”的差评，并将评论置顶。张某的置顶差评导致M商家店铺综合动态分降低，M商家与张某沟通，要求删除差评。张某认为“差评是消费者的权利，想怎么评就怎么评，而且我也没有侵犯商家的名誉权，商家无权干涉”。M商家沟通无果后，将张某的购物账号、头像等公开信息以及电话号码、身份证号、家庭住址等私密信息在网上进行了泄露，导致张某经常接到不明来历的电话，正常生活被严重干扰。张某因个人信息被泄露将M商家诉至法院。 【法律条文】《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。 (1)请运用《法律与生活》知识对张某的言行进行评价。 (2)结合材料，运用《法律与生活》相关知识补充张某起诉书的“诉讼请求”和“事实与理由”部分。 民事起诉状原告：张某 被告：M商家 诉讼请求： 。 事实与理由： 。 此致 XXX人民法院附：本诉状副本2份 证据和证据来源 XXX XXXX年XX月XX日 学科网（北京）股份有限公司1 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $$ 专题04 侵权责任与权利界限 精选高频考题50题·非选择题 1．(23-24高二下·福建闽江学院附属中学等校·期中)阅读材料，完成下列要求。 【基本案情】 何克希同志是我国的“开国少将”，1955年被授予少将军衔。2022年10月至2023年7月间，郭某、何某、付某通过各自的自媒体账号制作并发布“中共历史上最恶劣的十大叛徒”视频时，将何克希同志的照片用于革命叛徒顾顺章的头像，该视频发布以后，在互联网上被大量转发，造成恶劣影响。2023年8月，这一问题引起了何克希将军家属的关注，何克希将军家属向西湖区检察院反映何克希将军肖像、名誉和荣誉被侵害的情况。 【案件结果】 2023年11月30日，西湖区检察院根据《最高人民法院关于互联网法院受理案件若干问题的规定》第二条之规定，对郭某、何某、付某侵害革命英雄何克希同志肖像、名誉和荣誉的行为，依法向杭州互联网法院提起民事公益诉讼，依法追究郭某、何某、付某的民事侵权责任。 运用《法律与生活》的知识，分析西湖区检察院依法向法院提起民事公益诉讼的正确性 【答案】①自然人享有肖像权，任何组织或者个人不得以丑化污损，或利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。②民事主体享有名誉权和荣誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权，也不得诋毁、贬损他人的荣誉。③郭某、何某、付某作为网络自媒体博主，将何克希同志的照片用于革命叛徒的头像，侵害了何克希同志的肖像权、名誉权和荣誉权，破坏了尊崇英雄烈士的社会风气和公共道德，损害了社会公共利益，依法应当承担民事侵权责任。 【来源】福建省闽江学院附属中学等校2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 （B卷） 【分析】背景素材：关于革命英烈的民事公益诉讼案例 考点考查：民事主体的人身权利、侵权责任 能力考查：调度和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题注意答题主体为西湖区检察院，需要调用《法律与生活》民事权利、侵权责任有关知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：郭某、何某、付某通过各自的自媒体账号制作并发布“中共历史上最恶劣的十大叛徒”视频时，将何克希同志的照片用于革命叛徒顾顺章的头像，该视频发布以后，在互联网上被大量转发，造成恶劣影响；对郭某、何某、付某侵害革命英雄何克希同志肖像、名誉和荣誉的行为，依法向杭州互联网法院提起民事公益诉讼→可联系自然人享有肖像权、民事主体享有名誉权和荣誉权，说明郭某、何某、付某侵害了何克希同志的肖像权、名誉权和荣誉权，破坏了尊崇英雄烈士的社会风气和公共道德，损害了社会公共利益，依法应当承担民事侵权责任。 第三步：整合信息，组织答案。 2．(23-24高二下·广东湛江雷州雷州八中，雷州二中，雷州三中·期中)阅读材料，完成下列要求。 杨某、李某等四人在快递行业认识不少朋友。某日，有人找到他们，并告知只要能搞到尽可能多的含个人信息的快递面单，并转卖给他，就能轻松“赚外快”。 四人非常心动，便听信了该“上家”的话，迅速入职广州、东莞等地快递公司，利用工作便利进入仓库拍摄大量含有公民姓名、住址、联系电话等个人信息的快递面单，并转卖给“上家”，累计获利4千元至2万元不等。因构成侵犯公民个人信息罪，被法院分别判处有期徒刑一年至拘役四个月不等，并处罚金。法官提醒，侵犯公民个人信息犯罪严重危害公民个人信息安全，极易引发电信网络诈骗等衍生犯罪，社会危害性较大。 在材料的案件中，公诉机关同时提起附带民事公益诉讼。结合案情，运用《法律与生活》知识，分析四人还应承担哪些民事侵权责任？并写出三条此案判决结果对社会产生的积极影响。 【答案】①侵权责任承担方式：支付赔偿金（或：赔偿损失）、公开赔礼道歉、永久性彻底删除所有非法获取的公民个人信息、消除危险（或：消除影响）。②社会积极影响：保护公民个人信息安全，维护正常的社会秩序；维护公平正义，建设法治社会；警示快递物流行业严格遵守各项法律法规，告诫员工切莫以身试法；利于广大人民群众提高防范意识，加强个人信息保护。 【来源】广东省湛江市雷州市雷州八中，雷州二中，雷州三中2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：个人信息侵权案例 考点考查：侵权责任及承担等有关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题属于说明类主观题，需调用侵权责任相关知识分析四人应承担的侵权责任并写两条此案判决结果对社会产生的积极影响。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：侵犯公民个人信息罪，法院分别判处有期徒刑一年至拘役四个月不等，并处罚金→可联系侵权责任承担方式。 关键词②：法院分别判处有期徒刑一年至拘役四个月不等，并处罚金，侵犯公民个人信息犯罪严重危害公民个人信息安全，极易引发电信网络诈骗等衍生犯罪→可联系对违法主体、被侵权主体、相关物流企业等角度分析其判决影响。 关键词③：法官提醒，侵犯公民个人信息犯罪严重危害公民个人信息安全，极易引发电信网络诈骗等衍生犯罪，社会危害性较大→可联系有利于广大人民群众提高防范意识，加强个人信息保护，保护公民个人信息安全。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问角度并将教材知识与案例等有机结合。 3．(23-24高二下·山东聊城·期中)甲公司经授权享有某贺岁档电影的独家信息网络传播权。甲公司发现，乙公司未经授权擅自在其运营的网站向公众提供该电影的无障碍版的在线播放服务。甲公司认为，乙公司的行为侵害了甲公司对该电影享有的信息网络传播权，将乙公司诉至法院。 诉讼中，乙公司称涉案无障碍电影由丙公司改编制作而成，且在片尾载明。适用于著作权法(2020修正)关于“以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已发表的作品，可以认定为合理使用行为”的规定。 注：无障碍电影是专门为了方便残障人士观看的经过加工的电影节目，即电影画面基础上添加配音、手语翻译及字幕。 结合材料，运用所学法律知识回答，法院是否支持甲公司的诉讼请求并说明理由。 【答案】①甲公司经依法授权，享有涉案电影的独家信息网络传播权，有权提起本案诉讼。②无障碍电影系在原电影画面基础上形成的新的作品，需取得原著作权人的合法授权。③乙公司未经授权擅自在其运营的网站提供该电影无障碍版在线播放服务，且无法控制受众群体为阅读障碍者，必然影响到涉案电影的正常商业使用，损害权利人合法权益，不构成合理使用，应承担停止侵权和赔偿损失的法律责任。故法院会支持甲公司的诉讼请求。 【来源】山东省聊城市2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：某贺岁档电影侵权案例 考点考查：尊重知识产权、民事权利有界限 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于说明类主观题，要求说明法院是否支持甲公司的诉讼请求及理由，考生可以调用尊重知识产权、民事权利有界限的知识结合材料进行分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：甲公司经授权享有某贺岁档电影的独家信息网络传播权→可联系教材知识甲公司有权提起本案诉讼。 关键词②：涉案无障碍电影由丙公司改编制作而成→可联系教材知识无障碍电影需取得原著作权人的合法授权。 关键词③：乙公司未经授权擅自在其运营的网站向公众提供该电影的无障碍版的在线播放服务→可联系教材知识乙公司行为影响到涉案电影的正常商业使用，损害权利人合法权益，不构成合理使用，应承担停止侵权和赔偿损失的法律责任。故法院会支持甲公司的诉讼请求。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 4．(23-24高二下·吉林部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 好意同乘，是指行为人出于助人的善意，允许他人免费搭乘自己车辆的行为。 【案件过程】 小汪、小史和小陈是大学同学，三人报名参加同一场考试。考试当天，小汪开着合租率搭载其余两人一起去考场。因小汪驾驶不慎，造成车内三人不同程度受伤。事故当天，小陈坐在后排只顾玩手机，对系好安全带的提醒充耳不闻。小陈受伤最重，医院诊断小陈重型颅脑损伤、颅骨多发骨折、蛛网膜下腔出血、右侧视神经管骨折、胸部损伤，还伴随有多器官功能障碍等。小陈辗转多家医院，累计住院98天，花费医疗费共计41.94万余元，期间小汪垫村了部分医疗费用。经鉴定，小陈手术治疗后，颅脑及右眼两处构成十级伤残。小陈认为，本次交通事故对自己造成严重人身财产损害。交警部门出具《道路事故认定书》，认定司机小汪没有按照操作规范安全驾驶，承担此次事故的全部责任，小汪应向其赔付医疗费、残痰赔偿金、精神损害赔偿等共计59.26万余元，后小陈将小汪诉至法院。面对小陈的索赔，小汪满腹委屈，自己当免费司机栽同学是好意，要自己一个人承担全部责任，于理不合。 【审判结果】 法院综合考虑本案情况，酌情减轻被告小汪40%的赔偿责任。经核算，被告小汪还需赔付医疗费、残痰赔偿金、精神损害赔偿等28.71万余元。一审判决后，双方均未上诉，小汪主动履行了支付赔偿款的义务。 相关链接:《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条规定,非营运机动车发生交通事故造成无偿搭剩人损害,属于该机动车一方责任的,应当减轻其赔偿责任,但是机动车使用人有故意或重大过失的除外。 结合材料，运用侵权责任的知识，说明法院对上述诉讼纠纷作出的审判结果的合理性。 【答案】根据民法典规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。行为人是故意，还是过失，往往并不影响其承担民事责任，但过错程度对于衡量其责任大小具有法律意义。本案中小汪因操作车辆不当，导致小陈严重受伤，存在过错，其行为与小陈受伤存在因果关系，依法应当承担侵权责任。但小汪驾驶车辆系基于三人之间的友情，并没有额外向同学收取任何费用，应当认定驾驶人小汪与搭乘人小陈之间形成好意同乘关系。小汪在小陈受伤一事上，固然存在过错，但并非故意或重大过失，且小陈乘车途中不听汪某安全提醒，也应承担部分责任。综合考虑本案好意同乘时的具体情况、事故事实以及被告小汪主动承担部分责任的行为等，依法减轻小汪赔偿责任。 【来源】吉林省部分学校2023-2024学年高二下学期期中联考政治试卷 【分析】背景素材：好意同乘案例 考点考查：权利行使于法有据 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于说明类主观题，要求说明法院对上述诉讼纠纷作出的审判结果的合理性。解答时，获取材料信息，多角度结合知识要点作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：小汪驾驶不慎，造成车内三人不同程度受伤→可联系教材知识根据民法典规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。行为人是故意，还是过失，往往并不影响其承担民事责任，但过错程度对于衡量其责任大小具有法律意义。本案中小汪因操作车辆不当，导致小陈严重受伤，存在过错，其行为与小陈受伤存在因果关系，依法应当承担侵权责任。 关键词②：小汪、小史和小陈是大学同学，三人报名参加同一场考试→可联系小汪驾驶车辆系基于三人之间的友情，并没有额外向同学收取任何费用，应当认定驾驶人小汪与搭乘人小陈之间形成好意同乘关系。 关键词③：小陈坐在后排只顾玩手机，对系好安全带的提醒充耳不闻→可联系小汪在小陈受伤一事上，固然存在过错，但并非故意或重大过失，且小陈乘车途中不听汪某安全提醒，也应承担部分责任。 关键词④：综合考虑本案好意同乘时的具体情况、事故事实以及被告小汪主动承担部分责任的行为等→可联系依法减轻小汪赔偿责任。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息相结合。 5．(23-24高二下·河南郑州第一中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 俗话说“远亲不如近邻”，邻里之间若是守望相助，生活就能得到更多便利，但现实生活中总会有些不如意。某小区的张某和魏某是一梯两户的邻居，张某在楼道堆放大量废纸箱等杂物，并且在楼道摆放香炉、长期烧香。邻居魏某因此困扰不已，多次建议张某清理废纸箱、停止烧香行为，以免造成消防隐患。但张某认为实施这些行为是自己的自由，魏某受不了可以搬走，不应干预。2023年11月，双方再次因此问题发生争执、张某大声谩骂魏某。魏某诉至法院，请求法院判决张某侵权，并承担相应责任。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，谈谈应如何处理相邻关系。 【答案】①不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。 ②法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。 ③坚持权利与义务相统一的原则，相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。 ④在邻里关系中，要坚持“以和为贵”、“远亲不如近邻”的观念，践行社会主义核心价值观，与邻为善，以邻为伴，构建和谐的邻里关系。 ⑤要坚持平等、自愿、公平、诚信、守法和公序良俗、绿色等民法基本原则。 【来源】河南省郑州市第一中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：邻里纠纷 考点考查：认真对待民事权利与义务、权利行使注意界限 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于措施类主观题，需调用权利行使注意界限的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：邻里之间若是守望相助，生活就能得到更多便利。→可联系教材不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则。 关键词②：张某认为实施这些行为是自己的自由，魏某受不了可以搬走，不应干预。→可联系教材坚持权利与义务相统一的原则。 关键词③：双方再次因此问题发生争执、张某大声谩骂魏某。→可联系教材践行社会主义核心价值观，与邻为善，以邻为伴。 关键词④：魏某诉至法院，请求法院判决张某侵权，并承担相应责任。→可联系教材法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。坚持民法基本原则。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 6．(23-24高二下·四川内江第一中学·期中)阅读材料，回答问题。 李某与宋某系邻居，宋某在靠近被告南墙头处，搭建了鸡窝一个，李某认为此鸡窝严重影响自己休息，并对环境造成了恶劣影响。且宋某在李某房屋西山墙以西约1.5米处栽种有法桐树一棵，以西2.6米处栽种有枣树一棵，两棵树木的部分枝叶覆盖在原告房屋之上，李某认为被告的两棵树木影响其房屋采光权，并在下雨的时候致其屋顶渗雨。宋某还在原告房屋的北山墙外贴墙放置了两扇大门、三口水缸、椭圆形砖垒容器一个，内放置有沙子，上面覆盖有石棉瓦，李某认为宋某的此种行为致使房屋北山墙常年处于潮湿状态，处于随时倒塌的险境。宋某则认为两棵树木已经生长很多年了，不愿意去砍伐这两棵树木，且认为搭建鸡窝的地方属于自己所有，自己也有权搭建，并有权在自己的院内放置任何物品。双方争执不下，几经村委会和乡政府工作人员调解，均未成功。后李某起诉至法院，要求宋某排除妨碍。 (1)结合材料，运用法律与生活知识，分析法院是否会支持李某的主张，宋某应承担哪些民事责任。 (2)结合《法律与生活》的有关知识，分析法院作出相应判决的理由。 【答案】(1)法院会支持李某的主张。鉴于宋某搭建鸡窝、搁置物品以及栽种树木的行为对于邻居李某的生活造成一定的影响，应当停止侵害、排除妨碍、赔偿损失等。 (2)①在民事法律关系中，民事主体既享有权利也承担义务，民事主体在从事民事活动的过程中要坚持平等、自愿、公平、诚信、守法和公序良俗等原则。宋某的行为对于邻居李某的正常生活带来一定的影响，因此法院会支持李某的主张。 ②不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。相邻关系的一方给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害、排除妨碍、赔偿损失等。 ③相邻关系一方为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。（在我们的日常生活中，处理好邻里关系，在为人处事前多站在对方的角度思考，不仅于己有利，对于弘扬社会主义核心价值观、推进社会文明、守护遵法底线、打造社会主义新时代文明社会也具有重要意义。） 【来源】四川省内江市第一中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：邻里纠纷 考点考查：民法的基本原则、民法弘扬社会主义核心价值观、侵权责任承担方式、相邻关系应遵循的原则 能力考查：描述和阐释事物 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题要求结合材料，运用法律与生活知识，分析法院是否会支持李某的主张以及宋某应承担哪些民事责任。属于分析类主观题，知识限定明确，考生可根据材料内容和设问要求调动教材知识加以分析说明。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：李某与宋某系邻居，宋某在靠近被告南墙头处，搭建了鸡窝一个，李某认为此鸡窝严重影响自己休息，并对环境造成了恶劣影响。且宋某在李某房屋西山墙以西约1.5米处栽种有法桐树一棵，以西2.6米处栽种有枣树一棵，两棵树木的部分枝叶覆盖在原告房屋之上，李某认为被告的两棵树木影响其房屋采光权，并在下雨的时候致其屋顶渗雨→可联系权利行使有界限、侵权责任的承担方式。以此说明法院会支持李某的主张，宋某应当停止侵害、排除妨碍、赔偿损失等。 第三步：整合信息，组织答案。注意教材信息与材料信息相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题要求分析法院作出相应判决的理由。属于理由类主观题，考生可根据材料内容和设问要求调动民法的基本原则、相邻关系应遵循的原则、民法弘扬社会主义核心价值观等知识加以分析说明。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：材料中宋某的行为给邻居李某的正常生活带来的各种不利→可联系民法的基本原则；相邻关系应遵循的原则；民法弘扬社会主义核心价值观。 第三步：整合信息，组织答案。注意教材信息与材料信息相结合。 7．(23-24高二下·江苏淮安淮安区·期中)阅读材料，完成下列要求。 F公司主营药品销售业务。为宣传某款治疗严重皮肤疾病的新药，F公司在其公众号上发表商业推广文章，使用了一张对知名原创歌手甲某照片进行处理后形成的肖像剪影，可见标志性的发型特征。文章开头引用甲某成名曲部分内容，并声称本次活动影响巨大，迎来一名神秘“蓝朋友”以亲身经历说明本款药品的疗效。文章评论区与网友有大量类似互动： 网友爱甲甲：居然真是我们甲甲！ 作者回复：我可没说就是你的他哦（龇牙） 网友qq：这种小公司不可能请得到甲甲，骗人的！ 作者回复：怎么不可能，小看咱们公司啦（得意） 甲某得知后将F公司诉至法院。F公司辩称，文章自始至终没有出现神秘“蓝朋友”就是甲某的表述，未给原告造成事实上的损失，不应承担侵权责任。 法院经审理认定F公司构成侵权。 请运用《法律与生活》相关知识分析F公司存在的侵权行为，并说明该公司应承担的责任。 【答案】①F公司未经肖像权人同意，利用信息技术手段进行剪影，所展现的人物面部轮廓和标志性发型具有原告的个人特征，属于原告的外部形象，侵犯了原告的肖像权；商业宣传文章未经许可引用甲某歌曲，侵犯了原告的著作权；文章宣传某款治疗严重皮肤疾病的新药，声称由具有原告个人特征的“蓝朋友”用亲身经历说明本款药品的疗效，侵犯了甲某的名誉权。②F公司应承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失、消除影响等侵权责任。 【来源】江苏省淮安市淮安区2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：侵权行为的案件 考点考查：《法律与生活》相关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的指向是分析F公司存在的侵权行为，并说明F公司应承担的责任，需要调用《法律与生活》的相关知识，从为什么、是什么角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：F公司未经肖像权人同意使用了一张对知名原创歌手甲某照片进行处理后形成的肖像剪影，并具有标志性发型特征→可联系侵犯了原告的肖像权。 关键词②：在商业推广文章中未经许可使用甲某原创歌曲→可联系侵犯了原告著作权。 关键词③：案涉文章推广治疗严重皮肤病的药品，宣传由具有甲某明显外部特征的“蓝朋友”现身说法，等同于说甲某曾患有严重皮肤病且使用该药品治疗→可联系侵犯原告名誉权，侵权责任的承担方式。 第三步：整合信息，组织答案。 8．(23-24高二下·甘肃武威第十八中学·期中)阅读材料,完成下列要求。 城市老旧小区加装电梯是推动城市更新、缓解老弱人群出行难的民生工程。 何某、陈某等人是某小区某号楼的业主，陈某等人牵头发动小区加装电梯。经该楼三分之二以上业主同意并签名后，陈某等人向物业公司递交了《申请书》等资料，何某没有在这些资料上签字。2023年6月6日，在获得相关建设施工证件后，施工方开始进场施工。电梯加装后挡住了何某客厅与饭厅采光窗户的小部分光线，且电梯施工导致其窗户和地砖受损，价值约1万元。何某遂将施工方和陈某等人诉至人民法院，请求判令陈某等人拆除电梯并恢复原状，施工方支付受损赔偿款1万元。 结合材料并运用《法律与生活》知识，分析人民法院是否支持何某的诉讼请求，并说明理由。 【答案】人民法院不会支持何某的全部诉讼请求。理由：第一，民法典规定，不动产的相邻权利人应当按照方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。加装电梯虽有影响何某家的采光，但如果未超出一般人所理解的容忍限度或国家相应标准，法院不会支持拆除电梯。第二，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。电梯施工导致何某损失约1万元，法院会支持何某这部分的诉讼请求。 【来源】甘肃省武威市第十八中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：城市老旧小区加装电梯的纠纷 考点考查：侵权责任与权利界限 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，需调用侵权责任与权利界限的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：经该楼三分之二以上业主同意并签名后，陈某等人向物业公司递交了《申请书》等资料，何某没有在这些资料上签字。在获得相关建设施工证件后，施工方开始进场施工。电梯加装后挡住了何某客厅与饭厅采光窗户的小部分光线。→可调用的法理依据：《民法典》第二百八十八条不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。本案中加装电梯虽有影响何某家的采光，但如果未超出一般人所理解的容忍限度或国家相应标准，法院不会支持拆除电梯。 关键词②：电梯施工导致其窗户和地砖受损，价值约1万元。→可调用的法理依据：《民法典》第一千一百六十五条，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中电梯施工导致何某损失约1万元，法院会支持何某这部分的诉讼请求。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 9．(23-24高二下·湖南常德沅澧共同体·期中)阅读材料，完成下列要求。 近年来，网络暴力现象屡见不鲜，若网民自身权益受到侵害，可以通过网“曝”的方式泄愤、报复吗？“人民说法”提醒，以“曝”制“暴”不可取，请选择合法途径维护权益。王某是微博平台上法律类“大V”博主。微博用户小阳因与王某观点不同，便通过微博私信向王某发送侮辱性言辞。王某为泄愤，在微博上使用侮辱性言论予以反击，并配以小阳微博中个人照片、小阳私信辱骂王某的言论截图及小阳微博个人账号信息截图，引发众多网友关注、评论、转发。后小阳通过微博私信多次向王某表达歉意，但王某均未接受，并将小阳诉至法院，请求判令小阳在个人微博和其就读大学官网发布道歉信并向王某支付精神损失费。小阳见状向法院提起反诉，请求判令王某删除涉案侵权内容，在微博发布道歉信，并支付精神损失费。 请问：如果你是法官，将如何判决此案并说明其法律依据。 【答案】 小阳损害了王某的人格尊严，需向王某赔礼道歉，并支付精神赔偿。王某损害了小阳的人格尊严，侵害了小阳的名誉权；侵害小阳肖像权，需向小阳赔礼道歉，并支付精神赔偿。 法律依据：①自然人享有人格权。王某通过微博辱骂小凡，侮辱性强，损害了小阳的人格尊严。小阳通过微博私信向王某发送侮辱性言辞，也损害王某的人格尊严。②民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱，诽谤等方式侵害他人的名誉权。王某在微博公开发布极具侮辱性言论，降低了公众对小阳的社会评价，侵害了小阳的名誉权。③自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者允许他人使用自己的肖像。王某未经小阳同意，在微博配图中使用小凡的肖像照片，已构成对小阳肖像权的侵害。【原卷无答案，本答案仅供参考】 【来源】湖南省常德市沅澧共同体2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【详解】背景素材：人格权侵权案例 考点考查：民事主体的人身权利及其类型  肖像权  名誉权与荣誉权  侵权责任的承担方式 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求为“如果你是法官，将如何判决此案并说明其法律依据”，包括两小问，一问是判决结果，一问是相应的法律依据，需要调用《法律与生活》的有关知识，结合材料提供的有效信息，分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：微博用户小阳通过微博私信向王某发送侮辱性言辞→可联系:损害了王某的人格尊严，需向王某赔礼道歉，并支付精神赔偿。 关键词②：王某为泄愤，在微博上使用侮辱性言论予以反击，并配以小阳微博中个人照片、小阳私信辱骂王某的言论截图及小阳微博个人账号信息截图，引发众多网友关注、评论、转发→可联系:王某损害了小阳的人格尊严，侵害了小阳的名誉权；侵害小阳肖像权，需向小阳赔礼道歉，并支付精神赔偿。 关键词③：微博用户小阳通过微博私信向王某发送侮辱性言辞；王某为泄愤，在微博上使用侮辱性言论予以反击，并配以小阳微博中个人照片、小阳私信辱骂王某的言论截图及小阳微博个人账号信息截图，引发众多网友关注、评论、转发→可联系:自然人享有人格权，民事主体享有名誉权，自然人享有肖像权。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料信息等相结合。 10．(23-24高二下·江苏宿迁青华中学·期中)阅读材料，完成下列要求 老旧小区增设电梯，几家欢乐几家愁。有人认为应该“少数服从多数”,有人认为应该对低层“钉子户”进行谴责，双方的矛盾似乎“无解”。 ◆平衡利益，定分止争。 某小区单元楼二至六层住户发起增设电梯申请，并达成费用分担协议；经向有关部门申请，并将业主同意书、电梯安装示意图等进行现场公示，没有相关利害关系人提出异议，电梯公司遂进场施工。后该单元一楼业主杨某提出：工程没有组织公开投票表决，电梯运载箱遮挡其住房通风、日照及采光，严重影响日常生活。因协商无果，该单元同意增设电梯的其他业主向法院提起诉讼，要求判令一楼业主杨某停止对施工的阻挠。最终，法院审理认为，四分之三业主同意施工，小区依规进行公示，手续齐全、程序合法。增设电梯是惠民工程，邻里应互谦互让，杨某应停止妨碍增设电梯。至于增设电梯后，对一楼业主造成通风、采光等影响，各方可就补偿问题另行协商。 结合材料，运用《法律与生活》知识，说明法院这一判决的合理性。 【答案】①民事主体从事民事活动应当遵循公平原则，处理好权利和义务的关系。增设电梯过程中，任何一方的权利均不得滥用。增设电梯符合法律规定，没有构成对被告的侵权，被告应予配合；同时，增设电梯既要考虑改善居住环境、提升生活质量、方便居民出行，也要考虑到对一楼业主造成的影响进行补偿。②相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。增设电梯将对大多数业主特别是老人、小孩生活带来极大便利，一楼业主应当本着方便生活、团结互助的原则给予增设电梯的便利。 【来源】江苏省宿迁青华中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：老旧小区增设电梯纠纷 考点考查：认真对待民事权利与义务、权利行使注意界限 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，需调用认真对待民事权利与义务、权利行使注意界限的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：某小区单元楼二至六层住户发起增设电梯申请，并达成费用分担协议；经向有关部门申请，并将业主同意书、电梯安装示意图等进行现场公示，没有相关利害关系人提出异议，电梯公司遂进场施工。后该单元一楼业主杨某提出：工程没有组织公开投票表决，电梯运载箱遮挡其住房通风、日照及采光，严重影响日常生活。→可调用的法理依据：《民法典》第六条民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。第一百三十二条 民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。增设电梯符合法律规定，没有构成对被告的侵权，被告应予配合；同时，增设电梯既要考虑改善居住环境、提升生活质量、方便居民出行，也要考虑到对一楼业主造成的影响进行补偿。 关键词②：增设电梯是惠民工程，邻里应互谦互让，杨某应停止妨碍增设电梯。至于增设电梯后，对一楼业主造成通风、采光等影响，各方可就补偿问题另行协商。→可调用的法理依据：《民法典》第二百八十八条不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。增设电梯将对大多数业主特别是老人、小孩生活带来极大便利，一楼业主应当本着方便生活、团结互助的原则给予增设电梯的便利。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 11．(23-24高二下·江苏宿迁青华中学·期中)阅读材料，完成下列要求 王某在拼多多一家店铺购买了一款304不锈钢煎锅家用无涂层不粘锅，收到货后，王某发现不粘锅有一块瑕疵，就发表了买家评论并给予差评。之后，商家联系王某让他删除差评，为此产生争议，王某又追加评论，谈了自身感受。商家对此大为不满，向人民法院起诉王某侵害名誉权。 你认为王某的行为是否构成侵权?为什么? 【答案】王某的行为不构成侵权。原因：我国法律规定，对经营者的产品质量或者服务质量进行批评、评论，就不能认定为侵害名誉权，因为这些行为是保障消费者批评监督权所必需的。本案中，王某对不满意的商品作出评价是他作为消费者的权利，也仅是个人对商品及服务的情感表达，并没有任何侮辱、诽谤、诋毁等违法的行为，因此，王某的行为不构成侵权。 【来源】江苏省宿迁青华中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：王某与商家的纠纷 考点考查：权利行使，注意界限 能力考查：描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题的设问要求你认为王某的行为是否构成侵权，为什么，注意作答需要调用权利行使，注意界限的有关知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：王某在拼多多一家店铺购买了一款304不锈钢煎锅家用无涂层不粘锅，收到货后，王某发现不粘锅有一块瑕疵，就发表了买家评论并给予差评→可联系“我国法律规定，对经营者的产品质量或者服务质量进行批评、评论，就不能认定为侵害名誉权，因为这些行为是保障消费者批评监督权所必需的”，说明王某的行为不构成侵权。 第三步：整合信息，组织答案。 12．(23-24高二下·四川雅安名山区第三中学·期中)邻居乙向当地公安机关投诉。经专业测量，甲所播音乐音量昼间略低于60分贝、夜间略低于50分贝。 邻居丙在个人微博上发帖公布了自己与甲交涉全过程的录音，“曝光”了甲所在单位网站上公布的其姓名、照片和联系电话，并在照片中甲的额头上加了贬损性文字；帖子发出后，大量网友拨打甲的电话对其进行指斥。甲遂起诉丙，称：丙公布录音，侵害了自己的名誉权；丑化并公布自己的照片，侵害了自己的肖像权；公布自己的姓名和联系电话，侵害了自己的隐私权。丙回应称，甲无视小区规约，制造噪声干扰邻居生活的行为才构成侵权。 结合材料，运用法律与生活知识，对甲丙互称对方构成侵权的各项说法逐一评析。 【答案】丙对甲侵权：①丙公布录音不构成对甲的诽谤或侮辱，符合客观事实，未捏造，未侵害甲的名誉权。②丙丑化并公布甲的照片，侵害了甲的肖像权、名誉权。③丙公布的是甲公开信息，未侵害甲的隐私权，但侵害了法律对甲个人信息的保护。 甲对丙侵权：甲播放音乐的行为超出了正当界限，构成侵权。 【来源】四川省雅安市名山区第三中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：邻里纠纷 考点考查：民事权利与义务、侵权与侵权责任 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是评析类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是对甲丙互称对方构成侵权的各项说法逐一评析。需要结合材料，运用民事权利与义务、侵权与侵权责任的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：邻居丙在个人微博上“曝光”了甲所在单位网站上公布的其姓名、照片和联系电话→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条：自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。个人信息与隐私权密切相关，受到法律保护。任何组织、个人不得侵害自然人的个人信息权益。处理个人信息，应当遵循合法、正当、必要和诚信等原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理。第一千零三十四条自然人的个人信息受法律保护。 个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。 个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定的，适用有关个人信息保护的规定。本案中，丙公布的是甲公开信息，未侵害甲的隐私权，但侵害了法律对甲个人信息的保护。 关键词②：邻居丙在个人微博上发帖公布了自己与甲交涉全过程的录音→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条：行为人使用侮辱性言辞等贬损、影响他人名誉的，承担民事责任。本案中，丙公布录音不构成对甲的诽谤或侮辱，符合客观事实，未捏造，未侵害甲的名誉权。 关键词③：在照片中甲的额头上加了贬损性文字→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条：行为人使用侮辱性言辞等贬损、影响他人名誉的，承担民事责任。自然人享有肖像权。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。自然人有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。任何组织或 者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害 他人的肖像权。本案中，丙丑化并公布甲的照片，侵害了甲的肖像权、名誉权。 关键词④：甲所播音乐音量昼间略低于60分贝、夜间略低于50分贝→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。本案中，甲播放音乐的行为超出了正当界限，构成侵权。 第三步，整合信息、组织答案。 13．(23-24高二下·黑龙江大庆大庆中学·期中)阅读材料,完成下列要求。 网络直播近年来发展迅猛。赵某楼上的邻居是一名网络主播王某，每天晚上十一二点开始直播，一直持续到次日凌晨三四点，有时应客户的要求，还会放声唱歌。更让人受不了的是，每来一个订单，她就会大声叫喊。那些声响在深夜里尤为刺耳，赵某和家人经常从睡梦中被惊醒。因为噪声惊扰，赵某一家无法正常休息，几近崩溃，于是与王某多次协商，并反映到有关部门均未果，遂诉至法院。 结合材料，运用《法律与生活》知识，评析王某的行为。 【答案】①公民在从事民事活动时必须遵循平等、自愿、诚信、守法和公序良俗、绿色等原则。本案中王某直播严重影响赵某一家的休息和正常生活，违背了守法和公序良俗、绿色等原则。②不动产的相邻权人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。相邻一方在为自己便利行使权利时，应当照顾相邻方的利益。③本案中，王某为个人便利影响邻居赵某一家的生活，应当停止侵害、排除妨碍，调整直播时间，做好防噪措施，避免对附近邻居的不利影响。 【来源】黑龙江省大庆市大庆中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：邻里纠纷 考点考查：民法基本原则、相邻关系 能力考查：获取材料信息、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题结合案例中具体纠纷，运用民法基本原则、相邻关系等知识具体知识作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 关键词①：因为噪声惊扰，赵某一家无法正常休息，几近崩溃→该行为违背了守法和公序良俗、绿色等原则，需要按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。 关键词②：与王某多次协商，并反映到有关部门均未果→可联系相邻一方在为自己便利行使权利时，应当照顾相邻方的利益；王某为个人便利影响邻居赵某一家的生活，应当停止侵害、排除妨碍 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 14．(23-24高二下·山东潍坊·期中)真正的法律不仅是抽象的逻辑，而且是每一个人鲜活的故事。公平和正义不仅要在书本上得到体现，更重要的是要在每个个案中得到回响。 【无人机作业惹纠纷】 农业种植户范某在卢某的橘园北侧水稻田采用无人植保飞机进行喷洒除草剂作业。由于飞行高度、风向等原因，飞机喷药时发生药液飘移，造成卢某农作物受损。根据卢某提交行业主管部门对本次事故情况及损失提出的鉴定意见，以及某县农业农村局调查人员的询问笔录等证据，可以认定受损作物约5亩橘树、2亩套种花菜，范某造成卢某直接经济损失2.16万元。卢某认为范某的操作不当造成其经济损失，应承担赔偿责任，故诉至法院，法院支持了卢某的诉讼请求。 (1)结合材料，运用《法律与生活》知识，谈谈法院支持卢某诉讼请求的理由。 【鲜花变残发生困扰】 被告花市公司是微信小程序“HH在线”的账号主体，在线提供鲜花批发服务，并包邮到店。为了满足七夕节当天的用花需求，杜某提前十天通过该小程序下单购买了玫瑰等多种鲜花，并支付了货款及运费。花市公司发货后，因运输在途时间较长，杜某收到鲜花时已是七夕节当天，且开箱后发现大部分花材已损坏发黑，满天星花已经发霉，其他花材也因运输路途中长时间闷热无水导致花头下垂、花瓣散软，无法售卖。杜某赶紧从当地市场购买高价花材顶替，遂产生损失。随后，杜某多次通过“HH在线”小程序与客服人员沟通赔偿问题，花市公司对杜某提出的赔偿要求均未予回复，杜某遂向法院提起诉讼。对此，甲乙两位同学发表了自己的看法。 甲同学 因闷热无水等不可抗力因素影响，应免除花市公司的责任 乙同学 因运输在途时间较长，快递公司应向杜某赔付延误赔偿款 (2)结合材料，运用《法律与生活》知识，对甲、乙两位同学的观点进行评析。 【答案】(1)行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。范某在通过无人机喷洒除草剂过程中的过错与卢某的农作物受损存在因果关系，应承担赔偿损失的侵权责任。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。范某在采用无人机喷洒农药前，应当对相邻土地种植情况子以了解，并采取必要的防护措施。对侵权事实作出认定，有力维护了受侵害农户的合法权益，有利于从头上防范和减少此类纠纷，促进社会和谐。 (2) 杜某从花市公司经营的微信小程序上下单购买鲜花，双方建立买卖合同关系，合同合法有效，双方均应依约履行各自义务。花市公司未能依约向杜某交付所购鲜花，违背全面履行原则、诚信原则，构成违约，应承担赔偿损失的违约责任。闷热无水是能预见的、可避免的情况，不属于不可抗力，不能免除花市公司的违约责任。履行合同的关键是明确合同内容。快递公司与花市公司订立了运输合同与杜某无关，应将快递廷误赔偿款赔付至花市公司。 【来源】山东省潍坊市2023-2024学年高二下学期5月期中考试政治试题 【分析】背景素材：无人机作业惹纠纷、鲜花变残发生困扰 考点考查：侵权行为的法律责任；有约必守，违约有责等 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题为原因类主观题，运用侵权责任、相邻关系等知识，从法院支持卢某诉讼请求的理由的角度来分析作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：根据卢某提交行业主管部门对本次事故情况及损失提出的鉴定意见，以及某县农业农村局调查人员的询问笔录等证据，可以认定受损作物约5亩橘树、2亩套种花菜，范某造成卢某直接经济损失2.16万元→可联系行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。 有效信息②：农业种植户范某在卢某的橘园北侧水稻田采用无人植保飞机进行喷洒除草剂作业。由于飞行高度、风向等原因，飞机喷药时发生药液飘移，造成卢某农作物受损→可联系不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。 有效信息③：卢某农作物受法院支持了卢某的诉讼请求→可联系有力维护了受侵害农户的合法权益，有利于从头上防范和减少此类纠纷，促进社会和谐。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。   本题为评析类主观题，运用合同、违约等知识，对观点进行评析。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。   有效信息①：杜某提前十天通过该小程序下单购买了玫瑰等多种鲜花，并支付了货款及运费→可联系双方建立买卖合同关系，合同合法有效，双方均应依约履行各自义务。 有效信息②：花市公司发货后，因运输在途时间较长，杜某收到鲜花时已是七夕节当天，且开箱后发现大部分花材已损坏发黑，满天星花已经发霉，其他花材也因运输路途中长时间闷热无水导致花头下垂、花瓣散软，无法售卖→可联系违背全面履行原则、诚信原则，构成违约，应承担赔偿损失的违约责任。   有效信息③：因闷热无水等不可抗力因素影响，应免除花市公司的责任→可联系不可抗力，说明不属于不可抗力，不能免除花市公司的违约责任。   有效信息④：因运输在途时间较长，快递公司应向杜某赔付延误赔偿款→可联系快递公司与花市公司订立了运输合同与杜某无关，应将快递廷误赔偿款赔付至花市公司。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 15．(23-24高二下·宁夏石嘴山平罗县平罗中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 上海浦东某小区同一单元的502室住户与楼上602室住户，因水管漏水发生矛盾，由于没有好好沟通，矛盾逐步升级，两家人从亲密邻里变得水火不容。后来502室住户使用了震楼器，声音传遍整栋楼，本单元绝大部分住户被震楼器搅得寝食难安。这一震就是五年，直到当地媒体关注此事，经过当地居委会多次调解，震楼暗战才告一段落。 俗话说“远亲不如近邻”。水管漏水这样的事，本着互谅互让的原则，是可以解决的。可是现实生活中，这类居民纠纷往往因为公私边界不明晰，权责不明确，调解机制不到位，让矛盾从鸡蛋壳上的缝隙，拖成横亘于邻里之间的巨壑。从当事人角度看，如果得不到一个说法，那么我就自己来给你一个说法，文明社会的约束失效，必然导致丛林法则的手段胜出。 结合材料，运用“侵权责任与权利界限”的知识，分析邻里之间应当如何妥善处理相邻关系、解决邻里纠纷。 【答案】①相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸，我国民法典规定了不动产相邻关系的处理原则，邻里之间应该遵循民法典的规定处理相邻关系。②民事主体行使民事权利时不能超过正当界限，不得滥用民事权利侵犯他人合法权益，使用震楼器，侵犯了他人合法权益，应当承担侵权责任，停止侵害并赔偿损失。③我国民法典规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系，邻里应互谅互让，及时化解矛盾。④相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益，邻里双方在用水、排水等时，应该尽量避免对对方造成损害。 【来源】宁夏回族自治区石嘴山市平罗县平罗中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：因水管漏水产生相邻关系纠纷案例 考点考查：侵权责任与权利界限 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题属于措施类主观题，考查的范围是“侵权责任与权利界限”的知识，要求分析邻里之间应当如何妥善处理相邻关系、解决邻里纠纷，考生要坚持理论与材料的对接。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：海浦东某小区两位邻居，因水管漏水发生矛盾→相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸，我国民法典规定了不动产相邻关系的处理原则，邻里之间应该遵循民法典的规定处理相邻关系。 关键词②：502室住户使用了震楼器，声音传遍整栋楼，本单元绝大部分住户被震楼器搅得寝食难安→可联系教材知识民事主体行使民事权利时不能超过正当界限。 关键词③：水管漏水这样的事，本着互谅互让的原则，是可以解决的→可联系教材知识应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则。 关键词④：这类居民纠纷往往因为公私边界不明晰，权责不明确，让矛盾从鸡蛋壳上的缝隙，拖成横亘于邻里之间的巨壑→可联系教材知识一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 16．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨第九中学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 王某与钱某均住于某小区一栋三层楼内，该楼每层居住两户。王某对三楼两套房屋均拥有产权，便在二楼以上第二个楼梯的台阶处安装木板进行封闭，仅留自家出入的小门。居住在二楼的钱某认为王某封闭楼道侵犯了自己的采光权，且阻断了消防通道，影响自己的生活。在反复协商未能达成一致的情况下，钱某将王某诉至法院，要求王某拆除封堵的木门。同时，王某也将钱某告上法庭，认为钱某在自家房屋北侧阳台安装了封闭铁皮保暖阳台，会导致他人可通过钱某阳台凸出的墙体攀上三楼，对自己所住房屋的安全造成影响，要求钱某拆除封闭阳台。 结合材料，运用“权利行使，注意界限”的有关知识，请你断一断材料中的邻里纠纷案。 【答案】①根据民法典的规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、 方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。②民事权利行使时不能超过正当的界限，并且不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。③案例中，王某封闭楼道、阻断消防通道，侵犯他人采光权，其行为侵犯了社会公共利益和他人合法权益，应当停止侵害，拆除封堵木门。④钱某安装保暖阳台可能造成安全隐患，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。 【来源】黑龙江省哈尔滨市第九中学校2023-2024学年高二下学期期中考试政治试卷 【分析】背景素材：邻里纠纷案 考点考查：权利行使，注意界限 能力考查：调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是依据类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是断一断材料中的邻里纠纷案。运用权利行使，注意界限的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：王某对三楼两套房屋均拥有产权，便在二楼以上第二个楼梯的台阶处安装木板进行封闭，仅留自家出入的小门→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》民事权利行使时不能超过正当的界限，并且不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。本案中，王某封闭楼道、阻断消防通道，侵犯他人采光权，其行为侵犯了社会公共利益和他人合法权益，应当停止侵害，拆除封堵木门。 关键词②：钱某在自家房屋北侧阳台安装了封闭铁皮保暖阳台，会导致他人可通过钱某阳台凸出的墙体攀上三楼，对自己所住房屋的安全造成影响，要求钱某拆除封闭阳台→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》不动产的相邻权利人应当按照有利生产、 方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。本案中，钱某安装保暖阳台可能造成安全隐患，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。 第三步，整合信息、组织答案。 17．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨第九中学校·期中)阅读材料，回答下列问题。 2023年7月的一天，未满16周岁的被告人王某驾驶二轮电动车在丹枫路由东向西逆向行驶，遇范某驾驶电动三轮车由西向东行驶至此，范某在避让王某驾驶的二轮电动车时，向南转向撞到路沿石上发生侧翻，又与停放在路沿石上面的小型轿车发生碰撞，造成范某受伤及其所骑行的三轮车、路沿石上面的小型轿车受损。 (1)结合材料，从侵权责任类型的角度，分析被告王某的法律责任。 (2)结合材料分析，王某侵犯了范某的哪些权利?应该承担怎样的侵权责任? 【答案】(1)①本案中，王某未年满16周岁驾驶电动车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第一款第二项“驾驶电动自行车和残疾人机动车必须年满16周岁”的规定，其驾驶电动自行车上路行驶违反了法律强制性规定，存在主要过错。②根据《中华人民共和国民法典》第1165条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。王某的行为侵犯了他人的人身权和财产权，作为限制民事行为能力人， 其应当承担的责任依法由其法定代理人承担。由王某的法定代理人赔偿各项损失。③因范某驾驶非机动车通过路口时未减速慢行，未在确保安全的情况下通行是造成本次事故的次要原因，因此范某自身也应承担部分费用。(原卷无答案，本答案仅供参考) (2)生命健康权，财产权。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应承担侵权责任。王某对范某的经济损失依据责任比例承担赔偿责任。王某在事故发生时未满16周岁，系限制民事行为能力人。因此判决王某的监护人依责赔偿原告范某因交通事故造成的损失。(原卷无答案，本答案仅供参考) 【来源】黑龙江省哈尔滨市第九中学校2023-2024学年高二下学期期中考试政治试卷 【分析】背景素材：交通纠纷案 考点考查：民事权利与义务 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是依据类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是王某的法律责任。运用侵权责任的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：2023年7月的一天，未满16周岁的被告人王某驾驶二轮电动车在丹枫路由东向西逆向行驶→可调用的法理依据是《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第一款第二项规定：驾驶电动自行车和残疾人机动车必须年满16周岁。本案中，王某未年满16周岁驾驶电动车，驾驶电动自行车上路行驶违反了法律强制性规定，存在主要过错。 关键词②：遇范某驾驶电动三轮车由西向东行驶至此，范某在避让王某驾驶的二轮电动车时，向南转向撞到路沿石上发生侧翻，又与停放在路沿石上面的小型轿车发生碰撞，造成范某受伤及其所骑行的三轮车、路沿石上面的小型轿车受损→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第1165条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。本案中，王某的行为侵犯了他人的人身权和财产权，作为限制民事行为能力人， 其应当承担的责任依法由其法定代理人承担。由王某的法定代理人赔偿各项损失。因范某驾驶非机动车通过路口时未减速慢行，未在确保安全的情况下通行是造成本次事故的次要原因，因此范某自身也应承担部分费用。 第三步，整合信息、组织答案。 （2）第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是依据类主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是王某侵犯了范某的哪些权利，应该承担怎样的侵权责任。运用民事权利与义务的知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：范某受伤及其所骑行的三轮车、路沿石上面的小型轿车受损→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应承担侵权责任。本案中，王某对范某的经济损失依据责任比例承担赔偿责任。 关键词②：2023年7月的一天，未满16周岁的被告人王某驾驶二轮电动车在丹枫路由东向西逆向行驶→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条第一款的规定：“无民事行为能力人，限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。”。本案中，王某在事故发生时未满16周岁，系限制民事行为能力人。因此判决王某的监护人依责赔偿原告范某因交通事故造成的损失。 第三步，整合信息、组织答案。 18．(23-24高二下·内蒙古呼和浩特回民区·期中)以案说法，以法说理，有助于增强法治意识。 甲的儿子7岁时，将一个价值900元的儿童手表送给了同学。甲要求该同学家长协助退回手表。 乙在电子市场碰到一男子，该男子称自己有一台最新款的手机，可按照目前市价的三折将手机卖给他。乙随即付款购买并拿走手机。不久，警察找到乙，告知乙该男子是一盗窃团伙成员，手机是其行窃所得。警察要将手机作为赃物扣押，乙不同意。 丙先生等20人与某旅行社签订了海南五日游的旅游合同，当旅游团按时到达杭州机场后，由于受强台风影响，机场被迫关闭，飞机无法按计划起飞。该旅行社及时与参团旅行者进行了告知及协调。但丙先生心怀不满取消旅程，要求旅行社赔偿违约金，旅行社拒绝赔偿。 丁的邻居在自家阳台上搭建了鸽舍，饲养、放飞信鸽。鸽粪给丁家的窗户和阳台造成了严重的污染，放飞的信鸽也严重影响了丁的休息。丁将邻居起诉至法院，要求其停止侵权行为并进行赔偿。 结合法律与生活的相关知识，分析甲、乙、丙、丁四人的主张能否得到法律支持？请说明理由。 【答案】①甲的主张能得到支持，因为甲的儿子7岁，是无民事行为能力人，所以该赠予不产生法律约束力，甲可以要求对方同学家长协助退回手表。②乙的主张不能得到法律支持，手机属于动产，以交付作为转移所有权的条件。由于该手机是脏物，且以过低的价格获得，不适用动产善意取得，因此，乙不能取得该手机的所有权。③丙的主张不能得到法律支持。因为强台风属于不可抗力，旅行社因不可抗力而未能按照约定履行合同时，其违约责任可以免责。④丁的主张能得到法律支持，因为相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。邻居的行为产生污染物，侵害了丁的相邻权，按照法律规定应停止侵权，并赔偿损失。 【来源】内蒙古呼和浩特市回民区2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：生活中的具体案例 考点考查：民事权利与义务 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，需调用民事权利与义务的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：甲的儿子7岁时，将一个价值900元的儿童手表送给了同学。甲要求该同学家长协助退回手表。→可调用的法理依据：《民法典》第一百四十四条无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。甲的儿子7岁，是无民事行为能力人，所以该赠予不产生法律约束力，甲可以要求对方同学家长协助退回手表。 关键词②：乙在电子市场碰到一男子，该男子称自己有一台最新款的手机，可按照目前市价的三折将手机卖给他。警察找到乙，告知乙该男子是一盗窃团伙成员，手机是其行窃所得。警察要将手机作为赃物扣押，乙不同意。→可调用的法理依据：《民法典》第二百二十四条动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。第三百一十一条第一款规定，善意取得应当具备下列成立条件：1.标的物须为动产或者不动产；2.让与人对处分的动产或不动产无处分权；3.受让人受让财产时须为善意；4.受让人须支付合理的价格；5.转让的动产或不动产已经交付或者登记。本案中手机属于动产，以交付作为转移所有权的条件。由于该手机是脏物，且以过低的价格获得，不适用动产善意取得，因此，乙不能取得该手机的所有权。 关键词③：当旅游团按时到达杭州机场后，由于受强台风影响，机场被迫关闭，飞机无法按计划起飞。该旅行社及时与参团旅行者进行了告知及协调。但丙先生心怀不满取消旅程，要求旅行社赔偿违约金，旅行社拒绝赔偿。→可调用的法理依据：《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 关键词④：丁的邻居在自家阳台上搭建了鸽舍，饲养、放飞信鸽。鸽粪给丁家的窗户和阳台造成了严重的污染，放飞的信鸽也严重影响了丁的休息。→可调用的法理依据：《民法典》第二百八十八条不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。邻居的行为产生污染物，侵害了丁的相邻权，按照法律规定应停止侵权，并赔偿损失。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 19．(23-24高二下·青海西宁第十四中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 种子是农业的“芯片”，种业知识产权保护事关国家粮食安全。A公司为水稻新品种“金粳818”的独占实施被许可人。B公司在不具有种子生产经营许可证的情况下，未经许可在微信群内寻找潜在交易者，并收取会员费后提供“金粳818”种子交易信息，根据买家的需求安排运货。A公司诉请判令B公司停止侵权，并赔偿经济损失300万元。经审理，法院判决B公司未获得种子生产经营许可权，违法销售种子，构成销售侵权，侵权行为情节严重，赔偿300万元。 名词解释：独占实施许可是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。 结合材料，运用《法律与生活》知识，谈谈你对该判决的认识。 【答案】专利权是权利人就特定的发明创造依法在规定期限内享有的专有权。他人未经专利权人同意，不得实施专利权人享有专利的发明创造。A公司对研究所研发的植物新品种享有独占实施许可权，其他组织、个人不得再实施该专利。B公司未获得独占实施许可，未获得种子生产经营许可权，违法销售种子，构成销售侵权，法院的司法判决是维护权利人的专利权的体现。这有利于保护种业知识产权，鼓励农业“芯片”的发明创造，提高创新能力，促进种子技术进步，推动农业高质量发展，保障国家粮食安全。 【来源】青海省西宁市第十四中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：因种子侵权引发的专利权纠纷 考点考查：尊重知识产权、侵权责任 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于认识类命题，需要调用尊重知识产权、侵权责任等知识，结合纠纷的情况和判决结果，从是什么、为什么的角度进行分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：“金粳818”水稻品种是由某研究所研发的植物新品种，A公司对其享有独占实施许可权→可联系专利权是权利人就特定的发明创造依法在规定期限内享有的专有权。他人未经专利权人同意，不得实施专利权人享有专利的发明创造。 关键词②：B公司在不具有种子生产经营许可证的情况下，未经许可在微信群内寻找潜在交易者，并收取会员费后提供“金粳818”种子交易信息，根据买家的需求安排运货→可联系B公司未获得种子生产经营许可权，违法销售种子，构成销售侵权。 关键词③：经审理，法院判决B公司未获得种子生产经营许可权，违法销售种子，构成销售侵权，侵权行为情节严重，赔偿300万元→可联系保护专利权及意义。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 20．(23-24高二下·福建莆田第二十五中学·期中)【消费者：能否曝光商家?】 2023年8月，张某到一家修理厂处保养车辆，此次保养为某保险公司免费赠送。在车辆保养过程中，机油卡尺刻度条掉落在发动机油底壳里。后修理厂工人告知张某需要拆下油底壳取出枫油卡尺刻度条，并称需要收取费用。在张某未明确表示认可费用标准情况下工人拆下并清洗了油底壳，安装了新的机油卡尺，对车辆进行了保养。后修理厂告知张某需要付款320元，双方发生争执并报警处理。经协商，张某付款300元后离开。次日，张某通过其在抖音APP注册的账号发布了三段视频，如实描述了争议发生的过程，并对修理厂行为作出了批评。修理厂认为张某的行为严重损害了自己的声誉，商誉受损会带来相应经济损失，遂起诉至法院，要求张某停止侵权、公开道歉，并赔偿经济损失2万元。但是法院的判决却驳回修理厂的诉讼请求。 结合材料，运用法律与生活知识，分析法院驳回修理厂诉讼请求的原因。 【答案】民事主体享有名誉权，任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。张某所发布视频及所描述过程具有一定的客观依据，并不存在虚构事实、夸大事实等情形，故不构成对修理厂名誉权的侵害。对经营者的产品质量和服务质量进行批评、评论，不能认定为侵害名誉权，因为这些行为是保障消费者批评监督权所必需的。作为修理厂应具有一定的容忍度，有助于其更好完善自身服务质量，提高服务水平。（此题无答案，本答案仅供参考） 【来源】福建省莆田第二十五中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：某民事纠纷案件 考点考查：民法对名誉权的限制情形 能力考查：描述和阐述事物，论证和探究问题 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题需要调用法律与生活的有关知识，从民法对名誉权的限制情形角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：张某通过其在抖音APP注册的账号发布了三段视频，如实描述了争议发生的过程，并对修理厂行为作出了批评→可联系名誉权的知识，以及对经营者的产品质量和服务质量进行批评、评论，不能认定为侵害名誉权。 第三步：整合信息，组织答案。 21．(23-24高二下·广东潮州松昌中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 材料一  A公司准备投入大量资金进行新药研发。然而，由于开发新药所需资金量太过庞大，A公司于是寻找其他方式降低成本并快速进入市场。经过详细考查，A公司发现已被授权上市拥有独家生产权的B公司的一种专利药物X，正好适用于他们的市场需求。于是，A公司决定仿制B公司的专利药物X，并未获得任何形式的许可和授权。不久，A公司仿制的药物X成功生产，并通过一家中间商在市场上销售。由于仿制药物的价格远低于B公司的专利药物X，A公司的产品迅速占据了市场份额。半年后，B公司查明A公司生产与销售的药物X与B公司的专利药物一模一样，于是对A公司提起了诉讼。 材料二  习近平总书记指出，知识产权保护工作关系人民生活幸福，只有严格保护知识产权，净化消费市场、维护广大消费者权益，才能实现让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。 结合材料，运用《法律与生活》的相关知识，说明如果你是法官，你将如何判决此案，并说明你的理由。 【答案】判决A公司侵犯了B公司的专利权，应停止生产和销售该仿制药，并赔偿公司损失。①专利权是权利人就特定的发明创造，依法在规定期限内享有的专有权，他人未经专利权人同意，不得实施专利权人享有的发明创造，否则就构成侵权，应承担侵权责任。②B公司享有专利药物X 的专利权。A公司生产与销售的仿制药与B公司的专利药一模一样，且未经授权，侵害了B公司的专利权。③A公司生产与销售仿制药X，获利巨大，给B公司造成了严重的经济损失。因此，判决A公司停止生产和销售该仿制药，并赔偿B公司损失。 【来源】广东省潮州市松昌中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：知识产权侵权案例 考点考查：专利权、侵权与侵权责任的有关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求如果你是法官，将如何判决此案并说明你的理由，属于分析说明类试题，考生结合专利权、侵权与侵权责任的有关知识分析即可。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：A公司决定仿制B公司的专利药物X，并未获得任何形式的许可和授权。不久，A公司仿制的药物X成功生产，并通过一家中间商在市场上销售→可联系专利权。 关键词②：由于仿制药物的价格远低于B公司的专利药物X，A公司的产品迅速占据了市场份额，获利巨大，给B公司造成了严重的经济损失→可联系侵权责任的承担方式。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 22．(23-24高二下·湖南湖湘教育三新探索协作体·期中)阅读材料，完成下列要求。 徐先生前往潘先生经营的农家乐游玩。某日清晨，徐先生在农家乐山坡散步，潘先生将饲养的藏獒犬拴在树上，没想到在徐先生经过时，藏獒犬挣断了狗链，扑向徐先生，导致徐先生全身多处被咬伤。陪同人员随即拨打120急救电话将徐先生送往医院治疗，医院诊断徐先生全身多处狗咬伤、右踝关节开放性骨折伴脱位。鉴定机构出具鉴定意见为徐先生右踝关节骨折脱位，功能部分丧失，构成十级伤残。徐先生因此将潘先生诉至法院。 北京西城区人民法院审理认为，藏獒属于烈性犬，犬性狂燥、凶猛，有很强的攻击性，不易驯服，对公共安全隐患较大。潘先生违反规定，将藏獒从笼中放出拴在树上，未采取足够的安全措施，致使藏獒挣脱狗链扑向徐先生，造成徐先生身体多处咬伤及关节骨折脱位，在案证据不足以证明徐先生存在过错或重大过失，潘先生应当承担全部的赔偿责任。 相关资料： 《北京市养犬管理规定》第十七条第五项规定，对烈性犬、大型犬实行拴养或者圈养，不得出户遛犬。 民法典第一千二百四十六条规定，违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。 结合材料，运用“法律与生活”知识，判断该侵权责任纠纷适用哪一侵权责任归责原则，并说明理由。 【答案】该侵权责任纠纷适用无过错责任原则。 理由： ①民法典规定了不同的侵权责任归责原则。总体而言，民法典规定的侵权责任归责原则分为三类：过错责任原则、过错推定责任原则和无过错责任原则。除非法律明确规定在特定情形中适用过错推定责任原则或者无过错责任原则，侵权行为的归责原则均应当适用过错责任原则。 ②潘先生违反规定，将藏獒从笼中放出拴在树上，未采取足够的安全措施，潘先生的行为主观上存在过错。但过错责任原则与无过错责任原则的归责适用，不是看当事人主观有没有过错，而是根据法律规定，动物致人损害的情形，由饲养人或者管理者的动物致人损害的，按无过错责任原则来认定侵权责任，所以该侵权责任纠纷适用无过错责任原则。 【来源】湖南省湖湘教育三新探索协作体2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：饲养动物致人损害侵权责任纠纷 考点考查：侵权责任中的情理法 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确题型、作答范围、问题限定和作答角度。本题是说明主观题。明确本题考查的知识范围是法律与生活，设问指向是该侵权责任纠纷适用哪一侵权责任归责原则，运用侵权责任中的情理法知识进行分析说明。 第二步， 审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：“潘先生将饲养的藏獒犬拴在树上，没想到在徐先生经过时，藏獒犬挣断了狗链，扑向徐先生，导致徐先生全身多处咬伤，鉴定机构出具鉴定意见为徐先生右踝关节骨折脱位，功能部分丧失，构成十级伤残。”→可联系属于饲养动物致人损害，适用无过错责任原则。 关键词②：“潘先生违反规定，将藏獒从笼中放出拴在树上，未采取足够的安全措施”→可调用的法理依据是《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条 饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。 第三步，整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 23．(23-24高二下·山东名校考试联盟·期中)最近，小明在自家宅基地上修建房屋，由于要铺设下水管道，需要向邻居小李借道，经过小李的院子。但是小李认为小明的借道行为会影响自己的日常生活，因此不愿让工人进入院内进行管道的铺设。小明认为邻里之间应该提供方便，小李应当允许自己借道。随后，两人因此产生矛盾。 假如你是一名人民调解员，请结合法律与生活知识就如何依法解决一者纠纷提出调解建议。 【答案】不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。小李作为小明的邻居，应在小明修建房屋时提供必要的便利，不能拒绝小明提出的借道要求。与此同时，小明向小李借道时，也应该选择对小李影响最小的方案，避免给小李造成损害。如果施工过程中有可能危害小李不动产安全的行为，小明应及时地采取措施消除危险，如果造成损害的还应当及时赔偿。 【来源】山东省名校考试联盟2023-2024学年高二下学期期中考试政治试卷 【分析】背景素材：相邻关系铺设下水管道纠纷 考点考查：妥善处理相邻关系 能力考查：调动和运用知识、描述和阐释事物、论述和探究问题 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于措施建议类主观题，考查的范围是“妥善处理相邻关系”的知识，要求为化解材料中小明和小李两家的矛盾提出建议，考生要坚持法理依据与材料的对接。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：小李认为小明的借道行为会影响自己的日常生活，因此不愿让工人进入院内进行管道的铺设→可联系教材知识不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则处理相邻关系。 关键词②：小明在自家宅基地上修建房屋，由于要铺设下水管道，需要向邻居小李借道，经过小李的院子→可联系教材知识不动产权利人应当为相邻权利人用水、排水、通行、铺设管道等提供必要便利（相邻一方在为自己便利行使权利时，应照顾到相邻方的利益）。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料信息相结合。 24．(23-24高二下·浙江金华卓越联盟·期中)【缘起】两名年轻人为了享受更舒适的旅途，特意购买了卧铺车票。他们找到自己的铺位后，便挂起了帘子，为自己营造了一个私密的小空间。 (1)详细写出购票过程所反映的民事法律关系的主体及其客体。 【连锁】这一举动却引起了邻居阿姨的不满。阿姨认为，在白天占用下铺还挂帘子是一种自私的行为，年轻人应该尊老爱幼，将铺位让给老年人使用。阿姨随后拍摄视频并上传网上。 【观点】视频在网上引发了讨论，网友们对此议论纷纷。一部分网友站在阿姨的角度，认为年轻人不懂得尊重老年人，太过自私。他们坚信，白天的下铺属于公共区域，应无条件供人使用。一部分人则认为下铺买票在先，享有合理使用权，阿姨未经许可拍摄还放到网上，是赤裸裸的道德绑架和隐私侵犯。 【规制】12306客服表示，并无明文规定使用围挡，只要不影响他人，下铺使用权就仅限购票乘客。 (2)有观点认为“邻居阿姨上传视频并不需要承担相应的法律责任”。请运用《法律与生活》的知识，为这一观点提供支持。 【答案】(1) 购买火车票属于运输合同，其民事法律关系的主体是购买车票的旅客与铁路运输公司，民事法律关系的客体是行为，旅客购买车票付款行为和铁路公司卖出车票的行为。 (2) ①民法强调对权利的保护，但民事主体行使民事权利时不能超过正当的界限，并且不得损害他人合法权益。购买下铺乘客有合同规定的使用权，但不能妨碍其他上中铺上下的自由。 ②邻居阿姨上传视频并未出现下铺乘客肖像及特殊信息，只是对此现象的客观评价和监督，并未侵犯下铺乘客的肖像权和隐私权。 ③公民在进行民事活动时，不仅要依法维护自己正当合法权益，又要弘扬传统美德和社会公德，维护公序良俗，践行和培育社会主义核心价值观。下铺乘客挂围挡，有保护自己隐私和正当权益的权利，同时又要为其他乘客提供必要的便利。 【来源】浙江省金华市卓越联盟2023-2024学年高二下学期5月期中考试政治试题 【分析】背景素材：卧铺车下铺挂帘子事件 考点考查：认真对待民事权利与义务、积极维护人身权利、权利行使注意界限的有关知识 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求详细写出购票过程所反映的民事法律关系的主体及其客体，知识限定具体明确，可以知识为线索，检索材料有效信息分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：购票过程所反映的民事法律关系的主体→可联系购买车票的旅客与铁路运输公司。 关键词②：购票过程所反映的民事法律关系的客体→可联系旅客购买车票付款行为和铁路公司卖出车票的行为。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求可转换为“邻居阿姨上传视频为什么不需要承担相应的法律责任”，需要调用认真对待民事权利与义务、积极维护人身权利、权利行使注意界限的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：购买下铺乘客有合同规定的使用权，但不能妨碍其他上中铺上下的自由→可联系行使民事权利不能超过正当界限，且不得损害他人合法权益。 关键词②：阿姨上传视频并未出现下铺乘客肖像及特殊信息，只是对此现象的客观评价和监督→可联系未侵犯下铺乘客的肖像权和隐私权。 关键词③：下铺乘客挂围挡，要为其他乘客提供必要的便利→可联系弘扬传统美德和社会公德，维护公序良俗。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 25．(23-24高二下·黑龙江哈尔滨实验中学·期中)王某和张某毗邻而居，二人因琐事多次争吵，关系交恶。王某为泄愤，故意将空调外机移装到正对着张某卧室窗户的墙上。为此，二人产生争议： 张某：空调的噪音和热浪导致我无法开窗通风透气。 王某：我是安装在自家的外墙上，又没有侵犯你的地盘，嫌吵你可以关窗。 你如何评价王某处理相邻关系的行为，请说明理由。 【答案】①民事主体行使民事权利时不能超过正当的界限，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。王某将空调外机装到正对着张某卧室窗户的墙上的行为超过了正当界限，损害了小张的合法权益。 ②相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益，王某的行为方便了自己，但没有照顾张某的利益。 ③民法典规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。王某的行为给相邻方造成妨碍，应当承担侵权责任：停止侵害，排除妨碍。 【来源】黑龙江省哈尔滨市实验中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试卷 【分析】背景素材：邻里纠纷案例 考点考查：民事权利与义务，权利行使注意界限的有关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题要求考生评价王某处理相邻关系的行为，并说明理由。需要调用民事权利与义务，权利行使注意界限的有关知识 ，结合材料分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：王某为泄愤，故意将空调外机移装到正对着张某卧室窗户的墙上→可联系民事主体行使民事权利时不能超过正当的界限，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，说明王某损害了小张的合法权益。 关键词②：空调的噪音和热浪导致我无法开窗通风透气→可联系相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益，王某的行为方便了自己，但没有照顾张某的利益。。 关键词③：我是安装在自家的外墙上，又没有侵犯你的地盘，嫌吵你可以关窗→可联系不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。王某的行为给相邻方造成妨碍，应当承担侵权责任：停止侵害，排除妨碍。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 26．(23-24高二下·四川凉山州安宁河联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 张某是信鸽爱好者，为了方便养鸽，他在自家阳台上（5楼）搭建了鸽舍用来饲养、放飞信鸽。但是每天清早放飞鸽子严重影响了邻居休息，随时从天而降的鸽粪也让楼下住户不堪其扰，几户邻居与张某协商无果后，将他告上人民法院，要求其停止侵权行为并进行赔偿。张某则认为自己有权在自家阳台养信鸽。 结合材料，运用《法律与生活》的有关知识，分析张某是否应当承担法律责任?请说明你的判断理由。 【答案】①张某应当承担法律责任。②依据民法典相关规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系；相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。③张某饲养信鸽的行为虽没有违反法律规定，但他在自家阳台搭建鸽舍，却给邻居带来了严重污染，并严重影响邻居休息，也违背了民法典规定的公平和公序良俗原则，不符合社会公德的要求，属于侵权行为，因此张某应该立即停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 【来源】四川省凉山州安宁河联盟2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：相邻关系纠纷案例 考点考查：民法基本原则、民事权利有界限等有关知识 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，可把握知识指向通过材料中的关键词进行定位。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：张某是信鸽爱好者，他在自家阳台上（5楼）搭建了鸽舍用来饲养、放飞信鸽。但是每天清早放飞鸽子严重影响了邻居休息，随时从天而降的鸽粪也让楼下住户不堪其扰→可联系教材知识违背了民法典规定的公平和公序良俗原则，不符合社会公德的要求；应该立即停止侵害、排除妨碍、赔偿损失； 关键词②：几户邻居与张某协商无果后，将他告上人民法院，要求其停止侵权行为并进行赔偿。张某则认为自己有权在自家阳台养信鸽→可联系教材知识依据民法典相关规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系；相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 27．(23-24高二下·四川凉山州安宁河联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 2021年5月，网络作家吴某全新玄幻作品《秘境之谷》在线上首发，作品一经发布，广受读者喜爱，引发了广泛关注。众多杂志对作品进行了广泛介绍，过程中引用了小说部分片段，并对引文来源作了特别说明。与此同时，Q网络视听公司（下称Q公司）未经作者许可，通过人工智能（AI）制作成有声读物（原文标准朗读），放在公司运营的网站上供用户在线收听和下载。对此，作家吴某分别将几家杂志社和Q公司诉至法院，诉称杂志社和公司侵犯了其著作权，要求停止侵权，赔偿相关损失。法院最后驳回了吴某对杂志社的诉讼请求，支持了其对Q公司的诉讼请求。 结合材料，运用《法律与生活》的相关知识，谈一谈你对此案判决的看法。 【答案】①法院判决合理。 ②民法规定，著作权有合理使用和法定许可使用情形。杂志社为了介绍该小说而引用了相关片段，属于著作权中合理使用的情形，可以不经著作权人同意，也不必支付使用费。③Q公司在未经许可的情况下转录，传播吴某的作品，且明显有商业用途。侵犯了其对作品的复制权和网络传播权,应当承担侵权责任③法院判决体现了公平、守法原则，有利于引导公民树立知识产权意识，形成尊重知识产权的良好社会氛围，激发创新活力；有利于引导社会成员明确权利的界限，不滥用民事权利损害他人利益。 【来源】四川省凉山州安宁河联盟2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：著作权侵权纠纷案例 考点考查：民事权利有界限，尊重知识产权等有关知识 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，可把握知识指向通过材料中的关键词进行定位。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：众多杂志对作品进行了广泛介绍，过程中引用了小说部分片段，并对引文来源作了特别说明→可联系教材知识民法规定，著作权有合理使用和法定许可使用情形； 关键词②：Q网络视听公司（下称Q公司）未经作者许可，通过人工智能（AI）制作成有声读物（原文标准朗读），放在公司运营的网站上供用户在线收听和下载→可联系教材知识侵犯了其对作品的复制权和网络传播权,应当承担侵权责任； 关键词③：法院最后驳回了吴某对杂志社的诉讼请求，支持了其对Q公司的诉讼请求→可联系教材知识体现了公平、守法原则，有利于引导公民树立知识产权意识；引导社会成员明确权利的界限，不滥用民事权利损害他人利益； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 28．(23-24高二下·广东茂名高州中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 原告楼某某是一名古风汉服模特，经常在社交平台发布古风汉服照片和视频。楼某某发现被告公司运营的“AI换脸”App中使用的是其拍摄的古风造型视频模板。用户可通过上传个人照片，将视频模板中的人脸替换成用户上传的人脸，除五官发生实质性变化之外，其余内容都与原视频保持一致。软件生成换脸后的古风造型视频，用户可以将其保存并分享到其他平台。 楼某某认为，该公司的行为侵害其肖像权，请求法院判令该公司停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失。法院审理认为，被告公司未经楼某某同意，利用深度合成技术使用其肖像制作了伪造视频，依法应认定为构成对楼某某肖像权的侵害。法院判决被告向楼某某赔礼道歉并赔偿损失5000元。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，对本案判决加以评析。 【答案】①自然人享有肖像权。《民法典》规定：“任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。” ②本案中，被告公司未经楼某某同意，通过技术手段提取涉案古风肖像视频，并擅自上传至其运营的换脸App中供用户选择使用，该行为侵害楼某某肖像权。该过错行为与楼某某肖像权被侵害之间有因果关系，应依法承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等责任。所以法院的判决是合理合法的。 ③该判决对那些利用科学技术达成不法目的的行为进行警示，促进科学技术的健康发展。 【来源】广东省茂名市高州中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：侵权纠纷案例 考点考查：积极维护人身权、侵权责任等有关知识 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，可把握知识指向通过材料中的关键词进行定位。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：楼某某发现被告公司运营的“AI换脸”App中使用的是其拍摄的古风造型视频模板→可联系教材知识自然人享有肖像权； 关键词②：被告公司未经楼某某同意，利用深度合成技术使用其肖像制作了伪造视频，依法应认定为构成对楼某某肖像权的侵害→可联系教材知识该过错行为与楼某某肖像权被侵害之间有因果关系，应依法承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等责任；该判决对那些利用科学技术达成不法目的的行为进行警示，促进科学技术的健康发展； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 29．(23-24高二下·湖南长铁一中、地质中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》,由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，运用《法律与生活》知识，回答以下问题： (1)请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。 (2)请你分析法院是否支持王某拆除电梯的诉讼请求并说明理由。 【答案】(1)①李某饲养的狗咬伤王某，侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。（或答出饲养动物造成他人损害的，应承担侵权责任） ②王某故意阻挠和破坏电梯施工，主观上存在过错，其行为与造成甲公司损失，延误工程进展之间存在因果关系，王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 ③业委会与甲公司签订的合同有效（或：内容合法，意思表示真实），甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同），应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。 甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。 (2)①不支持。 ②电梯是依法安装，王某应该按照方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。当个人利益与集体利益发生冲突时，个人利益要服从集体利益（或“王某行使民事权利时，不得损害社会公共利益或者他人合法权益”）。 【来源】湖南省长铁一中、地质中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：加装电梯引发的民事纠纷 考点考查：侵权责任、违约责任、相邻关系的原则等 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】（1）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题要求结合材料，分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。属于分析说明类主观题，需要调用保护人身权利，侵权与侵权责任，相邻关系的原则、违约责任等知识，结合材料内容和设问要求加以分析说明。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤→法理依据：饲养动物造成他人损害的，应承担侵权责任。说明本案中李某饲养的狗咬伤王某，侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。 有效信息②：施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展→法理依据：法律保护民事主体的各项人身权和财产权。行为人侵害他人的民事权利，应当依法承担侵权责任。说明本案中王某故意阻挠和破坏电梯施工，主观上存在过错，其行为与造成甲公司损失，延误工程进展之间存在因果关系，王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 有效信息③：2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》,由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏→法理依据：在合同期内没有按合同约定履行合同义务的，应当承担违约责任。说明本案中业委会与甲公司签订的合同有效甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成，应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。 有效信息④：后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责→法理依据：在合同履行过程中遇到当事人约定的免责事由或不可抗力时，根据这些情形对合同履行所造成的影响，可全部或者部分免除当事人的违约责任。说明本案中甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。 第三步：整合信息，组织答案。 解答本题，考生可根据设问要求，运用法律与生活相关知识，结合材料加以分析说明。 （2）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题要求分析法院是否支持王某拆除电梯的诉讼请求并说明理由。属于理由类主观题，考生可根据材料内容和设问要求，，调动教材相邻关系的知识加以分析说明。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息：2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展，后被同单元邻居李某的狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯→法理依据：公民行使民事权利时，不得损害社会公共利益或者他人合法权益。本案中电梯是依法安装，王某应该按照方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。当个人利益与集体利益发生冲突时，个人利益要服从集体利益。因此，法院不会支持王某的诉讼请求。 第三步：整合信息，组织答案。解答本题，考生可根据设问要求，运用法律与生活相关知识，结合材料加以分析说明。 30．(23-24高二下·山东菏泽高二区一类校·期中)加强知识产权保护是发展新质生产力的内在要求和重要保障。 材料一  近年来，我国全面加强知识产权保护工作，建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则，取得显著进展。全国已布局建设100多家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，涵盖高端装备制造、新一代信息技术、新能源新材料、生物医药等多个领域。修改《专利审查指南》,完善人工智能、大数据、区块链、生物基因技术等的权利要求保护方式及创造性审查标准。编写指导案例，明确新领域新业态有关热点问题的法律适用……聚焦新领域新业态发展需要，构建响应及时、保护合理的知识产权规则体系，增强了人们探索未知领域的勇气，让创新的触角不断延伸。 (1)结合材料一，运用法律与生活知识，分析我国加强新领域新业态知识产权保护的原因。 材料二  某网络公司就《架构师四期》系列共计五十部课程进行了作品版权登记。上述课程采用直播课形式并同步录制成课程视频，此课程视频仅提供给购买直播课程的学员课后学习，且学员只能使用其单独的账号在加密播放器中观看。经该公司调查发现，黄某未经许可，在未支付著作权使用费的情况下，在其经营的网店内，将上述涉案作品以8.9元的低价进行拼单售卖，并通过网盘链接分享的方式向用户提供下载服务。 (2)有人认为，黄某出售的课程为用户课后学习研究使用，属于作品的合理使用。结合材料二，运用法律与生活知识，对该观点进行评析。 【答案】(1)知识产权是权利人依法就智力成果或者工商业标记享有的专有性权利。保护知识产权是促进发展的重要法制机制。加强新领域新业态知识产权保护，有利于创新驱动发展战略的实施，激发产业发展的内生动力，促进科技创新和新产业新赛道发展，推动新领域新业态科技成果运用。在全社会形成以科技创新为核心的全面创新的氛围，激发体制机制改革创新活力，把我国建设成为创新型国家。 (2)作品的合理使用是指在特定的情形中，使用作品不需要著作权人同意，也不必支付使用费。为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品属于作品的合理使用。某网络公司在创作课程的过程中花费了一定的体力、脑力劳动以实现课程的独创性，因此对其课程依法享有的支配和获取利益的权利。黄某未经某网络公司许可，擅自将其售卖谋利，构成侵权。其行为不属于作品的合理使用，将承担相应的法律责任。 【来源】山东省菏泽市高二市区一类校2023-2024学年高二下学期4月期中联考政治试题 【分析】背景素材：加强知识产权保护 考点考查：尊重知识产权、权利保障 于法有据、权利行使 注意界限等相关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于原因类命题，要求分析我国加强新领域新业态知识产权保护的原因，要调动教材中尊重知识产权的相关知识，结合案例信息分析说明。 第二步：审材料。提取关键信息，链接教材知识。 关键信息①：我国全面加强知识产权保护工作，建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则，→可联系知识产权含义；保护知识产权是促进发展的重要法制机制。 关键信息②：聚焦新领域新业态发展需要，构建响应及时、保护合理的知识产权规则体系，增强了人们探索未知领域的勇气，让创新的触角不断延伸→可联系有利于在全社会形成以科技创新为核心的全面创新的氛围，激发体制机制改革创新活力，把我国建设成为创新型国家。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问角度并将教材知识与案例有机结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于辨析题，要求评析题中观点，要运用教材中尊重知识产权、权利保障 于法有据、权利行使 注意界限等相关知识，结合材料信息辩证分析说明。 第二步：审材料。提取关键信息，链接教材知识。 正误判断：黄某的行为不属于作品的合理使用，将承担相应的法律责任。 关键信息①：某网络公司就《架构师四期》系列共计五十部课程进行了作品版权登记，此课程视频仅提供给购买直播课程的学员课后学习，且学员只能使用其单独的账号在加密播放器中观看→可联系网络公司在创作课程的过程中花费了一定的体力、脑力劳动以实现课程的独创性，因此对其课程依法享有的支配和获取利益的权利。 关键信息②：黄某未经许可，在未支付著作权使用费的情况下，将涉案作品进行拼单售卖，并通过网盘链接分享的方式向用户提供下载服务→可联系作品的合理使用及侵权责任的一般规定，黄某的行为不属于作品的合理使用，应承担相应的法律责任。 第三步：整合信息，组织答案。注意教材信息与材料信息相结合。 31．(23-24高二下·山东菏泽高二区一类校·期中)赵某外出倒垃圾途中，被邻居郭某家的狗咬伤腿部。郭某当时表示治疗防疫费用凭票据由其负责支付。赵某注射狂犬疫苗5次，注射狂犬免疫球蛋白6针，并将注射防疫针票据5份交给郭某。事后，赵某向郭某催要医疗费用，郭某却否认是自家狗咬伤了赵某，并拒绝向赵某支付赔偿费用。赵某将郭某诉至法院，要求郭某立即支付其相关医药费。 法院经审理后认为，郭某养的狗咬伤赵某是事实，被告郭某未对自己饲养的狗尽到合理的看管义务，结合原告赵某提供的医疗票据，判决被告郭某赔偿原告赵某医药费823.5元。 结合材料，运用法律与生活的知识，分析此案判决的合理性。 【答案】饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。郭某未对自己饲养的狗尽到合理的看管义务，使赵某受伤并因此产生了医疗费，侵害了赵某的健康权，符合无过错侵权责任的法律要件。郭某同意原告先行治疗后凭票据由其赔偿，但又拒绝向赵某支付赔偿费用，没有遵循诚信原则，其应按照承诺的内容履行自己的义务，向赵某赔偿损失。 【来源】山东省菏泽市高二市区一类校2023-2024学年高二下学期4月期中联考政治试题 【分析】背景素材：因饲养动物造成他人损害的民事纠纷 考点考查：侵权责任、合同等相关知识 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题要求结合材料，运用法律与生活的知识，分析此案判决的合理性。属于理由类主观题，考生可根据材料内容和设问要求调动教材知识加以分析说明。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：赵某外出倒垃圾途中，被邻居郭某家的狗咬伤腿部。郭某当时表示治疗防疫费用凭票据由其负责支付→法理依据：饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。说明本案中郭某未对自己饲养的狗尽到合理的看管义务，使赵某受伤并因此产生了医疗费，侵害了赵某的健康权，符合无过错侵权责任的法律要件。 有效信息②：赵某注射狂犬疫苗5次，注射狂犬免疫球蛋白6针，并将注射防疫针票据5份交给郭某。事后，赵某向郭某催要医疗费用，郭某却否认是自家狗咬伤了赵某，并拒绝向赵某支付赔偿费用。赵某将郭某诉至法院，要求郭某立即支付其相关医药费→法理依据：履行合同应当遵守诚信原则。说明本案中郭某同意原告先行治疗后凭票据由其赔偿，但又拒绝向赵某支付赔偿费用，没有遵循诚信原则，其应按照承诺的内容履行自己的义务，向赵某赔偿损失。 第三步：整合信息，组织答案。 解答本题，考生可根据设问要求，运用侵权责任、合同履行等相关知识，结合材料加以分析说明。 32．(23-24高二下·江西乐平中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 张女士是某小区的业主，因小区大厦内游乐设施较少，张女士向小区物业公司提出由其自费为小区添置一套儿童滑梯设施(含脚垫)，放置在小区公共区域并供业主免费游玩，滑梯区域的卫生以及滑梯的归整等工作则由物业公司负责。物业公司同意了张女士的提议。2022年2月，刘女士途经滑梯设施时，踩到滑梯配套的脚垫，因脚垫下有水渍，刘女士站立不稳后仰摔倒。后经司法鉴定，刘女士构成十级伤残。刘女士认为，物业公司没有设置地滑的警示标志，同时未清理积水导致其拌倒，而张女士购买并放置滑梯也存在过错，因此向法院起诉物业公司和张女士，要求共同赔偿各项损失共计20万元人民币。 法院经审理认为，物业公司依法应对刘女士在事故中的损失承担主要的赔偿责任；刘女士对于损害的发生存在一定过错，故依法可以适当减轻物业公司的赔偿责任；张女士无须承担法律责任。 结合材料，运用《法律与生活》中侵权责任的知识，说明人民法院这一判决的合理性。 【答案】①依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任(或回答适用过错推定原则)。物业公司没有设置地滑的警示标志，未清理积水，其管理工作的过失是导致本案事故发生的主要原因，故依法应对刘女士在事故中的损失承担主要的赔偿责任。 ②刘女士作为完全民事行为能力人，应当对可能存在的风险尽量预判和避免，其自身的疏忽也是导致其摔倒的一个原因。因此，刘女士对于损害的发生存在一定过错，故依法可以适当减轻物业公司的赔偿责任。 ③张女士作为小区业主自费为所在小区购置案涉游乐设施的行为主观上不存在过错。同时，其购置并放置案涉游乐设施的行为与本案事故发生之间并无必然因果关系。故张女士无须承担法律责任。 【来源】江西省乐平中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：小区内因滑倒受伤纠纷 考点考查：认真对待民事权利与义务、权利保障于法有据 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，需调用认真对待民事权利与义务、权利保障于法有据的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：张女士自费为小区添置一套儿童滑梯设施，滑梯区域的卫生以及滑梯的归整等工作则由物业公司负责。刘女士途经滑梯设施时，踩到滑梯配套的脚垫，因脚垫下有水渍，刘女士站立不稳后仰摔倒。刘女士认为，物业公司没有设置地滑的警示标志，同时未清理积水导致其拌倒，而张女士购买并放置滑梯也存在过错。→可调用的法理依据：《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第九百四十二条 物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。本案中物业公司没有设置地滑的警示标志，未清理积水，其管理工作的过失是导致本案事故发生的主要原因，故依法应对刘女士在事故中的损失承担主要的赔偿责任。张女士作为小区业主自费为所在小区购置案涉游乐设施的行为主观上不存在过错。同时，其购置并放置案涉游乐设施的行为与本案事故发生之间并无必然因果关系。故张女士无须承担法律责任。 关键词②：刘女士途经滑梯设施时，踩到滑梯配套的脚垫，因脚垫下有水渍，刘女士站立不稳后仰摔倒。→可调用的法理依据：《民法典》 第十八条 成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 33．(23-24高二下·江西乐平中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 江苏省南京市人民检察院通报，犯罪嫌疑人仇某在新浪微博上使用其个人注册账号“辣笔小球”，在互联网上发布信息，贬低、嘲讽卫国戍边的英雄烈士，涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪被逮捕。 在《民法典》中，对于个人的姓名、肖像、荣誉、名誉有相应保护的条款，除了《民法典》《中华人民共和国英雄烈士保护法》对英烈的人格权益也做了专门规定。此外，刑法修正案也将侮辱诽谤英雄烈士的行为列为一种罪名，纳入刑事责任追究。意味着英雄烈士与个人的名誉和荣誉有本质上的区别。英雄烈士既享受公民作为自然人应当享受的保护，同时因其代表了国家利益、公共利益以及民族的自豪感，因此需要进行单独保护。 结合本案，运用《法律与生活》的相关知识，分析仇某侵犯了英雄烈士的哪些权利？依据《民法典》，仇某应承担什么民事责任？ 【答案】①仇某侵犯了英雄烈士的名誉权和荣誉权。民事主体享有名誉权和荣誉权，任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权，也不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。②依据《民法典》规定，侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。本案中仇某应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。 【来源】江西省乐平中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：仇某侵犯了英雄烈士名誉案 考点考查：积极维护人身权利 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题两小问，属于分析说明类主观题，需调用积极维护人身权利的相关知识结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词①：仇某在新浪微博上使用其个人注册账号“辣笔小球”，在互联网上发布信息，贬低、嘲讽卫国戍边的英雄烈士→可调用的法理依据：《民法典》第一千零二十四条民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。第一千零三十一条民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。仇某侵犯了英雄烈士的名誉权和荣誉权。 关键词②：在《民法典》中，对于个人的姓名、肖像、荣誉、名誉有相应保护的条款，除了《民法典》《中华人民共和国英雄烈士保护法》对英烈的人格权益也做了专门规定。此外，刑法修正案也将侮辱诽谤英雄烈士的行为列为一种罪名，纳入刑事责任追究→可调用的法理依据：《民法典》第一百八十五条规定：侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的,应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。本案中仇某应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 34．(23-24高二下·内蒙古赤峰部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 李教授自己编写了一本大学经济学教材。2015年，该教材由某出版社出版。这几年由于经济发展很快，书中原有的市场经济理论已跟不上形势的变化，李教授遂随着形势的变化，对原作进行了一半的修改，以便该书再版时更好地适应新的需要。可是，最近出版社在出版合同有效期内再版了此书，却没有通知李教授，于是李教授起诉出版社侵犯了他的修改权。 (1)结合材料，运用著作权的有关知识，分析说明出版社的行为对李教授的影响。 (2)某高校图书馆购买了该经济学教材并进行了部分修改，高校是否要得到李教授授权并支付一定费用?说明理由。 【答案】(1)著作权人对其作品享有广泛的权利。他人未经著作权人许可使用著作权人的作品，就可能构成侵权。著作人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。李教授遂随着形势的变化，对原作进行了一半的修改，出版社在出版合同有效期内再版了此书，却没有通知李教授，不属于作品的合理使用和法定许可使用，侵犯了李教授的修改权，应当承担侵权责任。（原卷无答案，此答案仅供参考） (2)作品的合理使用是在著作权法规定的情形下，社会公众可以不经著作权人许可，也无须向著作权人支付报酬，而使用他人的作品。作品的法定许可使用是指符合著作权法规定的情形下，使用人使用他人作品可以不经过著作权人的许可，但应当向著作权人支付报酬。某高校图书馆购买了该经济学教材并进行了部分修改，应要得到李教授授权并支付一定费用。（原卷无答案，此答案仅供参考） 【来源】内蒙古赤峰市部分学校2023-2024学年高二下学期5月期中联考政治试题 【分析】背景素材：著作权纠纷案例 考点考查：尊重知识产权、权力行使有界限等有关知识 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，可把握知识指向通过材料中的关键词进行定位。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词：李教授遂随着形势的变化，对原作进行了一半的修改，以便该书再版时更好地适应新的需要。可是，最近出版社在出版合同有效期内再版了此书，却没有通知李教授，于是李教授起诉出版社侵犯了他的修改权→可联系教材知识著作权人对其作品享有广泛的权利。他人未经著作权人许可使用著作权人的作品，就可能构成侵权。著作人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 （2）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，可把握知识指向通过材料中的关键词进行定位。注意知识限定不要用错，结合材料进行分析。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词：某高校图书馆购买了该经济学教材并进行了部分修改，高校是否要得到李教授授权并支付一定费用→可联系教材知识作品的合理使用是在著作权法规定的情形下，社会公众可以不经著作权人许可，也无须向著作权人支付报酬，而使用他人的作品。作品的法定许可使用是指符合著作权法规定的情形下，使用人使用他人作品可以不经过著作权人的许可，但应当向著作权人支付报酬； 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 35．(23-24高二下·安徽黄山屯溪第一中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。 【答案】①李某饲养的狗咬伤王某，侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。（或答出饲养动物造成他人损害的，应承担侵权责任） ②王某故意阻挠和破坏电梯施工，与造成甲公司损失，延误工程进展之间存在因果关系，王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 ③业委会与甲公司签订的合同有效，（或：内容合法，意思表示真实）甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同）应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。 【来源】安徽省黄山市屯溪第一中学2023-2024学年高二下学期期中测试政治试卷 【分析】背景素材：加装电梯引发的违约和侵权案例 考点考查：订立合同学问大、权利保障于法有据 能力考查：描述阐释事物 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题围绕加装电梯引发的违约和侵权案例，需要调用法律与生活的知识，回答本题可从订立合同学问大、权利保障于法有据等方面来作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：李某将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤→可联系侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。 有效信息②：施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展→可联系王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 有效信息③：业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求→可联系业委会与甲公司签订的合同有效，（或：内容合法，意思表示真实）甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同）应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。 有效信息④：后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。→可联系甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。 第三步：整合信息，组织答案，注意教材信息与材料、时政信息相结合。 36．(23-24高二下·黑龙江牡丹江第一高级中学·期中)阅读材料，完成下列要求。 S市年仅21岁的消防战士王某在灭火时将自己的空气呼吸器让给他人使用，自己却被浓烟熏呛从高楼坠落，经抢救无效不幸牺牲，被公安部批准为烈士，并颁发“献身国防金质纪念章”。就在社会各界沉浸在烈士牺牲的悲痛之中时，当地居民曾某在微信群里散布不实言论污蔑烈士。王某父母伤心之余，决定向当地法院提起诉讼，用法律武器捍卫儿子的尊严。 王某父母应以什么理由起诉曾某?请说明理由。 【答案】王某父母应以曾某侵犯儿子名誉权和荣誉权为由起诉曾某。公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。民法典规定，侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。曾某通过网络散布不实言论污蔑烈士的行为，严重侵犯了烈士王某的名誉权和荣誉权。 【来源】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试政治试题 【分析】背景素材：某民事纠纷案件 考点考查：民事主体的民事权利 能力考查：描述和阐述事物 核心素养：法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题需要调用名誉权、荣誉权的有关知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：当地居民曾某在微信群里散布不实言论污蔑烈烈士→可联系教材知识名誉权、荣誉权。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 37．(23-24高二下·河北唐山十县一中联盟·期中)阅读材料，回答问题。 清康熙年间，张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的官邸与吴家为邻，两家院落之间有条巷子，供双方出入使用。后来吴家要建新房，想占这条路，张家人不同意。 双方争执不下，将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族，不敢轻易了断。这时张家人一气之下写封加急信送给张英，要求他出面解决。张英看了信后，认为应该谦让邻里，他在给家里的回信中写了四句话：千里来书只为墙，让他三尺又何妨?万里长城今犹在。不见当年秦始皇。家人阅罢。明白其中含义，主动让出三尺空地。吴家见状深受感动，也主动让出三尺房基地，“六尺巷”由此得名。 该巷蕴含的“谦和礼让、知进退、和为贵”的深刻内涵穿越时空，懿德永昭，使之成为后人接受廉让教育、弘扬清风正气的重要载体。 结合材料，运用法律与生活知识，谈谈法治社会下应如何正确处理相邻关系。 【答案】①相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸。相邻关系一方在为自己行使权利时，应当照顾到相邻方的利益，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。 ②邻里之间应以和为贵、宽容礼让，通过协商和平解决问题，构建和谐邻里关系。 ③倡导人们在处理相邻关系时相互尊重，互不侵犯，互谅互让，本着有利生产、方便生活、团结互助、 公平合理的原则，正确处理相邻关系。 ④法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。 ⑤处理好邻里关系不仅需要法律的规范引导，还需要处理好个人与他人的关系，弘扬传统美德和社会公德，维护公序良俗。（答出任意四点即可得满分） 【来源】 河北省唐山市十县一中联盟2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：“六尺巷”的故事 考点考查：相邻关系 能力考查：描述和阐述事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题属于措施类，要求谈谈“六尺巷”的故事给我们处理相邻关系带来的启示。 需要调用相邻关系的相关知识，结合材料与实际分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：张家与吴家与吴家为邻，两家院落之间有条巷子，后来吴家要建新房，想占这条路→可联系相邻关系是对不动产所有权的限制或延伸。相邻关系一方在为自己行使权利时，应当照顾到相邻方的利益，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害； 关键词②：双方争执不下，将官司打到当地县衙→可联系邻里之间应以和为贵、宽容礼让，通过协商和平解决问题，构建和谐邻里关系； 关键词③：张英看了信后，认为应该谦让邻里，他在给家里的回信中写了四句话→ 可联系倡导人们在处理相邻关系时相互尊重，互不侵犯，互谅互让，本着有利生产、方便生活、团结互助、 公平合理的原则，正确处理相邻关系； 关键词④：张英家人主动让出三尺空地。吴家见状深受感动，也主动让出三尺房基地→ 可联系法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯； 关键词⑤：该巷蕴含的“谦和礼让、知进退、和为贵”的深刻内涵穿越时空→ 可联系处理好邻里关系不仅需要法律的规范引导，还需要处理好个人与他人的关系，弘扬传统美德和社会 公德，维护公序良俗。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 38．(23-24高二下·西藏拉萨第三高级中学·期中)发展户外运动，推进全民健身，是不断增强人民群众的获得感与幸福感的内在要求。 吴某下班途经某公司试营业的体育文化公园时，看到有教练员为攀岩游客穿戴保护装置，就报名参加了公园内的免费攀岩活动。吴某在该公司要求下购买了防滑袜，但在下降时意外摔伤，造成多处骨折，构成八级伤残。吴某诉至法院，认为是保护绳太长导致其在下降过程中从半空直接掉到地上摔伤。被告公司辩称，当前公园正处于试营业阶段，设备还在调试，旁边标有禁止攀爬提示，吴某摔伤系其擅自攀爬所致，故拒绝赔付。法院审理后酌情确定由被告公司对吴某所遭受损失承担70%的赔偿责任，吴某自己承担30%的责任。 结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出上述判决的理由。 【答案】公民的生命健康权受法律保护；娱乐场所在试营业期间，经营者同样负有安全保障义务；被告公司在吴某攀岩过程中所提供的安全保护措施并不足以保障游客的人身安全，因此被告公司对吴某所遭受的人身损害存在过错，应承担主要的赔偿责任；吴某作为成年人，具有完全民事行为能力，对自身遭受的人身损害也存在一定的过失，应承担一定的责任。 【来源】西藏拉萨市第三高级中学2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：发展户外运动，推进全民健身 考点考查：侵权责任、民事行为能力等 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题的设问要求可转换为法院作出上述判决的理由，注意作答需要调用侵权责任、民事行为能力等有关知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：吴某在该公司试营业的体育文化公园摔伤及法院判决被告公司构成侵权并承担70%的责任→可联系教材知识该公司未能尽到安全保障义务，依据过错推定原则，要承担侵权责任，对吴某受伤负主要责任； 关键词②：“吴某下班途经”“购买了防滑袜”“吴某自己承担30%的责任”→可联系教材知识吴某具备完全民事行为能力，是“自甘风险”，对自己受伤要承担一定责任。法院依据事实对双方的责任作了界定，体现了公平原则。 第三步：整合信息，组织答案。 39．(23-24高二下·浙江金华曙光学校·期中)去年年底谭某家杨树的树枝被风刮断，砸坏李某的面包车，要求谭某赔偿。谭某认为是树枝砸车系不可抗力所致，自己不应为此负责。 前些年Z村组织土地承包，谭某分到的地正好被进出李某院子的必经之路分成两半。为说服谭某接受承包方案，时任村主任张某斌代表村委会口头承诺，承包期内每年补偿谭某600元。但从今年开始，现任村主任张某军不再支付补偿款。谭某认为村委会和李某合伙欺负人，故意将几颗果树挪种到其承包地紧贴李某家进出的必经之路一侧，树枝阻碍了李某家面包车通行。李某意见很大，为此两家矛盾重重。结合材料，运用《法律与生活》相关知识，回答下列问题： (1)在谭某与李某的车损赔偿纠纷中，你是否认同谭某的观点？并说明理由。 (2)在谭某与李某的通行纠纷中，双方应如何妥善处理这场邻里纠纷？ 【答案】(1) 不认同谭某的观点。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错，应当承担侵权责任。谭某家的树枝砸坏了李某的面包车，属于过错推定侵权责任。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，树被风刮断不属于不可抗力，所以谭某应对侵害李某财产权的行为承担侵权责任。 (2) 不动产权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平公理的原则，正确处理相邻关系。（或相邻关系一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益）。本案中，谭某侵犯了李某的相邻通行权，谭某应停止侵害、排除妨碍、恢复原状，挪走果树，方便李家出行，注意邻里团结，共创美好生活。 【来源】浙江省金华市曙光学校2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：侵权纠纷、相邻权纠纷 考点考查：有约必守违约有责、权利保障于法有据、权利行使注意界限的有关知识 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识、公共参与 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求可转换为“树枝砸车是否是不可抗力所致，谭某是否应为此负责并说明理由”，需要调用有约必守违约有责、权利保障于法有据的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：谭某家的树枝砸坏了李某的面包车→可联系推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错，应当承担侵权责任。 关键词②：谭某家杨树的树枝被风刮断→可联系不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，树被风刮断不属于不可抗力。 关键词③：结论→可联系谭某应对侵害李某财产权的行为承担侵权责任。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求回答邻里双方应如何妥善处理邻里纠纷，需要调用权利保障于法有据、权利行使注意界限的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：妥善处理邻里纠纷→可联系不动产权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平公理的原则，正确处理相邻关系。 关键词②：谭某故意将几颗果树挪种，树枝阻碍了李某家面包车通行→可联系谭某应停止侵害、排除妨碍、恢复原状，注意邻里团结，共创美好生活。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 40．(23-24高二下·江苏镇江·期中)一次严谨的司法判决，胜过百次的法律宣传。阅读材料，回答问题。 材料一  郭某从小区南门骑行，与5岁儿童罗某相撞，造成罗某受伤。孙某见状后，劝阻郭某离开，让他等待罗某的家长来处理。期间，郭某突然出现嘴角抽搐的现象，并瘫倒在地。孙某立即拨打120急救电话，医护人员赶到现场即对郭某实施抢救，但郭某经抢救无效死亡。郭某之妻刘某提起诉讼，要求孙某承担侵权赔偿责任。H区人民法院根据调查，郭某曾于当月，被医院诊断为“右侧脑梗死（极高危）”，遂判决驳回原告刘某的诉讼请求。 材料二  从“电梯劝烟猝死案”到“邻里互助无责案”彰显了人民法院的司法担当。司法担当就是要坚持司法为民，要让人民群众在每一起司法案件中感受公平正义，就是要弘扬法治精神，旗帜鲜明地支持和保护遵守法律法规和社会公序良俗的正当行为，就是要通过个案判决引领社会风气和个人行为选择，弘扬社会主义核心价值观。 (1)运用《法律与生活》知识，结合材料一阐释H区法院判决的法律依据。 (2)运用唯物史观的知识，结合材料二分析法院勇于司法担当的社会意义。 【答案】(1)在本案中，孙某的行为并不构成侵权，因为他没有实施任何违法行为或有过错行为导致郭某的死亡。相反，他试图劝阻郭某离开并拨打了急救电话，表现出善意和责任感，孙某的行为属于紧急救助行为，他在看到郭某出现紧急情况后迅速采取行动，拨打急救电话并协助医护人员抢救，因此不应承担民事责任。 郭某的死亡是由于其自身疾病导致的，与孙某的行为之间没有直接的因果关系。综上所述，H区法院的判决是合理的。 (2)① 遵循社会发展规律，推动法治建设进程。通过公正司法，维护社会秩序和公平正义，为社会的和谐稳定提供有力保障。 ②坚持群众观点和群众路线，实现和维护最广大人民的根本利益。法院的司法担当体现了对人民群众的关心和尊重，有助于增强人民群众的法律意识和信任感，提升社会整体的法治素养。 ③ 引领社会风气和个人行为选择，弘扬社会主义核心价值观。通过个案判决，传递正确的价值导向和行为规范，引导人们遵守法律法规和社会公序良俗，形成积极向上的社会风尚。 ④ 促进上层建筑与经济基础相适应，推动经济社会持续健康发展。法院的司法担当有助于完善法律体系，提高社会治理水平，为经济社会发展提供有力的法治保障。 （此题原卷无答案，本答案仅供参考） 【来源】江苏省镇江市2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景材料：司法判决案例 考点考查：侵权与侵权责任、唯物史观 能力考查：描述和阐释事物，论证和探究问题 核心素养：科学精神，政治认同，法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类主观题，要求阐释H区法院判决的法律依据。需调用侵权责任相关知识，结合材料有效信息分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：孙某见郭某与罗某相撞，劝阻郭某离开，待罗某家长处理→可联系孙某没有实施任何违法行为或有过错行为导致郭某的死亡。 关键词②：郭某瘫倒在地，孙某立即拨打救援电话→可联系孙某的行为属于紧急救助行为，不构成侵权行为。不应承担民事责任。 关键词③：郭某送至医院抢救无效死亡，但当月 被医院诊断为“右侧脑梗死（极高危）”→可联系郭某的死亡是由于其自身疾病导致的，与孙某的行为之间没有直接的因果关系；H区法院的判决是合理的。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于意义类主观题，需调用唯物史观相关知识，结合材料有效信息分析作答。 关键词①：从“电梯劝烟猝死案”到“邻里互助无责案”彰显了人民法院的司法担当→可联系遵循社会发展规律，推动法治建设进程。 关键词②：司法担当就是要坚持司法为民，要让人民群众在每一起司法案件中感受公平正义→可联系坚持群众观点和群众路线。 关键词③：弘扬法治精神， 弘扬社会主义核心价值观。→可联系弘扬社会主义核心价值观。 关键词④：法院的司法担当有助于完善法律体系，提高社会治理水平，为经济社会发展提供有力的法治保障→可联系上层建筑与经济基础的关系原理。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 41．(23-24高二下·湖北云学名校联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 2023年11月8日，广西南宁一小区楼上业主集资免费为低层老年业主加装电梯连廊一事，被最高人民法院和住房城乡建设部联合发布为首批老旧小区既有住宅加装电梯典型案例。 2020年3月，广西南宁老旧小区某栋某单元业主投票决定启动小区加装电梯工作。除居住二层的王某不同意以及2户业主弃权外，其他业主均同意加装电梯。2020年12月，加装电梯项目准备施工时，王某出面阻挠，并向人民法院起诉，以楼上14户邻居侵犯其建筑专有部分权利以及通风采光权等为由，要求停止电梯施工。区人民法院经现场勘验，在距楼栋较近的情况下可能会影响王某家阳台一侧的通风、采光和日照，但影响的程度较小。区人民法院认为，该加装电梯项目已取得相关行政许可，且业主表决程序合法，故判决不支持王某的诉讼请求。 虽然骆某等14户业主赢了官司，但该单元的几名业主牵头，主动找到王某协商，提出由楼上业主共同出资7639元，为二楼反对加装电梯的年近九旬的业主免费增设电梯入户连廊，10年内免交电梯保养费、维修费。王某也消除了思想顾虑，肯定了加装电梯对自身带来的便利，双方最终握手言和。 运用《法律与生活》的知识，分析最高人民法院和住房城乡建设部把上述案例列为典型案例的依据。 【答案】①不动产的相邻权利人按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系； ②区人民法院以事实为根据，以法律为准绳，在审理中坚持法理情的统一； ③判令原告停止对电梯安装施工的阻挠，符合社会主义核心价值观、符合人民群众期待，促进社会和谐，彰显了司法为民的价值理念和情怀； ④支持加装电梯业主胜诉后，主动沟通协商，妥善解决纠纷，弘扬了“老吾老以及人之老”的中华民族传统美德。 ⑤符合诚信、守法和公序良俗的民法基本原则。 【来源】湖北省云学名校联盟2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：老旧小区安装电梯引发的法律纠纷 考点考查：认真对待民事权利与义务的有关知识 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题的设问要求分析最高人民法院和住房城乡建设部把上述案例列为典型案例的依据，需要调用认真对待民事权利与义务的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：现场勘验，影响程度小→坚守正确处理邻里关系原则，积极引导维护良好的邻里关系。 关键词②：认为已取得相关行政许可，且业主表决程序合法→以事实为根据，以法律为准绳。 关键词③：不支持停止电梯施工请求→充分考虑老旧小区绝大多数业主的利益诉求，彰显司法为民的情怀。 关键词④：赢得官司的业主为避免出现“赢了官司、输了感情”，提议由楼上业主共同出资为二楼反对加装电梯的老年业主免费增设电梯入户连廊等→保障了加装电梯项目圆满推进，又避免因诉讼可能导致双方当事人伤了和气，弘扬了中华民族传统美德。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 42．(23-24高二下·浙江台州山海协作体·期中)一位男生“小吴”和朋友在羽毛球馆打球，接球时不小心踩到了流浪猫的肚子，不慎摔倒。小吴感到右腿一阵剧痛，被送去就医后，经过鉴定，构成十级伤残。于是，小吴和家人一致认为，羽毛球馆有不可推卸的责任，明显的看管不利，才让猫咪混了进去。另外，小吴还要追责这只猫的主人。结果调查得知，这只猫是流浪猫，但它被肖某固定投喂，还会被带去洗澡、看病。于是，小吴和家人认定肖某和流浪猫是饲养关系，于是将羽毛球馆和肖某诉至法院。 运用《法律与生活》有关知识，回答以下问题： (1)该如何认定羽毛球馆和肖某的侵权责任？ (2)侵权人要承担哪些侵权责任？ 【答案】(1)《民法典》规定：饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。法律规定无过错侵权责任的，则行为人只要损害了他人的民事权益，不论其有无过错，均应当承担侵权责任。本案中肖某能够长期固定时间喂养流浪猫，还带它看病洗澡，可以认定肖某和流浪猫构成饲养关系。流浪猫出现在羽毛球馆，绊倒小吴，造成小吴受伤，肖某对此付主要责任，承担无过错侵权。因小吴在羽毛球馆受伤，羽毛球馆的经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担（相应的补充）责任。 （《民法典》规定：宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。） (2)应承担赔偿责任，赔偿小吴医疗费、残疾赔偿金。 【来源】浙江省台州市山海协作体2023-2024学年高二下学期4月期中联考政治试题 【分析】背景素材：动物伤人事件 考点考查：侵权责任的相关知识 能力考查：调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、科学精神 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于说明类主观题，需要调用《法律与生活》的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：肖某能够长期固定时间喂养流浪猫，还带它看病洗澡，可以认定肖某和流浪猫构成饲养关系→可联系饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。 关键词②：羽毛球馆的经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务→可联系能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。法律规定无过错侵权责任的，则行为人只要损害了他人的民事权益，不论其有无过错，均应当承担侵权责任。 第三步：整合信息，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于说明类主观题，需要调用《法律与生活》的有关知识分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：在羽毛球馆打球，接球时不小心踩到了流浪猫的肚，不慎摔倒，构成十级伤残→可联系应承担赔偿责任，赔偿小吴医疗费、残疾赔偿金。 第三步：整合信息，组织答案。 43．(23-24高二下·浙江浙南名校联盟·期中)A公司系某电影的著作权人，其将该影片音频后期制作事宜委托B公司执行，双方签订合同并约定有保密条款。在合同履行过程中，B公司违反保密约定将部分工作外包给案外人实际完成，并将A公司交付的电影素材以电影名称的拼音首字母命名，通过百度网盘传输给案外人。该影片素材留存百度云盘期间，被不法分子破解，致使涉案电影在公映前通过互联网流出。C公司在泄密期间私下获得该电影素材，组织相关人员对该电影素材进行改编，并在网上公开发行。A公司遭受巨大损失，便诉至法院。 结合材料，运用《法律与生活》中的相关知识，回答下列问题： (1)指出A公司哪些权利受到侵害。 (2)A公司可以依法提出哪些诉讼请求?请说明理由。 【答案】(1)C公司侵犯了A公司的改编权和信息网络传播权，B公司侵犯A公司的商业秘密权益。 (2)①A公司可依法要求B公司承担违约责 任，赔偿损失并承担诉讼费用,除法律规定的免责事由或约定免责事 由除外，不履行合同义务或履行合同义 务不符合约定的，守约方可以要求违约方承担违约责任。A公司与B公司的合同成立且有效，B公司违反保  密约定，最终使A公司遭受巨大损失，应承担违约责任。②要求C公司承担侵权责任，停止侵 害，消除影响，赔偿损失并承担诉讼费用。他人未经著作权人许可使用著作权人的作品，就可能构成侵权。C公司擅自改编A公司电影素材，侵犯其著作财产权，属于不正当竞争行为。 【来源】浙江省浙南名校联盟2023-2024学年高二下学期4月期中联考政治试题 【分析】背景素材：A公司著作权被侵权案 考点考查：知识产权 、侵权责任 能力考查：调动和运用知识、描述和阐述事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题需要调用《法律与生活》的有关知识，指出A公司哪些权利受到侵害。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：B公司违反保密约定将部分工作外包给案外人实际完成，并将A公司交付的电影素材以电影名称的拼音首字母命名，通过百度网盘传输给案外人。该影片素材留存百度云盘期间，被不法分子破解，致使涉案电影在公映前通过互联网流出→可联系B公司侵犯A公司的商业秘密权益； 关键词②：C公司在泄密期间私下获得该电影素材，组织相关人员对该电影素材进行改编，并在网上公开发行→可联系C公司侵犯了A公司的改编权和信息网络传播权。 第三步：整合信息，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题需要调用《法律与生活》的有关知识，分析A公司可以依法提出哪些诉讼请求?请说明理由。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：A公司系某电影的著作权人，其将该影片音频后期制作事宜委托B公司执行，双方签订合同并约定有保密条款→可联系B公司未全面履行义务，应承担违约责任； 关键词②：C公司在泄密期间私下获得该电影素材，组织相关人员对该电影素材进行改编，并在网上公开发行→可联系C公司侵犯了A公司的著作权，应该承担侵权责任。 第三步：整合信息，组织答案。 44．(23-24高二下·河南部分学校·期中)阅读材料，完成下列要求。 邓某系某托育公司创始人及股东，该托育公司开办幼儿园，李某女儿在该幼儿园入托。 2022年6月，因发现其女儿腿部受伤，李某便将孩子受伤照片、与校方沟通的录音、班级群聊天记录、家人间聊天记录等内容制作成短视频在某短视频平台连续发布，视频评论数累计超过千条，其中不乏对托育公司及其创始人的负面言论。此后，李某删除相关视频，但邓某认为其本人及托育公司的名誉权受到损害，故将李某诉至某人民法院，要求李某赔偿损失并赔礼道歉。 李某辩称：其发布的短视频及朋友圈内容均系与原告沟通其女儿受伤事宜的真实记录，视频重点是孩子当日受伤后学校并未在第一时间告知家长而导致孩子的腿伤加重，未保障家长知情权。自己并没有任何侮辱、诽谤原告的言语，也未实施侵害原告名誉权的行为。至于原告提交的证据中所体现的网友评论并不是其所发，网友评论对原告的影响与自己无关。原告所诉无任何事实及法律依据，应当依法驳回其诉求。 本案中，被告李某在无证据证明女儿受伤系幼儿园过错导致的前提下，即在某短视频平台发布约15条视频声计两原告要求其负责及道歉，并附带“#我要上热门”“#VLOG十亿流量扶持计划”“#百亿流量扶持”话题，且李某在回复评论时多次出现涉及孩子所在幼儿园及创始人邓某等的内容。 结合材料，运用《法律与生活》知识，分析李某是否侵权，并说明该案对我们维权的启示。 【答案】①我国法律规定，任何组织或者个人不得以侮辱，诽谤等方式侵害他人的名誉权。虽然案中李某并没有直接侮辱、诽谤该托育公司，但是其在事情原委不明的情况下，在第三方平台发布视频并要求该公司道歉，给该公司造成了一定的负面影响，侵犯了该公司的名誉权，应当承当侵权责任。②公民维权要坚持公平和诚信原则，行使民事权利时要注意不能超过正当的界限，不能损害国家及他人的利益。（其他答案，言之有理酌情给分） 【来源】河南省部分学校2023-2024学年高二下学期期中联考政治试题 【分析】背景素材：侵权案例 考点考查：积极维护人身权利、侵权责任、权利行使注意界限 能力考查：获取和解读信息、调度和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识、公共参与 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题设问的知识范围限定是《法律与生活》的知识，问题指向分析李某是否侵权，并说明该案对我们维权的启示，本题为启示类试题。首先，确定“李某是否侵权”；其次，结合材料，联系教材知识，分析“说明该案对我们维权的启示”。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：李某便将孩子受伤的内容制作成短视频在某短视频平台连续发布，视频评论数累计超过千条，其中不乏对托育公司及其创始人的负面言论→可联系我国法律规定，任何组织或者个人不得以侮辱，诽谤等方式侵害他人的名誉权，侵犯了该公司的名誉权，应当承当侵权责任； 关键词②：被告李某在无证据证明女儿受伤系幼儿园过错导致的前提下，即在某短视频平台发布 约15条视频声计两原告要求其负责及道歉→可联系公民维权要坚持公平和诚信原则，行使民事权利时要注意不能超过正当的界限，不能损害国家及他人的利益。。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 45．(23-24高二下·湖北部分高中联考协作体·期中)阅读材料，完成下列要求。 近日，山东省高唐县人民法院公开宣判一起环境污染案，刘某等4名被告人均犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月至一年、缓刑两年不等，并处罚金人民币六万元至一万元不等；扣押在案的犯罪工具两辆罐车及无牌照吸污车，予以没收。 法院审理查明，被告人封某租赁河北省辛集市某化工有限公司的车间，生产“环氧物”医药中间体，在试生产过程中产生废碱液，交由无危险废物处置资质的被告人刘某处置，每吨支付给刘某300元处置费。 随后，被告人刘某在无危险废物处置资质的情况下，装运两罐车废碱液，并在明知被告人浦某某无危险废物处置资质的情况下，安排驾驶员王某某（另案处理）驾驶挂解放牌罐车运送至高唐县聚兴广场，交由浦某某处置。 刘某向浦某某每车支付1600元处置费，并向浦某某运送两罐共60吨废碱液。 浦某某联系被告人林某某、刘某（另案处理）共同将罐车内的废碱液倒入吸污车，分别倾倒于某公司化粪池内和城区路旁雨水管网内，其中倾倒于雨水管网内的废碱液为29.95吨，严重污染环境。 案发后，聊城市生态环境局高唐分局认定，被倾倒的物质属于危险废物。 山东省环境保护科学研究设计院有限公司司法鉴定中心鉴定，现场环境损害费用为1418359元。 (1)封某、刘某等人的行为违反了民法的什么原则？ (2)分析封某、刘某等人污染环境行为侵权责任的构成要件。 (3)封某、刘某等人认为自己主观上不是故意污染环境，请求免除责任。如果你是法官，你怎么看待封某、刘某免除责任的请求？ 【答案】(1)绿色原则。 (2)损害的事实（严重污染环境），主观过错（以低价把危险废物交给无资质人员），二者之间有因果关系。 (3)环境污染责任适用于无过错侵权责任原则。对于这一侵权行为，不管侵权人主观上有无过错，只要行为人的行为产生了损害后果，那么都要承担侵权责任。即不以行为人主观过错作为侵权行为的条件。 【来源】湖北省部分高中联考协作体2023-2024学年高二下学期期中考试政治试卷 【分析】背景素材：环境污染案 考点考查：民法基本原则、侵权责任 能力考查：描述与阐释事物 核心素养：法治意识 【详解】（1）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题知识限定明确，难度较低，考生结合材料运用民法的基本原则有关知识组织答案即可。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词：封某将废碱液交给没有危险废物处置资质的刘某等人处置，倒于某公司化粪池内和城区路旁雨水管网内，严重污染环境→可联系封某、刘某等人的行为违反了民法绿色原则。 第三步：整合信息，组织答案。组织答案时要符合一定的逻辑、层次感、段落化，并且注重使用学科术语。 （2）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题属于分析说明类主观题，知识限定较为明确，要求分析分析封某、刘某等人污染环境行为侵权责任的构成要件，考生可从侵权责任角度组织答案。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词：封某、刘某等人污染环境行为的构成要件→可联系损害的事实：环境严重污染，倾倒于雨水管网内的废碱液为29.95吨，严重污染环境，主观过错：刘某以低价把危险废物交给无资质的浦某某等人处置，二者之间有因果关系。 第三步：整合信息，组织答案。组织答案时要符合一定的逻辑、层次感、段落化，并且注重使用学科术语。 （3）第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。 本题属于认识类主观题，知识限定较为明确，要求说明怎么看待封某、刘某免除责任的请求，难度一般。 第二步：审材料，提取关键词，链接教材知识。 关键词： 封某、刘某等人的行为不能免责→可联系环境污染责任是一种无过错责任，有无过错不影响其是否承担责任。 第三步：整合信息，组织答案。组织答案时要符合一定的逻辑、层次感、段落化，并且注重使用学科术语。 46．(23-24高二下·河南郑州十校·期中)阅读材料，回答问题。 为了避免放在家门口的快递被偷，张某在门边上安装了一个摄像头。邻居俞某反映，由于两家紧挨着，该摄像头同时覆盖了两家门口，出入等信息都被拍了进去。俞先生与张某进行沟通，希望张某能拆除摄像头。但张某以“摄像头装在自家门上，别人管不着”为由，拒绝拆除。协商无果后，俞某起诉至当地法院，要求排除妨碍。承办法官王某了解案情后，亲自前往双方住所地查看，证实俞某陈述属实。考虑到邻里关系，王法官打算组织双方调解。 法条链接： 第二百七十一条 业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。 运用《法律与生活》的知识，续写王法官的调解发言稿。 要求：①围绕纠纷，观点明确；②坚持情理法相结合；③法律术语使用规范；④总字数在250字左右。 关于调解俞某与张某安装摄像头纠纷的发言稿 俞某、张某： 你们好！ 针对你们双方关于摄像头是否拆除的纠纷问题，今天我们一起来协商解决。前期，我已经与你们分别进行了沟通，了解了事情的原委和各自诉求。接下来，我先谈谈对此问题的看法。 【答案】依据相关规定，业主对建筑物共有部分享有共有和共同管理的权利。业主住宅门口的空间属于共有部分。如何使用共有部分，应该需要你们协商决定。任何组织或个人不得侵害他人隐私权。张某在公共区域安装摄像头，记录了俞某及其家人的日常进出等信息，侵犯了俞某及其家人的隐私权。远亲不如近邻。邻里之间应该本着有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则正确处理相邻关系。一方在为自己便利行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。你们应该多换位思考、互谅互让。我建议，张某拆除摄像头，俞某撤诉，你们两家握手言和。 【来源】河南省郑州市十校2023-2024学年高二下学期期中联考政治试卷 【分析】背景素材：法律生活案例 考点考查：积极维护人身权利、权利行使注意界限的有关知识 能力考查：调动和运用知识、描述和阐述事物 核心素养：科学精神、法治意识 【详解】本题属于开放性试题，设问要求是运用《法律与生活》的知识，续写王法官的调解发言稿，具体可调用隐私权、权利行使注意界限等有关知识来作答。整合答案时，要注意围绕纠纷，观点明确；坚持情理法相结合；法律术语使用规范和总字数限制。 47．(23-24高二下·四川成都蓉城名校·期中)阅读材料，完成下列要求。 《DreamItPossible》由国际著名音乐人AndyLove作词、作曲，来自洛杉矶的歌手Delacey演唱。2015年华为花了8000万买下了这首歌的英文版和中文版版权，并请张靓颖演唱这首歌的中文版。张靓颖和著名作曲人王海涛一起，为这首歌填词、编曲，将这首歌中文版命名为《我的梦》并于2015年11月发布。2015年9月在柏林国际电子消费品展览会上作为华为的主题曲。 这首歌承载着华为的企业思想、品牌精神：“相信自己，敢于挑战，追逐梦想”,表现了对梦想与未来的信心与决心，鼓励大家勇敢执着去追寻。某校班主任李老师为了激励孩子们，在班会课上播放了这首歌并讲述了其背后的故事。 *注：歌曲所涉及的著作权：词作者的著作权，曲作者的著作权，演唱者的著作权。 请运用《法律与生活》的知识，分析材料中对歌曲的改编和使用是否侵犯了歌曲的著作权并请说明理由。 【答案】①根据《中华人民共和国著作权法》的规定，他人未经著作权人许可使用著作权人的作品，就可能构成侵权；改编权、发行权属于著作财产权，可以转让。华为买下了这首歌的中英文版权，请张靓颖和王海涛对歌曲进行改编并演唱，是经过著作权人同意，没有侵犯著作权人的著作权。②法律对知识产权的限制在著作权上表现明显，在特定的情形中，使用作品不需要著作权人的同意，也不必支付费用，这就是作品的合理使用。教师在课堂教学中播放已经发表的作品属于作品的合理使用。 【来源】四川省成都市蓉城名校2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：改编、使用歌曲是否侵权 考点考查：著作权 能力考查：描述和阐述事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题考查知识产权的相关知识，知识限定不明确，要求学生综合运用知识分析案例行为是否侵权，难度中等。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 关键词①：张靓颖和著名作曲人王海涛一起为《DreamItPossible》填词、编曲，将这首歌中文版命名为《我的梦》→改编权、发行权属于著作财产权，可以转让。华为买下了这首歌的中英文版权，是经过著作权人同意的，没有侵犯著作权人的著作权。 关键词②：某校班主任李老师为了激励孩子们，在班会课上播放了这首歌并讲述了其背后的故事→可联系在特定的情形中，使用作品不需要著作权人的同意，也不必支付费用。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 48．(23-24高二下·四川成都蓉城名校·期中)阅读材料，完成下列要求。 俗话说“远亲不如近邻”,生活中要妥善处理相邻关系。 甲和乙是上下楼邻居，甲经常于早晨5点半至6点半在自家客厅跳健身操，导致楼下住户乙无法正常作息。邻居乙多次和甲交涉无果后，曝光甲在微博账号上与其家人合照的头像照片，并对照片进行了丑化，随后还发布了对甲及其家人的侮辱性文字，对甲及家人的工作生活受到严重影响。不久，甲向法院起诉，认为乙侵害其名誉权、肖像权、隐私权，要求乙采取补救措施、停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。 请运用“民事权利与义务”的有关知识，分析甲的主张能否得到法院支持并说明理由。通过该案件请谈谈我们应该如何妥善处理相邻关系。 【答案】①依据民法典，自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等人格权。乙曝光甲在微博账号上与其家人合照的头像照片并对照片进行了丑化，还发布对甲及其家人的侮辱性文字，对甲及家人的工作生活受到严重影响。乙的行为侵犯了甲的肖像权、名誉权，但甲的隐私权主张不会得到法院支持。②行为人侵害他人的民事权利，应当依法承担侵权责任。侵权责任的承担方式有停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。故甲主张中的采取补救措施不属于侵权责任的承担方式，不会得到法院支持。③不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。相邻关系一方在为自己便利行使权利时，也应当照顾到相邻方的利益。 【来源】四川省成都市蓉城名校2023-2024学年高二下学期期中考试政治试题 【分析】背景素材：妥善处理相邻关系 考点考查：民事权利与义务 能力考查：描述和阐述事物、论证和探究问题 核心素养：法治意识 【详解】第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题的设问需要运用“民事权利与义务”的知识，分析自己对此案作出判决的依据。考查学生运用人身权利和相邻权的相关知识说明法院是否支持甲的主张的法律依据和事实根据，也进一步认识到维护人身权利和妥善处理邻里关系的重要性。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 关键词①：对照片进行了丑化，发布对甲及其家人的侮辱性文字，对甲及家人的工作生活受到严重影响→侵犯肖像权、名誉权。 关键词③：甲要求乙采取补救措施、停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉→甲主张中的采取补救措施不属于侵权责任的承担方式，不会得到法院支持。 关键词④：俗话说“远亲不如近邻”,生活中要妥善处理相邻关系→妥善处理相邻关系的原则。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料、时政信息等相结合。 49．(23-24高二下·浙江台州十校联盟·期中)阅读材料，完成下列要求。 材料一 S公司向国家版权局申请登记了其出品的动画片《X出没》中“G头强”等动漫形象美术作品的知识产权。为了扩大影响，S公司在服装、玩具、图书等多个领域将其授权给合作公司使用。S公司发现M儿童用品店未经许可销售仿冒玩具“大头强”，产品上的图案形象与“G头强”等动漫形象相似，据此向法院提起民事诉讼，法院判决M儿童用品店停止侵权行为，并赔偿相应经济损失。 材料二 高中生小李发明了一款护眼架。2014年11月15日，他向国家知识产权局申请实用新型专利，国家知识产权局于2015年4月17日发布授权公告。小李发明的护眼架推向市场后，很快受到了欢迎，网上各销售平台上的销售量很大。2023年11月，小李发现刘某生产销售的护眼架与自己的专利产品特征完全相同。为此，小李以侵犯专利权为由，将刘某诉至法院，要求保护自己的专利权。 运用所学法律知识，完成下列问题： (1)结合材料一，分析法院对M儿童用品店的判决是否合理，并说明理由。 (2)根据材料二，你认为法院是否支持小李的主张，请说明理由。 【答案】(1)①法院的判决是合理的。根据我国著作权法的规定，著作权人对其作品享有广泛的权利。他人未经著作权人许可使用其享有著作权的作品，就可能构成侵权。S公司对其动漫美术作品享有广泛的权利，M儿童用品店未经S公司许可，销售的涉案产品上的图案形象与S公司的动漫形象相似，侵犯了S公司的复制权，应承担侵权责任，因此法院判决是合理合法的。（2分，写出著作权即可，不要求写出复制权） (2)①法院会支持小李的专利权保护的主张。②小李发明的护眼架申请了实用新型专利并获得专利授权，未经专利权人小李的许可，任何人都不得实施该实用新型专利。③专利权保护期自专利申请日起计算，实用新型专利保护期是十年。小李2023年11月发现刘某生产销售的护眼架与自己的专利产品特征完全相同时，仍然处于专利保护期内。因此刘某侵犯了小李的专利权，应停止侵权行为，法院会支持小李的专利权保护的主张。 【来源】浙江省台州市十校联盟2023-2024学年高二下学期4月期中联考政治试题 【分析】背景素材：知识产权侵权案例 考点考查：著作权、专利权、侵权责任 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题需要调用所学法律的著作权、侵权责任的知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：S公司向国家版权局申请登记知识产权并发现M儿童用品店未经许可销售仿冒玩具“大头强”，产品上的图案形象与“G头强”等动漫形象相似→可指出法院的判决是合理的。联系我国著作权法的规定； 关键词②：法院判决M儿童用品店停止侵权行为，并赔偿相应经济损失→可得出S公司对其动漫美术作品享有广泛的权利；M公司侵权并承担责任； 第三步：整合信息，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题需要调用所学法律的专利权、侵权责任知识，从原因角度分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：小李以侵犯专利权为由，将刘某诉至法院，要求保护自己的专利权→可联系法院会支持小李的专利权保护的主张； 关键词②：向国家知识产权局申请实用新型专利等→可联系小李发明的护眼架申请了实用新型专利并获得专利授权； 关键词③：2023年11月，小李发现刘某生产销售的护眼架与自己的专利产品特征完全相同→可联系专利权保护期自专利申请日起计算；专利产品仍然处于专利保护期内；构成侵权并担责； 第三步：整合信息，组织答案。 50．(23-24高二下·江苏连云港赣榆区·期中)张某在某电商平台购买了售价为228元的阴沉金丝楠木料，收到商品后，张某认为商品质量与自己的预期不符。张某一气之下在电商平台上给出了“产品与宣传不符，真的是忽悠人”的差评，并将评论置顶。张某的置顶差评导致M商家店铺综合动态分降低，M商家与张某沟通，要求删除差评。张某认为“差评是消费者的权利，想怎么评就怎么评，而且我也没有侵犯商家的名誉权，商家无权干涉”。M商家沟通无果后，将张某的购物账号、头像等公开信息以及电话号码、身份证号、家庭住址等私密信息在网上进行了泄露，导致张某经常接到不明来历的电话，正常生活被严重干扰。张某因个人信息被泄露将M商家诉至法院。 【法律条文】《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。 (1)请运用《法律与生活》知识对张某的言行进行评价。 (2)结合材料，运用《法律与生活》相关知识补充张某起诉书的“诉讼请求”和“事实与理由”部分。 民事起诉状原告：张某 被告：M商家 诉讼请求： 。 事实与理由： 。 此致 XXX人民法院附：本诉状副本2份 证据和证据来源 XXX XXXX年XX月XX日 【答案】(1)张某的言论并没有侵犯商家的名誉权。张某从该电商平台购买的商品与预期不符，并根据自己的购买情况进行了评论，消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利，消费者有作出评论的权利，张某依据事实评论，并没有侵犯商家的名誉权。 (2) M商家立即停止侵权，并消除影响，赔礼道歉，并承担本次诉讼及由此产生的费用。 民法依法保护公民的隐私权和个人信息安全等人身权利。M商家，私自将我的个人隐私信息发到网上，进行了泄露，并且经常有来历不明的电话，直接影响了个人生活安宁，侵犯了我的隐私权，泄露了我的个人信息。 【来源】江苏省连云港市赣榆区2023-2024学年高二下学期期中学业水平质量检测政治试题 【分析】背景素材：张某与M商家的纠纷 考点考查：隐私权、名誉权 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题需要调用法律与生活的有关知识，分析张某的言论。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：张某认为商品质量与自己的预期不符。张某一气之下在电商平台上给出了“产品与宣传不符，真的是忽悠人”的差评，并将评论置顶→可联系消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利，张某基于事实进行评论，并没有侵犯M商家的名誉权； 第三步：整合信息，组织答案。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。 本题需要调用法律与生活的有关知识，补充张某起诉书的“诉讼请求”和“事实与理由”部分。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：张某因个人信息被泄露将M商家诉至法院→可联系事诉讼请求：M商家立即停止侵权，并消除影响，赔礼道歉，并承担本次诉讼及由此产生的费用； 关键词②：M商家沟通无果后，将张某的购物账号、头像等公开信息以及电话号码、身份证号、家庭住址等私密信息在网上进行了泄露，导致张某经常接到不明来历的电话，正常生活被严重干扰→可联系民法保护公民的隐私权、个人信息权，M商家的行为属于侵权行为； 第三步：整合信息，组织答案。 学科网（北京）股份有限公司1 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $$