高二政治期末模拟卷02（统编版，选必2和选必3）-学易金卷：2023-2024学年高中下学期期末模拟考试

( ………………○……………… 外 ………………○……………… 装 ………………○……………… 订 ………………○……………… 线 ………………○……………… ) ( ………………○……………… 内 ………………○……………… 装 ………………○……………… 订 ………………○……………… 线 ………………○……………… ) ( 此卷只装订 不密封 ) ( ………………○……………… 内 ………………○……………… 装 ………………○……………… 订 ………………○……………… 线 ………………○……………… ………………○……………… 外 ………………○……………… 装 ………………○……………… 订 ………………○……………… 线 ………………○……………… … 学校： ______________ 姓名： _____________ 班级： _______________ 考号： ______________________ ) 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 思想政治 注意事项： 1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4．测试范围：统编版选必修2+选必修3。 5．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、多选、错选均不得分。 1．2024年是《民法典》颁布的第四年，民法典是民事权利的宣言书和保障书，对于全面推进依法治国，弘扬社会主义核心价值观都具有重要的意义。以下关于违反民法典基本原则的行为判断，正确的是（ ） ①张某用赝品瓷器冒充真品，并以真品的价格卖给李某——诚信原则 ②李某在某金店试戴一款首饰后，商家强行要求其购买——自愿原则 ③某快递公司以“女性”为由拒绝了小美参与求职应聘——公平原则 ④某市建筑工程的招标投标中，规定本市企业有优先权——绿色原则 A．①② B．②④ C．①③ D．③④ 2．李某和王某婚后共同购买一套房屋，登记在李某名下。2024年1月5日，“李某和王某离婚，房屋归王某所有”的法院判决书生效。1月6日，李某拟将房屋以市场价卖给张某，1月8日，张某得知该房屋已判决给王某但他们并未办理房屋过户手续，张某和李某便签订购房合同并约定1月9日办理过户手续。对此，下列说法正确的是（   ） ①法院判决书生效日起王某便获得房屋的所有权 ②王某不及时办理过户手续，也要承担相应损失 ③若张某完成过户手续，系善意取得房屋所有权 ④张某和李某签订的购房合同成立，但合同无效 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 3．周某贤与赵某君系夫妻关系，共育有五个子女。周某贤于2015年11月去世，赵某君于2023年4月去世。某市S号房屋登记在赵某君名下，购买时间为2016年10月。五个子女因房屋继承问题诉至法院，儿子周某超提交的书面材料是母亲的遗嘱，写有“S号房屋为周某超所有”，落款时间为2022年10月1日，书面材料上签有赵某君及居委会两名见证人的名字。S号房屋（   ） A．应按法定继承要求，由五名子女共同继承 B．应按遗嘱继承要求，由周某超继承 C．按赠与合同的规定，全部归周某超所有 D．应先析产，父亲的份额由五人共同继承 4. 老王因为腿脚不好，从老家找了一位保姆陈阿姨照顾其生活。10年后老王去世，在家人商量处理遗产 时 陈阿姨出示了老王的亲笔信，上面写明：“念陈某某照顾我生活有功，百年后我将我的房产转给陈某某。王某某写于×年×月×日。”若该亲笔信合法有效，那么陈阿姨（   ） ①不是法定继承人，因此不能依法继承老人遗产 ②因为遗赠和遗嘱都属于继承，所以可以继承老人遗产 ③尽管不是法定继承人，但是可以依法接受遗产 ④根据老人合法有效的遗嘱指定，是遗嘱继承人 A．①③ B．②④ C．②③ D．③④ 5．2023年11月，某市企业职工吴某因病书面申请离职，获得同意。离职后以公司未帮其缴纳社会保险费为由，向市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，要求支付经济补偿金。仲裁委经审理后驳回了吴某的请求。本案中（   ） ①劳动仲裁是吴某向法院起诉的前置条件   ②若吴某不服仲裁，还可向法院提起诉讼 ③吴某享有获得劳动报酬的权利受到侵害   ④劳动争议仲裁属于终局裁决，不得撤销 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 6．柯某某在未经著作权人授权的情况下，采用爬虫软件，从视频网站采集5万余部电影、电视剧等视听作品网页版播放地址数据，存储在租用的服务器上。然后将存储在服务器的视听作品转载到其个人运营管理的网站及“某某影院”APP上，提供给网民免费观看。同时，柯某某承接广告业务，非法获利共计人民币35万余元。柯某某的行为（   ） ①属于不正当竞争中的“搭便车”行为 ②侵犯了原著作权人的作品传播权 ③侵犯了消费者的知情权和自觉选择权 ④可能会受到司法机关的刑事处罚 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 7．2023年8月，刘某想出售自己林地上的桉树，在未经冯某等6户农户同意的情况下，私自挖开了一条4至5米宽、长达数百米的道路用于运输木材，导致6户农户的40块农田遭到损坏，双方因此产生纠纷。此事先后经过村委会、镇政府等下设的调解委员会调解，双方签订了调解协议。对此，下列分析正确的是（   ） ①在本次纠纷的调解过程中运用了人民调解和行政调解 ②该调解协议签订后即具有强制执行力，刘某应当执行 ③该调解协议是终局的，对刘某和6户农民具有约束力 ④刘某私挖道路致使农田遭受破坏，侵犯了农户的财产权 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．2023年6月1日，小张步行过马路时因闯红灯而受到交警的处罚。但当小张看到其他人步行过马路闯红灯却没有受到处罚时，就感到十分委屈与不服。下列说法正确的是（   ） ①小张可以提起民事诉讼，且享有委托辩护人的权利 ②小张可以提起行政诉讼，有委托诉讼代理人的权利 ③小张除了起诉，还可以申请行政复议维护合法权益 ④小张可以提起刑事诉讼，但要承担举证的相关责任 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 9．班主任在课外活动期间发现教室卫生打扫不彻底，问在教室的甲、乙、丙、丁四位同学谁是值日生。 甲：我不是值日生。 乙：丁是值日生。 丙：乙不是值日生。 丁：我不是值日生。 经查证，四个人中只有一个人说了假话，有两个是值日生。由此可推出值日生应该是（   ） A．甲和乙 B．乙和丙 C．丙和丁 D．甲和丁 10．诺如这个名词很多人都很陌生，它并不是一种新病毒，每年各地都会出现爆发性感染。某网站对病毒的定义如下：病毒是一种个体微小，结构简单，只含一种核酸（DNA或RNA）.必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。下列对该网站所给定义说法正确的是（   ） ①“病毒”和“非细胞微生物”之间是属种关系 ②作为定义，其正确揭示了“病毒”的本质属性 ③“非细胞型生物”犯了“否定定义”的逻辑错误 ④病毒的结构方式和繁殖方式是被定义项的种差 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 11．1936年，毛泽东主席于战火纷飞中写下“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”的诗句，评论历史人物，歌颂当代英雄，抒发无产阶级要做世界的真正主人的远大追求，展现出一代伟人的豪情壮志和家国情怀。该诗句（   ） A．以不相容选言判断形式表达了对成吉思汗的尊崇之情 B．以直言判断形式揭露了成吉思汗勇猛过人但谋略不足 C．以假言判断形式表述了天骄与狩猎之间具备条件关系 D．以联言判断形式指出了成吉思汗徒有“一代”天骄之名 12．低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。某兴趣小组展开讨论，得出如下结论：低空航空器可以促进低空经济发展，中国商飞G919能促进低空经济发展，所以，中国商飞C919是低空航空器。在这个三段论推理中（ ） ①犯了“大项不当扩大”的逻辑错误     ②结构错误导致结论错误的三段论推理 ③中项在前提中都不周延，违背逻辑规则   ④中项与大、小项都是排斥的不相容关系 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 13．苏轼在《定风波·莫听穿林打叶声》中吟诵道：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这首词（   ） ①运用了归纳和类比推理，表达出旷达超逸豪放的胸襟 ②运用了对比和拟人手法，传达出勇敢面对生活的态度 ③旨在通过调动读者的抽象思维勾画出雨中竹林的妙境 ④希望通过调动读者的形象思维触及词作者的内在本质 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 14．榫卯结构是木质器物间起连接作用的一种结构，凸出为榫，凹陷为卯，榫与卯之间巧妙组合，互相支撑达到比钉子更牢固的效果；故宫的斗拱就是结构精巧的榫卯结构，斗拱由很多小尺寸的木构件在水平和竖向拼插、叠加而成，作为一个整体可以承担整个屋顶的重量，承受不同方向的冲击，保护建筑的完整。材料体现了（   ） ①人的意识具有直接现实性，让故宫建筑成为“凝固的艺术” ②立足整体优化组合，实现整体的最优目标 ③在分析与综合的对立统一中辩证地看问题 ④榫卯结构创新的高度取决于人们观念的更新程度 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 15．新疆是我国离海最远的地方，我国科学家把新疆“盐碱水”调配成“人工海水”，筛选耐盐碱鱼虾苗，培育出青蟹、南美白对虾、美国红鱼、大黄鱼等近十种盐碱海鲜品种，新疆也能“生产”海鲜了。新疆实现海鲜“生产”的转变是运用（   ） ①聚和思维方法，对事物的存在状态作转换性思考 ②完全归纳推理方法，是逻辑推理中的或然推理 ③类比推理的方法，对事物的要素和结构进行类比 ④联想思维的方法，以迁移、想象的方式实现联结 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 16．某高校顺应新时代发展趋势，将学科专业建设与西部地方和国家的发展紧密关联融合在一起，形成与国家、区域共生共荣的命运共同体。把人才工作摆在全校事业发展的“大棋盘”中全方位谋划推进，全校广泛参与的新时代人才工作格局，“稳培引用”体系不断优化，“大先生”成长生态环境持续改善，基本扭转“孔雀东南飞”的态势，初步形成“人才西北流”的新格局。该校的人才培养方式体现了（  ） ①逆向思维，对事物之间因果关系的认识作交换性思考 ②分析方法，从部分走向整体把握了人才培养的关键点 ③超前思维，从现实情况出发判断事物未来发展的趋势 ④综合方法，培养人才的注意力要放在各部分的联系上 A．①④ B．②③ C．①③ D．③④ 第Ⅱ卷 二、非选择题：本题共4大题，共52分。 17．阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。（9分） 18．阅读材料,完成下列要求。 原告赵某与被告刘某系邻居，十多年前，原告以被告的院墙作为后墙修建房屋数间出租。2022年3月，被告在自家院落修建三层楼房时，拆除部分院墙，在拆除过程中致原告两间房屋中的土炕坍塌。而且被告建房过程中，在原告房屋上搭建脚手架，致使原告房屋屋顶受损。施工后，被告对原告房屋屋顶机瓦进行了更换、修复，但将更换掉的破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶。之后，原告与被告协商赔偿事宜未果，并因此发生口角。 在诉前调解时，双方当事人各执一词，原告坚决要求被告退还侵占的土地并赔偿房屋损失，而被告否认其侵占原告土地且已对受损屋顶进行修复不应再承担赔责任。案件进入诉讼程序后，承办法官立即联系双方当事人进行调解，耐心细致地进行实地勘查，对双方的土地进行了丈量，发现被告并未侵占原告土地。 (1)如果你是本案调解员，请运用《法律与生活》知识，就该案中被告方的法律责任进行简要分析。（8分） (2)主审法官认为“既不支持原告的所有诉讼请求”，“也不反对原告的所有诉讼请求”，请问他的话是否违背逻辑思维明确性的要求?请说明理由。（8分） 19．阅读材料，完成下列要求。 老人李甲与妻子张某有婚生子李乙、养女李丙。二人有房产、银行存款若干。2015年，李甲患病不能自理，住院5年至去世均由无收入且年过七旬的妻子张某照顾护理。李乙因犯罪长期服刑。李丙大学毕业到外市工作定居，在李甲住院期间仅探望几次。李甲去世尚未安葬时，李丙即起诉至法院要求平均分配李甲的遗产。李丙认为，只要作为第一顺序继承人，就可以均等继承遗产份额。养女是第一顺序继承人，所以可以均等继承遗产份额。法院经过审理后，判决李甲遗产中的房产、银行存款等均归张某所有，并分别给付李乙、李丙少部分折价款。 《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。继承人协商同意的，也可以不均等。 (1)结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出该判决的理由。（9分） (2)结合材料，运用《逻辑与思维》的相关知识，评析李丙的主张。（9分） 20．阅读材料，完成下列要求。 2024河南春晚在众多期待中精彩亮相，以“齐歌龙咚锵”为主题，可以说场景壮观、特效绚丽、创意迭出、年味十足。 【新解传统文化的多样表达】 今年河南卫视春晚节目，传统文化依然有着丰富的表达，古存遗迹、风俗民情、神话故事、武术功夫、戏曲唱段，在科技赋予的丰富场景中，编织出一幅璀璨的文化风情图。 【关注时代生活，聚焦前沿话题】 创意喜剧《我家的AI觉醒了》关注的是人工智能对人类生活的全面占领；脱口秀《没啥用新春发布会》 聚焦的是职场文化，把职场人过年的焦虑展现出来；歌曲《随心去走走》也关注了当下新事物“CityWalk”，节目将“CityWalk”与河南文旅景点相融合，一起探索河南十八地市不为人知的角落。 【传统与现代碰撞出创意火花】 《戏曲盲盒》将传统戏曲文化与时下流行的潮玩盲盒手办相结合，融合各剧种的代表人物形象，呈现出一场别开生面，兼具创新性与趣味性的、适宜当下传播节奏的创意戏曲节目。 结合材料，运用《逻辑与思维》的有关知识，分析2024年河南春晚节目是如何体现创新思维的。（9分） 试题 第7页（共8页） 试题 第8页（共8页） 试题 第5页（共8页） 试题 第6页（共8页） 学科网（北京）股份有限公司 $$ 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 思想政治·全解全析 注意事项： 1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4．测试范围：统编版选必修2+选必修3。 5．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、多选、错选均不得分。 1．2024年是《民法典》颁布的第四年，民法典是民事权利的宣言书和保障书，对于全面推进依法治国，弘扬社会主义核心价值观都具有重要的意义。以下关于违反民法典基本原则的行为判断，正确的是（ ） ①张某用赝品瓷器冒充真品，并以真品的价格卖给李某——诚信原则 ②李某在某金店试戴一款首饰后，商家强行要求其购买——自愿原则 ③某快递公司以“女性”为由拒绝了小美参与求职应聘——公平原则 ④某市建筑工程的招标投标中，规定本市企业有优先权——绿色原则 A．①② B．②④ C．①③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：张某用品瓷器冒充真品，并以真品的价格卖给李某，以假充真，违反了诚信原则，①正确。 ②：李某在某金店试戴一款首饰后，商家强行要求其购买，违反了自愿原则，②正确。 ③：该行为违反了劳动法的劳动者平等竞争原则，违背了民法的平等原则，③错误。 ④：某市建筑工程的招标投标中，规定本市企业有优先权，违反是平等原则，④错误。 故本题选A。 2．李某和王某婚后共同购买一套房屋，登记在李某名下。2024年1月5日，“李某和王某离婚，房屋归王某所有”的法院判决书生效。1月6日，李某拟将房屋以市场价卖给张某，1月8日，张某得知该房屋已判决给王某但他们并未办理房屋过户手续，张某和李某便签订购房合同并约定1月9日办理过户手续。对此，下列说法正确的是（   ） ①法院判决书生效日起王某便获得房屋的所有权 ②王某不及时办理过户手续，也要承担相应损失 ③若张某完成过户手续，系善意取得房屋所有权 ④张某和李某签订的购房合同成立，但合同无效 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】B 【详解】①：依据人民法院的法律文书取得不动产所有权的，自法律文书生效时发生效力，故法院判决书生效日起王某便获得房屋的所有权，①符合题意。 ②：王某承担相应损失并非因其不及时办理过户手续。该买卖合同无效，王某即使及时办理过户手续，也不构成善意取得，②不符合题意。 ③：张某购房前已得知该房屋归王某所有，不构成善意取得，③不符合题意。 ④：李某与张某二人达成一致的意思表示签订购房合同，故合同成立，但因李某无权处分该房屋，合同无效，④符合题意。 故本题选B。 3．周某贤与赵某君系夫妻关系，共育有五个子女。周某贤于2015年11月去世，赵某君于2023年4月去世。某市S号房屋登记在赵某君名下，购买时间为2016年10月。五个子女因房屋继承问题诉至法院，儿子周某超提交的书面材料是母亲的遗嘱，写有“S号房屋为周某超所有”，落款时间为2022年10月1日，书面材料上签有赵某君及居委会两名见证人的名字。S号房屋（   ） A．应按法定继承要求，由五名子女共同继承 B．应按遗嘱继承要求，由周某超继承 C．按赠与合同的规定，全部归周某超所有 D．应先析产，父亲的份额由五人共同继承 【答案】B 【详解】A：遗嘱继承优于法定继承，本案中的遗嘱有赵某君及居委会两名见证人的名字，合法有效，不应再按法定继承进行，A错误。 B：本案中的遗嘱有赵某君及居委会两名见证人的名字，合法有效，应按遗嘱继承要求，由周某超继承，B正确。 C：材料中没有提及赠与合同，因此这一选项不适用，C错误。 D：析产通常是在共有财产分割时使用的，周某贤于2015年11月去世，赵某君购买房子的时间为2016年10月，该房屋不属于夫妻关系存续期间的共有财产，D错误。 故本题选B。 4． 老王因为腿脚不好，从老家找了一位保姆陈阿姨照顾其生活。10年后老王去世，在家人商量处理遗产时 陈阿姨出示了老王的亲笔信，上面写明：“念陈某某照顾我生活有功，百年后我将我的房产转给陈某某。王某某写于×年×月×日。”若该亲笔信合法有效，那么陈阿姨（   ） ①不是法定继承人，因此不能依法继承老人遗产 ②因为遗赠和遗嘱都属于继承，所以可以继承老人遗产 ③尽管不是法定继承人，但是可以依法接受遗产 ④根据老人合法有效的遗嘱指定，是遗嘱继承人 A．①③ B．②④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：陈阿姨不是法定继承人，因此不能依法继承老人遗产，①正确。 ②：遗嘱属于继承，遗赠不属于继承。陈阿姨不可以通过遗嘱的方式继承老人遗产，但是可以通过遗赠的方式获得老人遗产，②错误。 ③：陈阿姨尽管不是法定继承人，但是可以通过遗赠方式依法接受遗产，③正确。 ④：陈阿姨是遗赠财产受益人，不是遗嘱继承人，④错误。 故本题选A。 5．2023年11月，某市企业职工吴某因病书面申请离职，获得同意。离职后以公司未帮其缴纳社会保险费为由，向市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，要求支付经济补偿金。仲裁委经审理后驳回了吴某的请求。本案中（   ） ①劳动仲裁是吴某向法院起诉的前置条件  ②若吴某不服仲裁，还可向法院提起诉讼 ③吴某享有获得劳动报酬的权利受到侵害  ④劳动争议仲裁属于终局裁决，不得撤销 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】A 【详解】①：法律规定，除特定情形外，未经劳动冲裁程序，当事人不得直接向人民法院提起诉讼。本案没有特殊情形，所以，吴某要先申请劳动仲裁维权，不能直接向法院起诉，①符合题意。 ②：如果吴某对劳动仲裁不服，可以在收到仲裁裁决之日起15日内向人民法院提起诉讼，②符合题意。 ③：缴纳社会保险费属于劳动者享受社会保险待遇的权利，不是获得劳动报酬的权利，③不符合题意。 ④：劳动争议仲裁裁决有明显错误的，当事人可以向法院申请撤销，④说法错误。 故本题选A。 6．柯某某在未经著作权人授权的情况下，采用爬虫软件，从视频网站采集5万余部电影、电视剧等视听作品网页版播放地址数据，存储在租用的服务器上。然后将存储在服务器的视听作品转载到其个人运营管理的网站及“某某影院”APP上，提供给网民免费观看。同时，柯某某承接广告业务，非法获利共计人民币35万余元。柯某某的行为（   ） ①属于不正当竞争中的“搭便车”行为 ②侵犯了原著作权人的作品传播权 ③侵犯了消费者的知情权和自觉选择权 ④可能会受到司法机关的刑事处罚 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】②④：柯某某在未经著作权人授权的情况下，采用爬虫软件，从视频网站采集5万余部电影、电视剧等视听作品提供给网民观看，侵犯了原著作权人的作品传播权，如果构成犯罪，会受到司法机关的刑事处罚，②④正确。 ①：经营者利用他人已经建立的商业信誉，通过某种假冒或者仿冒手段，使消费者发生误认，这种混淆行为就是典型的“搭便车”。柯某某的行为不属于“搭便车”，①排除。 ③：柯某某侵犯了原著作权人的作品传播权，并没有侵犯消费者的知情权和自觉选择权，③排除。 故本题选C。 7．2023年8月，刘某想出售自己林地上的桉树，在未经冯某等6户农户同意的情况下，私自挖开了一条4至5米宽、长达数百米的道路用于运输木材，导致6户农户的40块农田遭到损坏，双方因此产生纠纷。此事先后经过村委会、镇政府等下设的调解委员会调解，双方签订了调解协议。对此，下列分析正确的是（   ） ①在本次纠纷的调解过程中运用了人民调解和行政调解 ②该调解协议签订后即具有强制执行力，刘某应当执行 ③该调解协议是终局的，对刘某和6户农民具有约束力 ④刘某私挖道路致使农田遭受破坏，侵犯了农户的财产权 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：此事先后经过村委会、镇政府等下设的调解委员会调解，双方签订了调解协议。说明在本次纠纷的调解过程中运用了人民调解和行政调解，①正确。 ②：经人民法院依法确认有效的调解协议，具有强制执行效力，②错误。 ③：该调解协议对刘某和6户农民具有约束力，但该调解协议并不是终局的，③错误。 ④：本案中刘某在未经冯某等6户农户同意的情况下，私自挖开道路致使农田遭受破坏，侵犯了农户的财产权，④正确。 故本题选B。 8．2023年6月1日，小张步行过马路时因闯红灯而受到交警的处罚。但当小张看到其他人步行过马路闯红灯却没有受到处罚时，就感到十分委屈与不服。下列说法正确的是（   ） ①小张可以提起民事诉讼，且享有委托辩护人的权利 ②小张可以提起行政诉讼，有委托诉讼代理人的权利 ③小张除了起诉，还可以申请行政复议维护合法权益 ④小张可以提起刑事诉讼，但要承担举证的相关责任 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 【答案】B 【详解】①：在刑事诉讼中，帮助犯罪嫌疑人、被告人进行诉讼活动的人称为辩护人。小张对交警的处罚不满，若要提起诉讼，应该属于行政诉讼，不用委托辩护人，①不选。 ②：在民事诉讼和行政诉讼中，帮助当事人进行诉讼活动的人，称为诉讼代理人。小张对交警的处罚不满，可以提起行政诉讼，有委托诉讼代理人的权利，②正确。 ③：小张对交警的处罚不满，可以起诉，还可以申请行政复议维护合法权益，③符合题意。 ④：小张对交警的处罚不满可以提起行政诉讼，而不是刑事诉讼，行政诉讼中行政机关要承担举证的相关责任，④不选。 故本题选B。 9．班主任在课外活动期间发现教室卫生打扫不彻底，问在教室的甲、乙、丙、丁四位同学谁是值日生。 甲：我不是值日生。 乙：丁是值日生。 丙：乙不是值日生。 丁：我不是值日生。 经查证，四个人中只有一个人说了假话，有两个是值日生。由此可推出值日生应该是（   ） A．甲和乙 B．乙和丙 C．丙和丁 D．甲和丁 【答案】C 【详解】ABCD：乙说丁是值日生，丁说自己不是值日生。“丁是值日生”和“丁不是值日生”是两个相矛盾的判断，按照矛盾律，二者不可能同真，必有一假。由于四个人中只有一个人说了假话，那么甲和丙说的是真话。甲说自己不是值日生，丙说乙不是值日生，可见，值日生有两个人，就是丙和丁，C符合题意，ABD排除。 故本题选C。 10．诺如这个名词很多人都很陌生，它并不是一种新病毒，每年各地都会出现爆发性感染。某网站对病毒的定义如下：病毒是一种个体微小，结构简单，只含一种核酸（DNA或RNA）.必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。下列对该网站所给定义说法正确的是（   ） ①“病毒”和“非细胞微生物”之间是属种关系 ②作为定义，其正确揭示了“病毒”的本质属性 ③“非细胞型生物”犯了“否定定义”的逻辑错误 ④病毒的结构方式和繁殖方式是被定义项的种差 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 【答案】C 【详解】①：“病毒”和“非细胞微生物”之间是种属关系，①错误； ②：定义就是对事物本质的正确揭示，该网站所给定义正确揭示了“病毒”的本质属性，②正确； ③：“非细胞型生物”是对所有不具有细胞结构生物的一种总称，没有违反“否定定义”的规则，③错误； ④：“个体微小，结构简单，只含一种核酸(DNA 或RNA)，必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖”是病毒的种差，也就是病毒的结构方式和繁殖方式是被定义项的种差，④正确。 故本题选C。 11．1936年，毛泽东主席于战火纷飞中写下“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”的诗句，评论历史人物，歌颂当代英雄，抒发无产阶级要做世界的真正主人的远大追求，展现出一代伟人的豪情壮志和家国情怀。该诗句（   ） A．以不相容选言判断形式表达了对成吉思汗的尊崇之情 B．以直言判断形式揭露了成吉思汗勇猛过人但谋略不足 C．以假言判断形式表述了天骄与狩猎之间具备条件关系 D．以联言判断形式指出了成吉思汗徒有“一代”天骄之名 【答案】D 【详解】A：本诗句意思是：称雄一世的人物，成吉思汗，只知道拉弓射大雕，并没有体现对成吉思汗的崇拜之情，也不是不相容宣言判断，A错误。 B：直言判断是断定认识对象具有或者不具有某种性质的简单判断，本诗句不是直言判断，B错误。 C：假言判断是断定事物某情况的存在（或不存在）是另一种情况存在（或不存在）的条件的判断，本诗句不是假言判断，C错误。 D：联言判断是断定对象的几种情况同时存在的判断，本诗句以联言判断形式指出了成吉思汗徒有“一代”天骄之名，D正确。 故本题选D。 12．低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。某兴趣小组展开讨论，得出如下结论：低空航空器可以促进低空经济发展，中国商飞G919能促进低空经济发展，所以，中国商飞C919是低空航空器。在这个三段论推理中（ ） ①犯了“大项不当扩大”的逻辑错误    ②结构错误导致结论错误的三段论推理 ③中项在前提中都不周延，违背逻辑规则  ④中项与大、小项都是排斥的不相容关系 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】C 【详解】①：“低空航空器”是大项，在前提中是周延的，在结论中不周延，未犯“大项不当扩大”的错误，①说法错误。 ②③：“可以促进低空经济发展”是中项，在大前提和小前提中都是肯定判断的谓项，是不周延的，逻 辑规则要求中项在前提中至少周延一次，因此是结构错误导致结论错误，②③说法正确。 ④：中项是“可以促进低空经济发展的”，所以与大项、小项都是属种关系，④说法错误。 故本题选C。 13．苏轼在《定风波·莫听穿林打叶声》中吟诵道：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这首词（   ） ①运用了归纳和类比推理，表达出旷达超逸豪放的胸襟 ②运用了对比和拟人手法，传达出勇敢面对生活的态度 ③旨在通过调动读者的抽象思维勾画出雨中竹林的妙境 ④希望通过调动读者的形象思维触及词作者的内在本质 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】D 【详解】①：这首词运用了对比和拟人手法，没有运用归纳和类比推理，①错误。 ②：这首词运用了对比和拟人手法，传达出勇敢面对生活的态度，②正确。 ③：这首词旨在通过调动读者的形象思维而不是抽象思维来勾画出雨中竹林的妙境，③错误。 ④：这首词希望通过调动读者的形象思维触及词作者的内在本质，④正确。 故本题选D。 14．榫卯结构是木质器物间起连接作用的一种结构，凸出为榫，凹陷为卯，榫与卯之间巧妙组合，互相支撑达到比钉子更牢固的效果；故宫的斗拱就是结构精巧的榫卯结构，斗拱由很多小尺寸的木构件在水平和竖向拼插、叠加而成，作为一个整体可以承担整个屋顶的重量，承受不同方向的冲击，保护建筑的完整。材料体现了（   ） ①人的意识具有直接现实性，让故宫建筑成为“凝固的艺术” ②立足整体优化组合，实现整体的最优目标 ③在分析与综合的对立统一中辩证地看问题 ④榫卯结构创新的高度取决于人们观念的更新程度 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 【答案】C 【详解】①：实践具有直接现实性，而不是人的意识，①错误。 ②：“斗拱由很多小尺寸的木构件在水平和竖向拼插、叠加而成，作为一个整体可以承担整个屋顶的重量，承受不同方向的冲击，保护建筑的完整”表明要立足整体，把各个部分、各个要素联系起来考察，优化组合，实现整体的最优目标，②符合题意。 ③：“凸出为榫，凹陷为卯，榫与卯之间巧妙组合，互相支撑达到比钉子更牢固的效果”表明在对“榫”“卯”二者有区别的分析上，又看到了二者的紧密联系相互支撑构成一个整体才具有了比钉子更牢固的效果，体现了在分析与综合的对立统一中辩证地看问题，③符合题意。 ④: 物质决定意识，人们观念的更新程度不能决定榫卯结构创新的高度，④错误。 故本题选C。 15．新疆是我国离海最远的地方，我国科学家把新疆“盐碱水”调配成“人工海水”，筛选耐盐碱鱼虾苗，培育出青蟹、南美白对虾、美国红鱼、大黄鱼等近十种盐碱海鲜品种，新疆也能“生产”海鲜了。新疆实现海鲜“生产”的转变是运用（   ） ①聚和思维方法，对事物的存在状态作转换性思考 ②完全归纳推理方法，是逻辑推理中的或然推理 ③类比推理的方法，对事物的要素和结构进行类比 ④联想思维的方法，以迁移、想象的方式实现联结 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 【答案】B 【详解】①：新疆是我国离海最远的地方，我国科学家把新疆“盐碱水”调配成“人工海水”，筛选耐盐碱鱼虾苗，培育出青蟹、南美白对虾、美国红鱼、大黄鱼等近十种盐碱海鲜品种，新疆实现海鲜“生产”的转变是运用聚和思维方法，对事物的存在状态作转换性思考 ，把有关信息集中起来，从中寻找联系，以寻求解决问题的最优方案，①正确。 ②：完全归纳推理方法是逻辑推理中的必然推理，②错误。 ③：材料没有体现对事物的要素和结构进行类比，③不符合题意。 ④：我国科学家把新疆“盐碱水”调配成“人工海水”，筛选耐盐碱鱼虾苗，培育出青蟹、南美白对虾、美国红鱼、大黄鱼等近十种盐碱海鲜品种，新疆也能“生产”海鲜了。新疆实现海鲜“生产”的转变是运用联想思维方法，以迁移、想象的方式实现联结，寻求解决问题的新思路，④符合题意。 故本题选B。 16．某高校顺应新时代发展趋势，将学科专业建设与西部地方和国家的发展紧密关联融合在一起，形成与国家、区域共生共荣的命运共同体。把人才工作摆在全校事业发展的“大棋盘”中全方位谋划推进，全校广泛参与的新时代人才工作格局，“稳培引用”体系不断优化，“大先生”成长生态环境持续改善，基本扭转“孔雀东南飞”的态势，初步形成“人才西北流”的新格局。该校的人才培养方式体现了（  ） ①逆向思维，对事物之间因果关系的认识作交换性思考 ②分析方法，从部分走向整体把握了人才培养的关键点 ③超前思维，从现实情况出发判断事物未来发展的趋势 ④综合方法，培养人才的注意力要放在各部分的联系上 A．①④ B．②③ C．①③ D．③④ 【答案】D 【详解】①：某高校顺应新时代发展趋势，将学科专业建设与西部地方和国家的发展紧密关联融合在一起，体现了正向思维，材料没有涉及对事物之间因果关系的认识作交换性思考的逆向思维，①不符合题意。 ②④：将学科专业建设与西部地方和国家的发展紧密关联融合在一起，形成与国家、区域共生共荣的命运共同体。把人才工作摆在全校事业发展的“大棋盘”中全方位谋划推进，全校广泛参与的新时代人才工作格局，强调了综合方法，培养人才的注意力要放在各部分的联系上，而不是分析方法，②排除，④符合题意。 ③：某高校顺应新时代发展趋势，把人才工作摆在全校事业发展的“大棋盘”中全方位谋划推进，全校广泛参与的新时代人才工作格局，“稳培引用”体系不断优化，“大先生”成长生态环境持续改善，基本扭转“孔雀东南飞”的态势，初步形成“人才西北流”的新格局。体现了超前思维，从现实情况出发判断事物未来发展的趋势，③符合题意。 故本题选D。 第Ⅱ卷 二、非选择题：本题共4大题，共52分。 17．阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。（9分） 【答案】①李某饲养的狗咬伤王某，侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。（或答出饲养动物造成他人损害的，应承担侵权责任）（3分） ②王某故意阻挠和破坏电梯施工，与造成甲公司损失，延误工程进展之间存在因果关系，王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。（3分） ③业委会与甲公司签订的合同有效，（或：内容合法，意思表示真实）甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同）应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。（3分） 【分析】背景素材：加装电梯引发的违约和侵权案例 考点考查：订立合同学问大、权利保障于法有据 能力考查：描述阐释事物 核心素养：政治认同、法治意识 【详解】第一步：审设问，明确主体、作答范围、问题限定和作答角度。本题围绕加装电梯引发的违约和侵权案例，需要调用法律与生活的知识，回答本题可从订立合同学问大、权利保障于法有据等方面来作答。 第二步：审材料，通过标点符号、段落等，提取材料有效信息。 有效信息①：李某将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤→可联系侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。 有效信息②：施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展→可联系王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。 有效信息③：业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求→可联系业委会与甲公司签订的合同有效，（或：内容合法，意思表示真实）甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同）应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。 有效信息④：后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。→可联系甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。 第三步：整合信息，组织答案，注意教材信息与材料、时政信息相结合。 18．阅读材料,完成下列要求。 原告赵某与被告刘某系邻居，十多年前，原告以被告的院墙作为后墙修建房屋数间出租。2022年3月，被告在自家院落修建三层楼房时，拆除部分院墙，在拆除过程中致原告两间房屋中的土炕坍塌。而且被告建房过程中，在原告房屋上搭建脚手架，致使原告房屋屋顶受损。施工后，被告对原告房屋屋顶机瓦进行了更换、修复，但将更换掉的破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶。之后，原告与被告协商赔偿事宜未果，并因此发生口角。 在诉前调解时，双方当事人各执一词，原告坚决要求被告退还侵占的土地并赔偿房屋损失，而被告否认其侵占原告土地且已对受损屋顶进行修复不应再承担赔责任。案件进入诉讼程序后，承办法官立即联系双方当事人进行调解，耐心细致地进行实地勘查，对双方的土地进行了丈量，发现被告并未侵占原告土地。 (1)如果你是本案调解员，请运用《法律与生活》知识，就该案中被告方的法律责任进行简要分析。（8分） (2)主审法官认为“既不支持原告的所有诉讼请求”，“也不反对原告的所有诉讼请求”，请问他的话是否违背逻辑思维明确性的要求?请说明理由。（8分） 【答案】(1)①不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。相邻关系一方在为自己行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。本案中被告修建楼房将破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶，侵犯了原告的合法权益，应排除妨碍，恢复原状。（4分） ②物权是最基本的财产权，我国法律保护公民合法的私有财产。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中被告修建楼房致使原告房屋受损，侵犯了原告的物权，应赔偿损失。（4分） (2) 不违反逻辑思维明确性的要求。（2分）合乎逻辑的思维是具有明确性的思维，即要遵循排中律的要求，在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”不能同假，其中必有一真。（3分）“既不支持原告的所有诉讼请求”和“也不反对原告的所有诉讼请求”不是矛盾关系的判断，是反对关系的判断。（3分） 【分析】背景素材：相邻关系侵权案例 考点考查：保障各类物权，侵权责任、相邻关系、逻辑思维的基本要求 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类命题，要求就该案中被告方的法律责任进行简要分析。需要调用保障各类物权，侵权责任、相邻关系等知识，结合案例中的具体事实分析作答。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：被告在自家院落修建三层楼房时，拆除部分院墙，在拆除过程中致原告两间房屋中的土炕坍塌。而且被告建房过程中，在原告房屋上搭建脚手架，致使原告房屋屋顶受损以及将更换掉的破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶→可联系不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。本案中被告侵犯了原告的合法权益，应排除妨碍，恢复原状。 关键词②：被告建房过程中，在原告房屋上搭建脚手架，致使原告房屋屋顶受损→可联系物权是最基 本的财产权，我国法律保护公民合法的私有财产。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中被告侵犯了原告的物权，应赔偿损失。 第三步，整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于分析说明类命题，要求分析法官的话是否违背逻辑思维明确性的要求并说明理由。需要调用逻辑思维的基本要求的知识，结合法官的观点进行具体分析。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：“既不支持原告的所有诉讼请求”“也不反对原告的所有诉讼请求”→可联系合乎逻辑的思维是具有明确性的思维，即要遵循排中律的要求，在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”不能同假，其中必有一真。“既不支持原告的所有诉讼请求”和“也不反对原告的所有诉讼请求”不是矛盾关系的判断，是反对关系的判断。因此他的话不违反逻辑思维明确性的要求。 第三步，整合信息、组织答案。注意设问要求与材料信息、课本知识的结合。 19．阅读材料，完成下列要求。 老人李甲与妻子张某有婚生子李乙、养女李丙。二人有房产、银行存款若干。2015年，李甲患病不能自理，住院5年至去世均由无收入且年过七旬的妻子张某照顾护理。李乙因犯罪长期服刑。李丙大学毕业到外市工作定居，在李甲住院期间仅探望几次。李甲去世尚未安葬时，李丙即起诉至法院要求平均分配李甲的遗产。李丙认为，只要作为第一顺序继承人，就可以均等继承遗产份额。养女是第一顺序继承人，所以可以均等继承遗产份额。法院经过审理后，判决李甲遗产中的房产、银行存款等均归张某所有，并分别给付李乙、李丙少部分折价款。 《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。继承人协商同意的，也可以不均等。 (1)结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出该判决的理由。（9分） (2)结合材料，运用《逻辑与思维》的相关知识，评析李丙的主张。（9分） 【答案】(1)①根据《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条规定，同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分；有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。（3分） ②本案中，李甲未留遗嘱，应当按照法定继承顺序继承，第一顺位继承人为张某、李乙、李丙。张某在李甲患病期间尽主要扶养义务，且张某年过七十，缺乏劳动能力，因此在遗产分配中应多分。李乙在监狱服刑，李丙只少量探望，均没有尽到扶养义务，分配遗产时，应当不分或者少分。（3分） ③因此，法院判决是合理的、正确的，有利于弘扬中华传统美德、践行社会主义核心价值观。（3分） (2)①李丙的主张不合理。（1分） ②李丙的主张是一个充分条件假言推理，正确的演绎推理要求作为推理的前提真实，且推理结构正确。（2分） ③从推理前提来看，根据民法典第一千一百三十条规定，同一顺序继承人不一定能均等继承遗产份额/把必要条件假言判断当作了充分条件假言判断，该推理前提不真实；（3分）从推理结构来看，充分条件假言推理的有效式推理结构是“肯定前件式”和“否定后件式”。该推理结构采用“肯定前件式”，推理结构正确。所以，李丙的推理结论错误。（3分） 【分析】背景素材：遗产继承纠纷 考点考查：薪火相传有继承、充分条件假言推理等有关知识 能力考查：获取和解读信息、调动和运用知识、描述阐释事物 核心素养：政治认同、科学精神、法治意识 【详解】（1）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于原因类主观题，要求考生结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出该判决的理由。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：李甲患病不能自理，住院5年至去世均由无收入且年过七旬的妻子张某照顾护理。李乙……李丙……李甲去世尚未安葬时，李丙即起诉至法院要求平均分配李甲的遗产→可调用的法理依据：《民法典》第一千一百三十条规定：同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。 关键词②：法院经过审理后，判决李甲遗产中的房产、银行存款等均归张某所有，并分别给付李乙、李丙少部分折价款→可联系遵循处理遗产问题的精神的意义。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与案例等相结合。 （2）第一步：审设问。明确主体、知识范围、问题限定和作答角度。本题属于评析类主观题，要求考生结合材料，运用《逻辑与思维》的相关知识，评析李丙的主张。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词：只要作为第一顺序继承人，就可以均等继承遗产份额→可联系充分条件假言推理。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料等相结合。 20．阅读材料，完成下列要求。 2024河南春晚在众多期待中精彩亮相，以“齐歌龙咚锵”为主题，可以说场景壮观、特效绚丽、创意迭出、年味十足。 【新解传统文化的多样表达】 今年河南卫视春晚节目，传统文化依然有着丰富的表达，古存遗迹、风俗民情、神话故事、武术功夫、戏曲唱段，在科技赋予的丰富场景中，编织出一幅璀璨的文化风情图。 【关注时代生活，聚焦前沿话题】 创意喜剧《我家的AI觉醒了》关注的是人工智能对人类生活的全面占领；脱口秀《没啥用新春发布会》 聚焦的是职场文化，把职场人过年的焦虑展现出来；歌曲《随心去走走》也关注了当下新事物“CityWalk”，节目将“CityWalk”与河南文旅景点相融合，一起探索河南十八地市不为人知的角落。 【传统与现代碰撞出创意火花】 《戏曲盲盒》将传统戏曲文化与时下流行的潮玩盲盒手办相结合，融合各剧种的代表人物形象，呈现出一场别开生面，兼具创新性与趣味性的、适宜当下传播节奏的创意戏曲节目。 结合材料，运用《逻辑与思维》的有关知识，分析2024年河南春晚节目是如何体现创新思维的。（9分） 【答案】①运用发散思维，从不同的角度、不同的方向思考，以寻求解决问题的多样性答案。河南春晚通过多种手法和方式，把中华文化精彩有趣地呈现给观众，让观众收获不少打开传统文化的新方式。（3分） ②创新思维要以实践为基础，失去实践基础，思维会陷入不切实际的幻想。河南春晚节目聚焦当下的社会热点问题，进行艺术创作表演，引起了观众的同频共振。（3分） ③运用联想思维，依据事物之间相似、接近或对比的关系，将看上去毫无关联的事物认识进行可能的联结。春晚节目将传统戏曲文化与潮玩盲盒相结合，兼具创新性与趣味性，实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。（3分） 【分析】背景素材：2024年河南春晚节目的精彩亮相 考点考查：发散思维、联想思维、创新思维的有关知识 能力考查：描述和阐释事物、论证和探究问题 核心素养：政治认同、科学精神 【详解】第一步：审设问。明确知识范围、问题限定和作答角度。 本题的设问要求分析2024年河南春晚节目是如何体现创新思维的，属于分析说明类试题，考生结合发散思维、联想思维、创新思维的有关知识分析即可。 第二步：审材料。提取关键词，链接教材知识。 关键词①：新解传统文化的多样表达、聚焦前沿话题、传统与现代碰撞出创意火花→可联系发散思维。 关键词②：关注时代生活，聚焦前沿话题→可联系创新思维要以实践为基础。 关键词③：《戏曲盲盒》将传统戏曲文化与时下流行的潮玩盲盒手办相结合→可联系联想思维。 第三步：整合信息，组织答案。注意设问限定以及教材知识与材料相结合。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 8 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $$ 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 思想政治 班级 姓名 学校 考场号 座位号 注意事项 1.答题前请将姓名、班级、考场、座号和准考证号填写清楚。 2.客观题答题,必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。 3.主观题必须使用黑色签字笔书写。 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。 5.保持答卷清洁完整。 正确填涂 错误填涂 考生禁填 (由监考老师填 缺考 违规 涂) 准考证号 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] 选择题 (共16题，共48分) 1 [A] [B] [C] [D] 6 [A] [B] [C] [D] 11 [A] [B] [C] [D] 16 [A] [B] [C] [D] 2 [A] [B] [C] [D] 7 [A] [B] [C] [D] 12 [A] [B] [C] [D] 3 [A] [B] [C] [D] 8 [A] [B] [C] [D] 13 [A] [B] [C] [D] 4 [A] [B] [C] [D] 9 [A] [B] [C] [D] 14 [A] [B] [C] [D] 5 [A] [B] [C] [D] 10 [A] [B] [C] [D] 15 [A] [B] [C] [D] 主观题（共4题，共52分） 17. （9分） 18.（1）（8分） 请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 第1页 共2页 请保持答题卡干净整洁，不要污损 请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 （2）（8分） 19. （1）（9分） （2）（9分） 20. （9分） 请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 第2页 共2页 学科网（北京）股份有限公司 $$请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 班级 姓名 学校 考场号 座位号 正确填涂 错误填涂 考生禁填 缺考 违规 准考证号 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 [ ]8 [ ]9 注意事项 .答题前请将姓名、班级、考场、座号和准考证号填写清楚。1 .客观题答题,必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。2 .主观题必须使用黑色签字笔书写。3 .必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。4 .保持答卷清洁完整。5 (由监考老师填 涂) 选择题 (共16题，共48分) 1 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 2 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 3 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 4 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 5 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 6 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 7 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 9 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 10 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 13 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 14 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 15 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 16 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 主观题（共4题，共52分） . （9分）17 .（1）（8分）18 第1页 共2页 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 思想政治 请保持答题卡干净整洁，不要污损 请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 请在各题目的作答区域内作答，超出矩形边框限定区域的答案无效 （2）（8分） . （1）（9分） （2）（9分） 19 . （9分）20 第2页 共2页 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 政治·参考答案 一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B B A A C B B C C 11 12 13 14 15 16 D C D C B D 二、非选择题：本题共4大题，共52分。 17．【答案】①李某饲养的狗咬伤王某，侵害了王某的健康权，李某应承担无过错侵权责任，赔偿王某损失。（或答出饲养动物造成他人损害的，应承担侵权责任）（3分） ②王某故意阻挠和破坏电梯施工，与造成甲公司损失，延误工程进展之间存在因果关系，王某应承担侵权责任，停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。（3分） ③业委会与甲公司签订的合同有效，（或：内容合法，意思表示真实）甲公司违反合同要求，造成单元楼道墙体和窗户损坏、未按期完成（或：甲公司未全面、诚信履行合同）应承担违约责任，继续履行合同、采取补救措施。甲公司在施工过程中突遇疫情封控，这属于不可抗力，可以部分免除甲公司未按期完成的违约责任。（3分） 18.【答案】(1)①不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。相邻关系一方在为自己行使权利时，应当照顾到相邻方的利益。本案中被告修建楼房将破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶，侵犯了原告的合法权益，应排除妨碍，恢复原状。（4分） ②物权是最基本的财产权，我国法律保护公民合法的私有财产。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中被告修建楼房致使原告房屋受损，侵犯了原告的物权，应赔偿损失。（4分） (2) 不违反逻辑思维明确性的要求。（2分）合乎逻辑的思维是具有明确性的思维，即要遵循排中律的要求，在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”不能同假，其中必有一真。（3分）“既不支持原告的所有诉讼请求”和“也不反对原告的所有诉讼请求”不是矛盾关系的判断，是反对关系的判断。（3分） 19.【答案】(1)①根据《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条规定，同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分；有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。（3分） ②本案中，李甲未留遗嘱，应当按照法定继承顺序继承，第一顺位继承人为张某、李乙、李丙。张某在李甲患病期间尽主要扶养义务，且张某年过七十，缺乏劳动能力，因此在遗产分配中应多分。李乙在监狱服刑，李丙只少量探望，均没有尽到扶养义务，分配遗产时，应当不分或者少分。（3分） ③因此，法院判决是合理的、正确的，有利于弘扬中华传统美德、践行社会主义核心价值观。（3分） (2)①李丙的主张不合理。（1分） ②李丙的主张是一个充分条件假言推理，正确的演绎推理要求作为推理的前提真实，且推理结构正确。（2分） ③从推理前提来看，根据民法典第一千一百三十条规定，同一顺序继承人不一定能均等继承遗产份额/把必要条件假言判断当作了充分条件假言判断，该推理前提不真实；（3分）从推理结构来看，充分条件假言推理的有效式推理结构是“肯定前件式”和“否定后件式”。该推理结构采用“肯定前件式”，推理结构正确。所以，李丙的推理结论错误。（3分） 20.【答案】①运用发散思维，从不同的角度、不同的方向思考，以寻求解决问题的多样性答案。河南春晚通过多种手法和方式，把中华文化精彩有趣地呈现给观众，让观众收获不少打开传统文化的新方式。（3分） ②创新思维要以实践为基础，失去实践基础，思维会陷入不切实际的幻想。河南春晚节目聚焦当下的社会热点问题，进行艺术创作表演，引起了观众的同频共振。（3分） ③运用联想思维，依据事物之间相似、接近或对比的关系，将看上去毫无关联的事物认识进行可能的联结。春晚节目将传统戏曲文化与潮玩盲盒相结合，兼具创新性与趣味性，实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。（3分） 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 1 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $$ 2023-2024学年高二下学期期末模拟考试02 思想政治 注意事项： 1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4．测试范围：统编版选必修2+选必修3。 5．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、多选、错选均不得分。 1．2024年是《民法典》颁布的第四年，民法典是民事权利的宣言书和保障书，对于全面推进依法治国，弘扬社会主义核心价值观都具有重要的意义。以下关于违反民法典基本原则的行为判断，正确的是（ ） ①张某用赝品瓷器冒充真品，并以真品的价格卖给李某——诚信原则 ②李某在某金店试戴一款首饰后，商家强行要求其购买——自愿原则 ③某快递公司以“女性”为由拒绝了小美参与求职应聘——公平原则 ④某市建筑工程的招标投标中，规定本市企业有优先权——绿色原则 A．①② B．②④ C．①③ D．③④ 2．李某和王某婚后共同购买一套房屋，登记在李某名下。2024年1月5日，“李某和王某离婚，房屋归王某所有”的法院判决书生效。1月6日，李某拟将房屋以市场价卖给张某，1月8日，张某得知该房屋已判决给王某但他们并未办理房屋过户手续，张某和李某便签订购房合同并约定1月9日办理过户手续。对此，下列说法正确的是（   ） ①法院判决书生效日起王某便获得房屋的所有权 ②王某不及时办理过户手续，也要承担相应损失 ③若张某完成过户手续，系善意取得房屋所有权 ④张某和李某签订的购房合同成立，但合同无效 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 3．周某贤与赵某君系夫妻关系，共育有五个子女。周某贤于2015年11月去世，赵某君于2023年4月去世。某市S号房屋登记在赵某君名下，购买时间为2016年10月。五个子女因房屋继承问题诉至法院，儿子周某超提交的书面材料是母亲的遗嘱，写有“S号房屋为周某超所有”，落款时间为2022年10月1日，书面材料上签有赵某君及居委会两名见证人的名字。S号房屋（   ） A．应按法定继承要求，由五名子女共同继承 B．应按遗嘱继承要求，由周某超继承 C．按赠与合同的规定，全部归周某超所有 D．应先析产，父亲的份额由五人共同继承 4. 老王因为腿脚不好，从老家找了一位保姆陈阿姨照顾其生活。10年后老王去世，在家人商量处理遗产 时 陈阿姨出示了老王的亲笔信，上面写明：“念陈某某照顾我生活有功，百年后我将我的房产转给陈某某。王某某写于×年×月×日。”若该亲笔信合法有效，那么陈阿姨（   ） ①不是法定继承人，因此不能依法继承老人遗产 ②因为遗赠和遗嘱都属于继承，所以可以继承老人遗产 ③尽管不是法定继承人，但是可以依法接受遗产 ④根据老人合法有效的遗嘱指定，是遗嘱继承人 A．①③ B．②④ C．②③ D．③④ 5．2023年11月，某市企业职工吴某因病书面申请离职，获得同意。离职后以公司未帮其缴纳社会保险费为由，向市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，要求支付经济补偿金。仲裁委经审理后驳回了吴某的请求。本案中（   ） ①劳动仲裁是吴某向法院起诉的前置条件   ②若吴某不服仲裁，还可向法院提起诉讼 ③吴某享有获得劳动报酬的权利受到侵害   ④劳动争议仲裁属于终局裁决，不得撤销 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 6．柯某某在未经著作权人授权的情况下，采用爬虫软件，从视频网站采集5万余部电影、电视剧等视听作品网页版播放地址数据，存储在租用的服务器上。然后将存储在服务器的视听作品转载到其个人运营管理的网站及“某某影院”APP上，提供给网民免费观看。同时，柯某某承接广告业务，非法获利共计人民币35万余元。柯某某的行为（   ） ①属于不正当竞争中的“搭便车”行为 ②侵犯了原著作权人的作品传播权 ③侵犯了消费者的知情权和自觉选择权 ④可能会受到司法机关的刑事处罚 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 7．2023年8月，刘某想出售自己林地上的桉树，在未经冯某等6户农户同意的情况下，私自挖开了一条4至5米宽、长达数百米的道路用于运输木材，导致6户农户的40块农田遭到损坏，双方因此产生纠纷。此事先后经过村委会、镇政府等下设的调解委员会调解，双方签订了调解协议。对此，下列分析正确的是（   ） ①在本次纠纷的调解过程中运用了人民调解和行政调解 ②该调解协议签订后即具有强制执行力，刘某应当执行 ③该调解协议是终局的，对刘某和6户农民具有约束力 ④刘某私挖道路致使农田遭受破坏，侵犯了农户的财产权 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 8．2023年6月1日，小张步行过马路时因闯红灯而受到交警的处罚。但当小张看到其他人步行过马路闯红灯却没有受到处罚时，就感到十分委屈与不服。下列说法正确的是（   ） ①小张可以提起民事诉讼，且享有委托辩护人的权利 ②小张可以提起行政诉讼，有委托诉讼代理人的权利 ③小张除了起诉，还可以申请行政复议维护合法权益 ④小张可以提起刑事诉讼，但要承担举证的相关责任 A．①② B．②③ C．①④ D．③④ 9．班主任在课外活动期间发现教室卫生打扫不彻底，问在教室的甲、乙、丙、丁四位同学谁是值日生。 甲：我不是值日生。 乙：丁是值日生。 丙：乙不是值日生。 丁：我不是值日生。 经查证，四个人中只有一个人说了假话，有两个是值日生。由此可推出值日生应该是（   ） A．甲和乙 B．乙和丙 C．丙和丁 D．甲和丁 10．诺如这个名词很多人都很陌生，它并不是一种新病毒，每年各地都会出现爆发性感染。某网站对病毒的定义如下：病毒是一种个体微小，结构简单，只含一种核酸（DNA或RNA）.必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。下列对该网站所给定义说法正确的是（   ） ①“病毒”和“非细胞微生物”之间是属种关系 ②作为定义，其正确揭示了“病毒”的本质属性 ③“非细胞型生物”犯了“否定定义”的逻辑错误 ④病毒的结构方式和繁殖方式是被定义项的种差 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 11．1936年，毛泽东主席于战火纷飞中写下“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”的诗句，评论历史人物，歌颂当代英雄，抒发无产阶级要做世界的真正主人的远大追求，展现出一代伟人的豪情壮志和家国情怀。该诗句（   ） A．以不相容选言判断形式表达了对成吉思汗的尊崇之情 B．以直言判断形式揭露了成吉思汗勇猛过人但谋略不足 C．以假言判断形式表述了天骄与狩猎之间具备条件关系 D．以联言判断形式指出了成吉思汗徒有“一代”天骄之名 12．低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。某兴趣小组展开讨论，得出如下结论：低空航空器可以促进低空经济发展，中国商飞G919能促进低空经济发展，所以，中国商飞C919是低空航空器。在这个三段论推理中（ ） ①犯了“大项不当扩大”的逻辑错误     ②结构错误导致结论错误的三段论推理 ③中项在前提中都不周延，违背逻辑规则   ④中项与大、小项都是排斥的不相容关系 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 13．苏轼在《定风波·莫听穿林打叶声》中吟诵道：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这首词（   ） ①运用了归纳和类比推理，表达出旷达超逸豪放的胸襟 ②运用了对比和拟人手法，传达出勇敢面对生活的态度 ③旨在通过调动读者的抽象思维勾画出雨中竹林的妙境 ④希望通过调动读者的形象思维触及词作者的内在本质 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 14．榫卯结构是木质器物间起连接作用的一种结构，凸出为榫，凹陷为卯，榫与卯之间巧妙组合，互相支撑达到比钉子更牢固的效果；故宫的斗拱就是结构精巧的榫卯结构，斗拱由很多小尺寸的木构件在水平和竖向拼插、叠加而成，作为一个整体可以承担整个屋顶的重量，承受不同方向的冲击，保护建筑的完整。材料体现了（   ） ①人的意识具有直接现实性，让故宫建筑成为“凝固的艺术” ②立足整体优化组合，实现整体的最优目标 ③在分析与综合的对立统一中辩证地看问题 ④榫卯结构创新的高度取决于人们观念的更新程度 A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 15．新疆是我国离海最远的地方，我国科学家把新疆“盐碱水”调配成“人工海水”，筛选耐盐碱鱼虾苗，培育出青蟹、南美白对虾、美国红鱼、大黄鱼等近十种盐碱海鲜品种，新疆也能“生产”海鲜了。新疆实现海鲜“生产”的转变是运用（   ） ①聚和思维方法，对事物的存在状态作转换性思考 ②完全归纳推理方法，是逻辑推理中的或然推理 ③类比推理的方法，对事物的要素和结构进行类比 ④联想思维的方法，以迁移、想象的方式实现联结 A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 16．某高校顺应新时代发展趋势，将学科专业建设与西部地方和国家的发展紧密关联融合在一起，形成与国家、区域共生共荣的命运共同体。把人才工作摆在全校事业发展的“大棋盘”中全方位谋划推进，全校广泛参与的新时代人才工作格局，“稳培引用”体系不断优化，“大先生”成长生态环境持续改善，基本扭转“孔雀东南飞”的态势，初步形成“人才西北流”的新格局。该校的人才培养方式体现了（  ） ①逆向思维，对事物之间因果关系的认识作交换性思考 ②分析方法，从部分走向整体把握了人才培养的关键点 ③超前思维，从现实情况出发判断事物未来发展的趋势 ④综合方法，培养人才的注意力要放在各部分的联系上 A．①④ B．②③ C．①③ D．③④ 第Ⅱ卷 二、非选择题：本题共4大题，共52分。 17．阅读材料，完成下列要求。 【缘起】 某单元楼共7层14户居民，大部分为老人，上下楼梯非常不方便，加装电梯需求迫切。 【过程】 2022年1月，本单元成立加装电梯业主委员会，业委会召开民主决策会，同意加装电梯人数超过法定比例，业委会随即完成报建审批手续。 2022年3月，业委会与甲公司签订《工程施工合同》，由甲公司承包电梯安装工程，合同对完成质量、时间、违约责任等做了具体要求。施工期间，一楼业主王某以加装电梯遮挡其厨房和餐厅窗户的小部分光线为由，多次进入施工场所阻挠、破坏，给甲公司造成损失并延误工程进展。同单元邻居李某劝阻王某数次，无果，一气之下将自己饲养的狗拴在施工现场，王某经过施工现场时被狗咬伤。王某找李某理论，李某置之不理，王某遂诉至法院，要求李某支付医药费并要求业委会拆除电梯。甲公司为尽快完成电梯安装，未严格按照要求施工，造成单元楼道墙体和窗户损坏。后突遇疫情封控，甲公司未按期完成。业委会将甲公司诉至法院要求赔偿。甲公司则称是王某恶意阻挠、疫情封控等原因所致，公司不应为此负责。 结合材料，请你分析李某、王某和甲公司各自应承担的民事责任及法律依据。（9分） 18．阅读材料,完成下列要求。 原告赵某与被告刘某系邻居，十多年前，原告以被告的院墙作为后墙修建房屋数间出租。2022年3月，被告在自家院落修建三层楼房时，拆除部分院墙，在拆除过程中致原告两间房屋中的土炕坍塌。而且被告建房过程中，在原告房屋上搭建脚手架，致使原告房屋屋顶受损。施工后，被告对原告房屋屋顶机瓦进行了更换、修复，但将更换掉的破损瓦片及部分建筑垃圾遗留在屋顶。之后，原告与被告协商赔偿事宜未果，并因此发生口角。 在诉前调解时，双方当事人各执一词，原告坚决要求被告退还侵占的土地并赔偿房屋损失，而被告否认其侵占原告土地且已对受损屋顶进行修复不应再承担赔责任。案件进入诉讼程序后，承办法官立即联系双方当事人进行调解，耐心细致地进行实地勘查，对双方的土地进行了丈量，发现被告并未侵占原告土地。 (1)如果你是本案调解员，请运用《法律与生活》知识，就该案中被告方的法律责任进行简要分析。（8分） (2)主审法官认为“既不支持原告的所有诉讼请求”，“也不反对原告的所有诉讼请求”，请问他的话是否违背逻辑思维明确性的要求?请说明理由。（8分） 19．阅读材料，完成下列要求。 老人李甲与妻子张某有婚生子李乙、养女李丙。二人有房产、银行存款若干。2015年，李甲患病不能自理，住院5年至去世均由无收入且年过七旬的妻子张某照顾护理。李乙因犯罪长期服刑。李丙大学毕业到外市工作定居，在李甲住院期间仅探望几次。李甲去世尚未安葬时，李丙即起诉至法院要求平均分配李甲的遗产。李丙认为，只要作为第一顺序继承人，就可以均等继承遗产份额。养女是第一顺序继承人，所以可以均等继承遗产份额。法院经过审理后，判决李甲遗产中的房产、银行存款等均归张某所有，并分别给付李乙、李丙少部分折价款。 《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。继承人协商同意的，也可以不均等。 (1)结合材料，运用《法律与生活》的知识，分析法院作出该判决的理由。（9分） (2)结合材料，运用《逻辑与思维》的相关知识，评析李丙的主张。（9分） 20．阅读材料，完成下列要求。 2024河南春晚在众多期待中精彩亮相，以“齐歌龙咚锵”为主题，可以说场景壮观、特效绚丽、创意迭出、年味十足。 【新解传统文化的多样表达】 今年河南卫视春晚节目，传统文化依然有着丰富的表达，古存遗迹、风俗民情、神话故事、武术功夫、戏曲唱段，在科技赋予的丰富场景中，编织出一幅璀璨的文化风情图。 【关注时代生活，聚焦前沿话题】 创意喜剧《我家的AI觉醒了》关注的是人工智能对人类生活的全面占领；脱口秀《没啥用新春发布会》 聚焦的是职场文化，把职场人过年的焦虑展现出来；歌曲《随心去走走》也关注了当下新事物“CityWalk”，节目将“CityWalk”与河南文旅景点相融合，一起探索河南十八地市不为人知的角落。 【传统与现代碰撞出创意火花】 《戏曲盲盒》将传统戏曲文化与时下流行的潮玩盲盒手办相结合，融合各剧种的代表人物形象，呈现出一场别开生面，兼具创新性与趣味性的、适宜当下传播节奏的创意戏曲节目。 结合材料，运用《逻辑与思维》的有关知识，分析2024年河南春晚节目是如何体现创新思维的。（9分） 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 2 学科网（北京）股份有限公司 学科网（北京）股份有限公司 $$